Baza orzeczeń sądowych

...ów w Spółce, a kolejnym razem kwoty 150.000 zł. Ostatecznie pismem z dnia 05.09.2011 r. powód złożył oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym o odstąpieniu od umowy z dnia 20.10.2005 r., na podstawie art. 491 § 1 k.c. W ocenie Sądu Okręgowego powództwo okazało się całkowicie bezzasadne. Sąd nie znalazł podstaw, aby uwzględnić zarówno roszczenie pierwotne zgłoszone w pozwie jak i zgłoszone później, w toku postępowania, powództwo ewentualne. Powód wniósł o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli w z...

...od umowy z uwagi na wadę płyt. W ocenie Sądu I instancji ocena skuteczności odstąpienia od umowy przez pozwaną powinna być przeprowadzona na płaszczyźnie zastosowania przepisów o rękojmi za wady dzieła oraz art. 491 k.c.. Sąd Rejonowy dokonał wykładni przepisów art. 637 § 1 i 2 k.c., 563 § 2 k.c. i art. 568 k.c. wskazując, że przepis art. 563 § 2 k.c ma odpowiednie zastosowanie do wad dzieła. Sąd I instancji uznał, że istnienie wad prefabrykatów zostało potwierdzone w niniejszej sprawie dowodem z opinii biegłego sądowego Z....

...yn leżących po jej stornie pozostaje zatem w zwłoce wierzyciela (art. 486 §2 k.c.). Zwłoka wierzyciela w umowach wzajemnych nie powoduje, że nie powstaje roszczenie o spełnienie świadczenia wzajemnego. Zgodnie z art. 491 §1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia...

...od umowy wzajemnej przez stronę do tego uprawnioną, pozwala przyjąć, że jego podmiotowe oddziaływanie nie jest zawężone do skutków odstąpienia od umowy przez wierzyciela (m.in. z powodu zwłoki dłużnika – art. 491 7 § 1 k.c.). Nie ma przeszkód do przyjęcia, że art. 494 k.c. obejmuje swoją hipotezą wszystkie przypadki odstąpienia od umowy wzajemnej, z powodu okoliczności za które odpowiada druga strona, a więc nie tylko przypadki uregulowane w części ogólnej, ale również w części szczegółowej zobowiązań, zatem niewątpl...

...nanie tego obowiązku, prowadzące do ustania zakazu konkurencji (art. 101[2] § 2 KP), lecz może być oceniona jako nienależyte jego wykonanie (opóźnienie lub zwłoka), powodujące sankcje przewidziane w art. 481 i art. 491 KC. Kierując się przytoczonymi wyżej względami oraz nie znajdując podstaw do uwzględnienia apelacji Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie pierwszym wyroku. O kosztach procesu za instancję odwoławczą orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c . oraz § 6 pkt 5, §11 ust. 1 pkt 2 i § 12 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw...

...nej z dnia 8 listopada 2005 r., za bezskuteczne Sąd Okręgowy uznał oświadczenie tej samej treści złożone przez powodów pismem z dnia następnego i podniósł, że oświadczenie to nie mogłoby odnieść skutku z art. 491 k.c. nawet przy przyjęciu bezskuteczności odstąpienia przez pozwaną od umowy, złożenie oświadczenia zawartego w piśmie powodów z dnia 9 listopada 2005 r. nie zostało bowiem poprzedzone wyznaczeniem pozwanej terminu na wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, nie zostało ponadto zaopatrzone z zastrzeżenie rygoru związ...

...rony pozwanej, w piśmie procesowym z dnia 10 sierpień 2012 r. powódka zmieniła wcześniejsze stanowisko wskazując, że podstawą prawną odstąpienia od umowy były przepisy części ogólnej kodeksu cywilnego, tj. art. 491 k.c. W ocenie Sądu Okręgowego podstawy odstąpienia od umowy nie mógł stanowić art. 640 k.c. stosownie do którego, jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bez...

...rzez powoda umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Jednocześnie zastrzegł, że w przypadku bezskutecznego upływu w w terminu i dalszego bezpodstawnego uchylenia się od przyjętych zobowiązań zgodnie z art. 491 kc zamierza odstąpić do łączącej strony umowy i dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości. Pismem z dnia 17.10.2011 r. pozwany złożył powodowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w związku ze zwłoką w wykonaniu zobowiązania ( zapłata zaliczek w kwocie 7.000 zł oraz 53.000 zł ), wynikającego z zawartej umowy...

...k.c.). Zwłoka w spełnieniu świadczenia wzajemnego aktualizuje prawo odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego stronie będącej w zwłoce do spełnienia świadczenia wzajemnego (art. 491 k.c.). Z kolei zgodnie z treścią art. 359 § l k.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. W doktrynie zauważa się, że przez odsetki rozumie się zwykle wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieni...

...ealizowana co oznacza nieskuteczność tego zastrzeżenia na podstawie art. 395k.c. Umowa przedwstępna nie jest umową wzajemną nawet, jeżeli jest obustronnie zobowiązująca, nie zachodziła podstawa do zastosowania art. 491§1 k.c. (porównaj między innymi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1999 r., II CKN 624 98, OSNC 2000 6 120). Tu trzeba zauważyć, że niezależnie od umyślnego wprowadzenia powoda przez pozwaną w błąd co do stanu nieruchomości jak i niezależnie od nienależytego wykonania zobowiązania do usunięcia skutków obci...

...ad robót już wykonanych, z uwagi na podzielność charakteru umowy o roboty budowlane, nadto, podstawą jego odstąpienia od umowy było ustawowe prawo odstąpienia, zaś jego skutkiem winno być zastosowanie przepisu art. 491 § 2 k.c., w konsekwencji powodowi przysługuje prawo żądania kary umownej zarówno z tytułu niewykonania prac w terminie, jak i z tytułu odstąpienia od umowy w niewykonanym zakresie. Wskazując na powyższe wnosił o: 1. uchylenie wyroku w zaskarżonej części, zniesienie postępowania w zakresie dotkniętym nieważności...

...yroku w tej części oraz przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego. Zarzuciła naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 635 i art. 491 § 2 kc przez błędną wykładnię oraz przepisów postępowania przez błędne ustalenie, że wykonała umowne prawo odstąpienia, podczas gdy skorzystała z uprawnienia określonego w art. 635 kc. Z kolei pozwana w apelacji wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo przez jego oddalenie ora...

...jej treść nie były sporne między stronami, Sąd rozważył zatem w pierwszej kolejności, czy strona pozwana skutecznie odstąpiła od umowy. Zdaniem Sądu – strona pozwana nie dochowała wymagań przewidzianych w art. 491 § 1 kc, zatem jej oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie mogło przynieść skutku. Przede wszystkim – oświadczenie to nie zostało doręczone stronie powodowej, choć wymagała tego także umowa stron [§ 6 pkt 4 umowy]. Po wtóre – nie zostało poprzedzone wyznaczeniem drugiej stronie dodatkowego terminu do spełnienia...

...r. , a jako termin wykonania umowy przyjął Sąd sierpień 2009 r. Z opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa dr inż. A. K. (1) wynika, iż pozwany wykonał 57,22% przedmiotu umowy. Powołując się na treść art. 491 kc i art. 635 kc przyjął Sąd, iż powódka M. G. miała podstawę do odstąpienia od umowy zawartej z pozwanym K. P. o wykonanie domku drewnianego z powodu niewykonania przedmiotu umowy w terminie. Jeżeli świadczenie jest podzielne to odstąpienie może dotyczyć albo całej umowy, albo części – wolą powódki było odst...

...enia zaliczki na poczet faktury VAT (...) nie budzi wątpliwości. Zasadne jest zatem, wobec odstąpienia od umowy, żądanie jej zwrotu w kwocie dochodzonej pozwem. W konsekwencji powyższego Sąd Rejonowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. uwzględnił w całości powództwo. W przedmiocie kosztów sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Pozwany wniósł apelację od powyższego wyroku zaskarżając go w całości, oraz domagając się jego zmiany i oddalenia w całości powództwa, ewentualnie uchylenia zaskarżonego orzeczenia i prze...

...aty zaległej należności w terminie dodatkowo wyznaczonym, lecz interpretuje zwłokę jako wypowiedzenie umowy ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami negatywnymi dla konsumenta. W ocenie Sądu Okręgowego przepis art. 491§ 1 k.c. przewidujący wyznaczenie stronie, dopuszczającej się zwłoki w wykonaniu ciążącego na niej zobowiązania, dodatkowego terminu do wykonania z zagrożeniem o uprawnieniu do odstąpienia od umowy odwołuje się wprost do dobrych obyczajów i dlatego jego niezastosowanie skutkuje ich rażącym naruszeniem. W odniesieni...

...nia przedmiotu umowy, czy występował wobec niej z ponagleniami w związku z realizacją zamówienia. Nie złożył także oświadczenia o odstąpieniu od umowy w związku z niewykonaniem umowy przez powoda w terminie (art. 491 § 1 k.c.). Jest to o tyle istotne, że w wyniku rozwiązania umowy ze Spółką (...) był zobowiązany do zwrotu jej lamp, a jednocześnie jego kontrahent – inwestor Gmina N. zgłaszał nieformalnie zastrzeżenia do tych lamp. Nie mógł zatem pozwany domagać się dostarczenia lamp wolnych od wad od interwenienta. Nie zamów...

...ącego zapłaty wynagrodzenia w ściśle oznaczonym terminie, to wobec zwłoki zamawiającego powód, zgodnie z art. 492 k.c., był uprawniony do odstąpienia od umowy. Ponadto, oświadczenie powoda spełniało warunki z art. 491 § 1 k.c. Odstąpienie od umowy niweczy jednak umowę ze skutkiem wstecznym, a rozliczenie stron umowy następuje z uwzględnieniem treści art. 494 k.c., tym samym zamawiający wolny jest od obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Zważywszy natomiast na treść art. 6471 § 5 k.c. statuującego solidarną odpowiedzialność inwesto...

...rawnienie do powstrzymania się od świadczenia bez narażenia na skutki zwłoki. Sąd uznał, że wprawdzie pozwana nie wywiązała się z tych obowiązków, co rodzi jej odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 491 § 1 k.c., ale powódka nie poniosła szkody. Wskutek wykonania prac remontowych niewątpliwie powiększyły się pasywa w majątku powódki, bo nakłady zostały poczynione na nieruchomość nie stanowiącą jej własności, ale dokonano ich 4 w interesie powódki, skoro wykorzystywane są przez Fundację jako baza obecnie prowa...

...ucił, iż procedura opisana w postanowieniach nr 1 i 2 winna być uzupełniona o wezwanie konsumenta do spełnienia świadczenia w oznaczonym terminie, albowiem w dotychczasowej treści pozostają one w sprzeczności z art. 491 § 1 kc. Kolejno argumentował, iż klauzula nr 3 z uwagi na niejednoznaczność określenia „drobne usterki” przyznaje pozwanemu prawo do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, a w konsekwencji do decydowania o tym, które usterki mogą być usunięte w późniejszym okresie. De facto oznacza to także konieczność ui...

...aściwych skutków oświadczenia o wypowiedzeniu, a w szczególności co do obowiązku Pozwanego (Dzierżawcy) do realizacji jego zobowiązań określonych w § 4 Umowy dzierżawy; 8. naruszenie art. 455 kc w związku z art. 491 § 1 kc oraz w związku z art. 667 § 2 kc stosowanym odpowiednio z mocy art. 694 k.c. poprzez ich niezastosowanie w sprawie, podczas gdy prawidłowe zastosowanie wskazywanych przepisów doprowadziłoby Sąd I instancji do wniosku, że Powód nigdy nie wyznaczył pozwanemu terminu do wykonania obowiązków z § 4 umowy dzierżawy...

...jest on do zwrotu wszystkiego co otrzymał od pozwanego podczas, gdy powód odstąpił od umowy jedynie w części dotyczącej świadczenia jeszcze nie wykonanego oraz jedynie ze skutkiem na przyszłość; 2. naruszenie art. 491 § 2 kc w zw. z art. 379 § 2 kc., poprzez niezastosowanie i przyjęcie, że powód odstąpił od umowy w całości,a zatem strony zobowiązane są do zwrotu wszystkiego co nawzajem otrzymały na mocy umowy, w tym kwoty zatrzymanej tytułem kaucji, podczas gdy świadczenia wynikające z umowy o roboty budowlane uznać należy za...

...ć terminów wykonania konkretnych etapów prac, o ile umowa takie etapy przy wykonaniu dzieła przewiduje. Z istoty umowy o dzieło wynika nieprzydatność zastosowania w jej obrębie konstrukcji prawnej przewidzianej w art. 491 § 2 k.c., gdyż dziełem jest końcowy utwór o pełnej integralności składanych elementów. Nie można więc z racji np. sukcesywnego montowania dzieła w określonym odcinku czasowym mówić o podzielności świadczenia w rozumieniu art. 379 § 2 k.c. Odnosząc powyższe regulacje wprost do kary umownej przewidującej w §...

...(art. 394 k.c.). Żadna z powyższych trzech okoliczności w niniejszej sprawie nie zachodziła. Skoro do umowy przedwstępnej nie mają zastosowania przepisy o umowach wzajemnych, nie było też podstaw do zastosowania art. 491 i 492 k.c. W tej sytuacji sąd uznał, że oświadczenia powodów z dnia 22 grudnia 2011 r. o odstąpieniu od umowy przedwstępnej nie odniosły żadnych skutków prawnych. Strony wiązała ważna umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, która nie została wykonana w terminie oznaczonym w umowie, a dokonany przez powodów...

...ale odniesienie korzyści w postaci zasądzonych kosztów procesu. W piśmie procesowym z dnia 2013-04-19 pozwany podniósł, iż kwestionowana klauzula jest sprzeczna z bezwzględnymi przepisami prawa, tj. art. 490 kc, art. 491 kc oraz art. 498 kc, i w związku z tym powództwo powinno podlegać oddaleniu. Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: Pozwany prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży drogą internetową m.in. artykułów sportowych. W ramach tej działalności opracował i w dacie wniesienia pozwu posługiw...

...zcza przyznanie jednej lub obu stronom umownego prawa odstąpienia wyłącznie w ciągu oznaczonego umową terminu. W okolicznościach niniejszej sprawy powódka dochowała jednakże aktów staranności, o jakich mowa w art. 491 § 1 k.c. tj. w sytuacji zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania, wyznaczyła jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy (vide pismo z dnia 16 czerwca 2008 r. – k. 79). Odstąpienie od umowy dokonane pi...

...żne z uwagi na brak oznaczenia terminu, w czasie którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia. W ocenie Sądu I instancji oświadczenie powoda o odstąpieniu nie było skuteczne także w oparciu o przepis art. 491 k.c., albowiem przepis ten dla skuteczności oświadczenia o dostąpieniu wymaga uprzedniego wyznaczenia drugiej stronie dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu strona będzie uprawniona do odstąpienia. Powód nie wykazał aby uczynił zadość tym wymogom....

...czonymi od dnia 24 marca 20102 r. do dnia zapłaty. Zarządca przymusowy poinformował jednocześnie pozwanego, że w przypadku braku zapłaty należności za sprzedany w w pojazd odstąpi od zawartej umowy na podstawie art. 491 §1 k.c., co rodzić będzie obowiązek zwrotu tegoż pojazdu. ( dowód: ostateczne wezwanie do zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy z dnia 06.09.2012 r., k. 118); W związku z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu, pismem z dnia 3 października 2012 r. zarządca przymusowy (...) Spółki z o. o. odstąpił od zawarte...

...nym, zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 kc, inaczej niż odstąpienie na podstawie art. 491 § 1 kc, nie wymaga zwłoki w wykonaniu czynności w ustalonym terminie. Zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło nawet w wypadku, gdy przyjmującemu zamówienie nie można postawić zarzutu naruszenia należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Ponadto zamawiający nie musi wyznaczać drugiej stronie o...

...ia 2010 roku, zastrzegając sobie prawo do odstąpienia od umowy po bezskutecznym jego upływie. Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu na wykonanie zadania, pismem z dnia 20 grudnia 2010 roku zamawiający, na podstawie art. 491 k.c. w zw. z § 21 umowy nr 11 D 2010 odstąpił od umowy z dnia 28 czerwca 2010 roku w części dotyczącej robót niezrealizowanych na dzień odstąpienia. Wartość niezrealizowanych robót, których dotyczyło odstąpienie wynosiła 3.045.359,74 złotych. W dniu 4 stycznia 2011 roku powód wystawił notę księgową nr 04 201...