Baza orzeczeń sądowych

...jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że wnioski dowodowe powoda zgłoszone w piśmie procesowym z dnia 3 lipca 2012 r. uległy prekluzji. Apelujący zarzucił nadto naruszenie przepisów prawa materialnego, a to: - art. 491 k.c. w zw. z art. 354 § 2 k.c. oraz w zw. z art. 5 k.c. polegające na nie wzięciu pod rozwagę, że łącząca strony umowa była umową wzajemną i naruszając obowiązek współdziałania z powodem wynikający z art. 354 § 2 k.c., pozwana pozostawała w zwłoce z wykonaniem swoich zobowiązań umownych, w szczególności w...

...ewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez odbiorcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Tymczasem umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej jest umową wzajemną , a zatem zgodnie z art. 491 § 1 k.c. „jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia do umowy”. Trzecia zakwestionowana klauzula...

...wniony i zobowiązany. Taką możliwość miała, jak się wydaje, pozwana, skoro brakujące karty pojazdów powodowi dostarczała. Odstępując zaś od umowy powód powołał, jako podstawę prawną tego oświadczenia, art.491 § 1 k.c. Zważywszy, iż umowa sprzedaży jest niewątpliwie umową wzajemną, zaś pozwana nie wykonała w całości świadczenia, do którego była zobowiązana, a świadczenie to nie jest podzielne, Sąd I instancji uznał, iż powód był uprawniony do odstąpienia od umów sprzedaży spornych pojazdów. Mając na uwadze powy...

...szczenia lokali, trudności związanych z odmową opuszczenia lokali przez lokatorów dwóch mieszkań. W piśmie z dnia 19 stycznia 1011 r. powódka wezwała pozwaną do przekazania w całości placu budowy w oparciu o art. 491 k.c. w taki sposób, by możliwe było prowadzenie prac budowlanych w całym obiekcie pod rygorem odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1i 2 k.c. Pismem z dnia 28 stycznia 2011 r., w związku z bezskutecznym upływem terminu wskazanego przez pozwaną w piśmie z dnia 26 stycznia 2011 r. na dzień 28 stycznia 20111r. na p...

...na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Przepis ten reguluje skutki prawne odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 491-493 k.c. Regulacja pozwanego zakłada, że w przypadku odstąpienia przez niego od umowy, zwróci on konsumentowi kwotę wpłaconej zaliczki wraz z odsetkami wg średniej stopy procentowej obowiązującej w PKO BP S.A. dla wkładów a vista w dniu odstąpienia od umowy. Zdaniem Sądu, pozwany gwarantując konsumentom - w przypadk...

...„umowy deweloperskie", na obu stronach bowiem ciążyły ekwiwalentne zobowiązania, a więc były to umowy wzajemne w rozumieniu przepisu art. 487 § 2 k.c. Powód był uprawniony do odstąpienia od nich na podstawie art. 491 § 1 k.c. Pozwany nie wykazał, że nie był w stanie wykonać zobowiązania w terminie dodatkowym wyznaczonym przez powoda, a tym samym, że termin ten nie był terminem odpowiednim. Nawet gdyby przyjąć, że dodatkowy 3-dniowy termin na wykonanie obowiązania był nieodpowiedni, to z faktu tego nie można wyprowadzić tezy, ż...

...2009 r., gdyż w podanym przepisie chodzi o wezwanie do podjęcia czynności faktycznych, a nie prawnych (którą jest podpisanie aneksu), zaś do czynności prawnej nie można przymusić kontrahenta. Z kolei zgodnie z art. 491 k.c. jeżeli jedna ze stron umowy wzajemnej dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni termin do wykonania z zagrożeniem uprawnienia do odstąpienia od umowy. Pozwana natomiast nie zakreśliła powódce terminu do wykonania określonych obowiązków z umowy o roboty budowlane i...

...taw zawarcia umowy przedwstępnej z 11.08.2011 r. przez wnioskodawców. Bezskuteczny zatem upływ terminów wyznaczonych obowiązanemu do wykonania tego zobowiązania dał uprawnionym możliwość odstąpienia od umowy (art. 491 par. 1 kpc). Z odstąpieniem tym natomiast wiąże się obowiązek (...) s.k.a. do zwrotu wszystkiego co otrzymał na mocy umowy. Uzasadniając interes prawny uprawnieni wskazują, że począwszy od połowy 2012 r. pojawiały się informacje o trudnej sytuacji finansowej (...) SA., a co za tym idzie dewelopera. W związku z tym p...

...ła przedwstępna umowa sprzedaży zaś w § 9 ust 1 tej umowy przewidziano karę umowną za zawinione odstąpienie od niej. Wyjaśniając zasady ustawowego i umownego prawa odstąpienia od umowy ze wskazaniem przepisów art. 491 kc i art. 395 kc, Sąd Okręgowy stwierdził, że strony ustaliły w umowie prawo odstąpienia w przypadkach i na warunkach przewidzianych przepisami prawa oraz zastrzegły sankcję w postaci kary umownej jako następstwo zawinionego rozwiązania umowy. Powód skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego w § 9 us...

...(k. 73 2. Odstąpienie od umowy wzajemnej przez syndyka jest autonomiczną instytucją prawa upadłościowego, do której nie stosuje się skutków odstąpienia od umowy wzajemnej przez stronę, dokonanego na podstawie art. 491 k.c.- por pos. SN z dnia 20.10.2011 roku IV CSK 47 11 LEX nr 1147774. Ponadto jak słusznie podniósł powód umowa sprzedaży nieruchomości nie może być wykonana w części. Albo zostaje wykonana w całości, albo wcale. W ocenie Sądu w związku z powyższym Syndyk skutecznie odstąpił od umowy z dnia 10.12.2008 roku. W oce...

...o ono skuteczne, albowiem przed złożeniem swego oświadczenia pozwana nie wezwała powoda do wykonania zobowiązania pod rygorem odstąpienia od umowy, co w niniejszym przypadku było konieczne. Wynikało to z treści art. 491§ 1 kc. Przyjmuje się wprawdzie, że wyznaczenie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania ( z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od umowy ) jest zbędne, gdy druga strona oświadczyła, że zobowiązania nie wykona, ale w ocenie Sądu postępowanie stron w trakcie wykonywania umowy, nie upoważniały pozwanej do odstąpien...

...ył problemami z nabyciem popioło-żużli do procesów uzdatnienia osadów. Do 30.04.2010 r. pozwany wywiózł 1.166 ton osadu. Pismem z dnia 24.05.2010 r. powódka odstąpiła od umowy w oparciu o § 10 ust. 2 w zw. z art. 491 § 1 k.c., z powołaniem się na zwłokę oraz zaniechanie jej realizacji ze strony firmy pozwanego, naliczyła karę umowną za 25 dni zwłoki pozwanego w kwocie 52.137.59 zł i złożyła oświadczenie o jej potrąceniu w kwocie 29.300,88 zł z wierzytelnością pozwanego z tytułu wynagrodzenia za usługę wywozu i zagospodaro...

...konania zobowiązania upłynął bezskutecznie. Dłużnik, który twierdzi, że nie popadł w zwłokę, lecz w opóźnienie zwykłe niestwarzające negatywnych dla niego następstw prawnych (w tym także wynikających z art. 491 § 1 k.c.) powinien tę okoliczność wykazać (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie V CSK 427 10, LEX nr 1095853). W okolicznościach przedmiotowej sprawy, na podstawie wyników postępowania dowodowego przeprowadzonego przez Sąd Rejonowy nie można z całą stanowczością, tak jak uczynił to S...

...trwa od wielu miesięcy, narażając Konsorcjum na dalsze wielomilionowe straty, pismem z dnia 5 października 2012 roku, skutecznie doręczonym Obowiązanej w tym samym dniu (w godzinach pracy), Uprawnieni na podstawie art. 491 k.c. (oraz odpowiednio stosowanym art. 640 k.c.) odstąpili od Kontraktu. Tego samego dnia w godzinach wieczornych od Kontraktu odstąpiła obowiązana Gmina W.. Uprawnieni twierdzili dalej, że wkrótce po wygaśnięciu Kontraktu powzięli przypuszczenie, iż Obowiązana korzysta z ich Dokumentacji Projektowej, do której nie na...

...pozostawali w zwłoce w zapłacie ceny około 550 000 zł, a bezspornie zapłacili 345 000 zł. Dany kupującym 7 – dniowy termin do zapłaty reszty ceny Sąd Okręgowy uznał za „odpowiedni” w rozumieniu przepisu art. 491 § 1 k.c. i uznając, że powodowie skutecznie odstąpili od umowy z pozwanymi w terminie nieprzedawnionym (nie znalazł podstaw do uznania odstąpienia powodów od umowy za nadużycie prawa) uwzględnił powództwo, zmierzające do powrotnego przeniesienia na powodów własności nieruchomości jw. W apelacji od powyższego wyro...

...dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego. Zarzucili naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 636 § 1 kc przez jego niewłaściwe zastosowanie i art. 491 § 1 kc przez jego niezastosowanie. Ponadto zarzucili naruszenie przepisów postępowania cywilnego. Po pierwsze, art. 217 § 2 w związku z art. 278 § 1 kpc poprzez pominięcie dowodu z opinii biegłego z zakresu fonoskopii i akustyki przemysłowej. Po drugie, art. 230 kpc przez jego niezastosowanie i nieprzyjęcie, że budynek...

...upływem terminu do wykonania dzieła. Uregulowanie zawarte w art. 635 k.c. ma charakter szczególny w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych (w tym w szczególności wobec art. 491 k.c.), a zatem wyłącza stosowanie wskazanych przepisów ogólnych w zakresie odrębnie unormowanym. W związku z tym, że dziełem jest końcowy rezu at o pełnej integralności składanych części (elementów), zastosowania do dzieła nie będzie miała zatem konstrukcja przewidziana w art. 491 § 2 k.c. Nie można bowiem pr...

...ała z ustawowych podstaw odstąpienia, a w każdym razie okoliczności tej nie wykazała. W szczególności powódka nie skierowała do pozwanej wezwania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania (art. 491 k.c.), błędnie przyjmując, że na podstawie zawartego w umowie zapisu dotyczącego kary umownej (§ 6 pkt 1 a i b) jest uprawniona do odstąpienia od umowy w nieokreślonym terminie oraz niezależnie od przyczyny. Tym samym należy uznać, że powódka nieprawidłowo odstąpiła od umowy z pozwaną, a w konsekwencji nie była...

...i nie wiązało zobowiązanie do odstąpienia od dochodzenia spornej kwoty odsetek i wykreślenia danych powoda z rejestrów, a to na skutek zwłoki powoda, w sytuacji gdy powód nie pozostawał w zwłoce, 4 naruszenie art. 491 § 1 zdanie 1 k.c. w zw. art. 476 k.c. poprzez niezastosowanie tych norm, a polegające na tym, iż Sąd przyjął, iż brak ewentualnej spłaty przez powoda w terminie zobowiązania co do kwoty 1.460,95 zł należności głównej na rzecz poprzednika prawnego pozwanego, zwalniało bank tegoż poprzednika z obowiązku świadczeni...

...a szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Z kolei art. 491 § l k.c. jako przepis szczególny dotyczący umów wzajemnych reguluje, iż jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawnio...

...nościami, które uniemożliwiły mu stosownych pisemnych powiadomień. Postanowienie to nie przewiduje wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku zwłoki dłużnika (konsumenta) tak, jak przewidują to ogólne zasady (art. 491 k.c.) Przy połączeniu powyższego postanowienia dodatkowo z postanowieniem uzależniającymi cenę od metrażu lokalu ustalonego w przy odbiorze, ocena Sądu Okręgowego w zakresie rażącego naruszenia interesów konsumenta jest całkowicie prawidłowa. Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. o...

...cywilnego, dotyczące wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych określone w art. 487 i nast. k.c. Sąd Okręgowy następnie ocenił odstąpienie powodów od umowy z pozwanymi w oparciu o treść art. 491 § 1 k.c. Przypomniał Sąd, że bezsporne było, że do chwili obecnej nie zostało wykonane przez pozwanych zobowiązanie wynikające z umowy z dnia 16 września 2010 r. a polegające na ustanowieniu odrębnej własności lokalu nr (...) przy ul. (...) w S. i przeniesieniu tego prawa na powodów. Termin do wykonania tego świad...

...art. 379 k.c. poprzez uznanie, iż przedmiot świadczenie wskazany w umowie był podzielny, a powód mógł domagać się wynagrodzenia za poszczególne etapy wskazane w harmonogramie rzeczowo- finansowym, 2)naruszenie art. 491 § 1 k.c. w zw. z zasadami umownymi określonymi w rozdziale XV § 3 umowy o roboty budowlane poprzez uznanie, iż skutecznie oświadczenie pozwanych o odstąpieniu od umowy nie wywarło skutku niweczącego ex tunc, pomimo wyraźnego wskazania w umowie stron, iż skutek taki wywołać powinno, 3)nieprawidłowe zastosowanie art. 5...

...ra zastępczego. Pisma te nie zawierały wezwania do wykonania konkretnych czynności przewidzianych w umowie o roboty budowlane we wskazanym przez inwestora terminie (zgodnie z art. 636 lub 637 kc w zw. z art. 656 kc i art. 491 § 1 kc), nie zawierały też wskazania do zapłaty odszkodowania w związku z nienależytym wykonaniem pierwotnego zobowiązania. Inwestor zastępczy wskazywał na wadliwe wykonanie pokrycia dachowego i konieczność wykonania poprawek, a następnie wzywał wykonawcę do powrotu na plac budowy, kwestionując skuteczność odstą...

...ucił, iż procedura opisana w postanowieniach nr 1 i 2 winna być uzupełniona o wezwanie konsumenta do spełnienia świadczenia w oznaczonym terminie, albowiem w dotychczasowej treści pozostają one w sprzeczności z art. 491 § 1 kc. Kolejno argumentował, iż klauzula nr 3 z uwagi na niejednoznaczność określenia „drobne usterki” przyznaje pozwanemu prawo do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, a w konsekwencji do decydowania o tym, które usterki mogą być usunięte w późniejszym okresie. De facto oznacza to także konieczność ui...

...o zapłatę zryczałtowanej kary umownej. Sąd Okręgowy podkreślił, że Spółka jako przyczynę odstąpienia wskazała dwie okoliczności - nieprzedstawienie gwarancji zapłaty oraz brak współpracy, wskazując na art. 491 k.c. jako podstawę odstąpienia. W ocenie Sądu Okręgowego przepis ten ma zastosowanie w sprawie. Jeszcze w lutym 2008 r. Klub zatrzymał część należnego Spółce wynagrodzenia w kwocie około 95.000 zł, a następnie w marcu 2008 r. nie zapłacił kolejnej kwoty 16.000 zł. Z tego względu w maju 2008 r. Klub pozostawał w...

...iem uznania czynności prawnej za ugodę, stosownie do art. 917 k.c. są wzajemne ustępstwa obu stron. Skoro ugoda jest umową wzajemną, niewątpliwie dopuszczalne jest odstąpienie od niej w sytuacjach określonych w art. 491 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.09.2010 r., I CSK 675 09). Odstępując od umowy pozwana wspólnota mieszkaniowa (powód wzajemny) zrealizowała uprawnienie wynikające z treści przywołanego wyżej §3 umowy ugody, wobec ziszczenia się warunków opisanych w tym punkcie. Konsekwencją niezrealizowania przez powoda rob...

...ku z wykonaniem pozostałych do wykonania prac kształtowałby się na poziomie około 4,98 %. W oparciu o powyższe ustalenia Sąd Okręgowy uznał, iż w pełni uzasadnione było odstąpienie przez powoda na podstawie art. 491 § 1 k.c. od umowy z dnia 26 czerwca 2000 r., przy czym odstąpienie to dotyczyło jedynie niezrealizowanej części umowy, która to okoliczność została przesądzona przez Sąd Apelacyjny przy poprzednim rozpoznaniu sprawy. Wskazał, iż roszczenia powoda dochodzone w niniejszym procesie znajdują uzasadnienie w treści art....

...cji, gdy spełnienie wskazanego świadczenia od początku nie było możliwie, skarżąca nie miała bowiem możliwości przymuszenia inwestora do złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, pominięcie zastosowania art. 491 § 1 k.c. i niedostrzeżenie, że powód nie wyznaczył pozwanej dodatkowego terminu na złożenie wskazanego dokumenty, jak również wadliwe zastosowanie art. 492 k.c. przez nieuzasadnione przyjęcie, że powód skutecznie odstąpił od umowy z powodów, które obciążały stronę pozwaną. Ostatni zarzut apelacji dotyczył na...

...zw. z art. 120 k.c. 2. nieuzasadnione zastosowanie art. 635 k.c. i 636 k.c. polegające na przyjęciu, że w przepisach tych należy upatrywać podstawy odstąpienia od umowy, skutkujące bezpodstawnym niezastosowaniem art. 491 k.c. w zw. z art494 k.c. jako właściwej podstawy odstąpienia od umowy przez powódkę. Skarżąca wniosła o zmianę wyroku w całości przez uwzględnienie powództwa orz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu za I i II instancję, ewentualnie o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Są...