Baza orzeczeń sądowych

...h terenów oraz prawo do ich dysponowania przez pozwaną w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji przebudowy sieci ciepłowniczej. Również Starosta wydając pozwolenie na budowę w żaden sposób nie kwestionował tytułu prawnego pozwanej do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. To po stronie powodowej powstały okoliczności, na które pozwana nie miała wpływu związane z wycofaniem się z przejęcia terenu budowy przez Członka Zarządu co miał...

...nej ustalono na kwotę 2.170 zł. Powódka decyzją Starosty z dnia 25 października 2010 roku uzyskała pozwolenie na budowę garażu wraz budynkiem gospodarczo - użytkowym przyległym do tego garażu, bez przyłączy, w miejscowości , przy , . Postępowanie w s...

... - wypis z rejestru gruntów- k. 43-45 - wydruk z księgi wieczystej - k.30-42 , - pozwolenie na budowę – k. 47, - zaświadczenie o zgłoszeniu do użytkowania budynku mieszkalnego – k. 48, - opinia biegłego sądowego ...

...W dniu 26 lipca 2002 r. Prezydent Miasta wydał , którą zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę pozwanej, centrum handlowego w zabudowie pawilonowej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy obiektów do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej, instalacji ppoż. i sieci elektroenergetycznej oraz budową parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy cl...

...zego, ani specyfikacji. Na podstawie jedynie koncepcji projektu, na zlecenie pozwanego, powód dokonał wstępnej wyceny robót budowlanych. Następnie powód sporządził projekt budowlany, na podstawie którego pozwany uzyskał pozwolenie na budowę. Pozwany w dalszym ciągu nie opracował projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, czy też kosztorysu inwestorskiego. Dlatego na etapie podpisywania umowy pozwany wiedział i był informowany przez powoda, iż na podstawie wstępnej wyceny nie jest możliwe wykonanie robót,...

...ów, którzy posiadali środki na ten cel, a plany budowy domu sięgały połowy lat 90. z dnia 11 grudnia 2000 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę dla inwestorów oraz i , dotyczące zamierzenia budowlanego: „Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem przy

...iennictwa świadków: od powoda kwotę 256,04 zł, a od pozwanej kwotę 359,74 zł. Z dokonanych w sprawie przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych wynika, że w dniu 25 czerwca 2010 r. pozwana otrzymała pozwolenie na budowę budynku mieszkalno – usługowego wraz z przyłączami na w miejscowości przy . Do szczególnych warunków zabezpieczenia terenu bud...

..., krzewy oraz trawa. Działka nie była nigdy zabudowana. Powód co prawda planował wraz z żoną, że kiedy dzieci się usamodzielnią, to wybudują tam dom, ale żadnych działań w tym kierunku nie podejmowali (nie starali się o pozwolenie na budowę ani nie występowali o warunki zabudowy). Powód sprzedał przedmiotową nieruchomość w 2011 r. za kwotę 83.000 złotych. W planie ogólnym zagospodarowania miasta z 1974 r. działka powoda była położona na terenie oznaczonym symbolem ...

...sposób oznakowane. W tym czasie pozwana miała w asortymencie bloczki betonowe różnych producentów. Powodowie pozwolenie na budowę otrzymali 21 sierpnia 2007 r. Jesienią 2007 r. wykonane zostały ściany fundamentowe w budynku mieszkalnym powodów. Od zewnątrz bloczki betonowe były zabezpieczone tynkiem. Powodowie zakończyli budowę domu jednorodzinnego 16 grudnia 2009 r. Na początku 2010 r. pojawiły się pierwsze pęknięcia śc...

...isania umowy do 24.08.2010r. powód nie czynił żadnych uzgodnień projektowych, nie reagował na monity, nie dokonał wizji lokalnej i wykonania odkrywek, ani nie zgłosił się też do przekazania mu terenu budowy, a wniosek o pozwolenie na budowę złożył dopiero 27.07.2010r. strona pozwana podkreśliła, że nie ponosi odpowiedzialności za działania powoda związane z opracowaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę, powód bowiem jako profesjonalista powinien wiedzieć, jak należy przygotować projekt i jakie warunki...

ul. (...) , zabudowaną jednym budynkiem. W dniu 30.04.1930 r. uzyskał on rozwolnienie na wybudowanie stodoły. W dniu 14.05.1931 r. ubezpieczył on nieruchomość zabudowaną już dwoma budynkami (pozwolenie na budowę – k. 23-25; dowody ubezpieczeniowe – k. 15, 26-27). W latach 40-tych wybudował jeszcze chlew z betonu (zeznania świadka ). Na przedmiotowym tereni...

...ząd Wojewódzki w , uzyskał pozwolenie na budowę linii napowietrznej 400 kV relacji – . Poprzednik prawny wnioskodawcy - S. C. ...

...tęp posiada. Ponadto na nieruchomości tej znajdował się niewykończony budynek, co również wskazywało, iż nieruchomość powinna mieć uregulowany dostęp do drogi publicznej, skoro dotychczasowi właściciele działki uzyskali pozwolenie na budowę. Dopiero, gdy właściciele nieruchomości po której szlak ten przebiega nie wyrazili zgody na korzystanie z niej przez pozwanych, ci ostatni powzięli wiadomość, iż zakupiona nieruchomość dostępu do drogi publicznej nie ma. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że pozwala uznać...

...iżenie stawki procentowej opłaty rocznej, powołując się na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, uzyskał bowiem pozwolenie na rozbiórkę posadowionych na nieruchomości trzech budynków przemysłowo- magazynowych oraz pozwolenie na budowę zespołu mieszkaniowo-usługowego z garażem podziemnym i na przebudowę kanalizacji. W dniu 11 października 2011 r. powód przekazał wykonawcy plac budowy. Aktualnie trwają prace budowlane i niemal został ukończony kompleks budynków, w których przewidziano lokale mieszkalne i usł...

działki (...) , stanowiły one jedną ogrodzoną, niepodzielną całość. W dniu 20 czerwca 1978 r. wystąpił o pozwolenie na budowę domu mieszkalnego. Wprawdzie w pozwoleniu jest mowa o (dawna ), jednakowoż ostatecznie dom został wybudowany z końcem lat 70-tych na dzia...

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie można wprowadzić. Pismem z dnia 1 października 2010 r. (...) sp. z o.o. jako lider konsorcjum wystąpiła do pozwanego z wnioskiem o wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę i zwrócenie dokumentacji projektowej w celu poprawienia błędów w projekcie. W dniu 11 października 2010 r. doszło do kolejnego spotkania z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy i inżyniera kontraktu celem ustalenia stanowiska stron w sprawie zmienionego zakresu robót projektowych i budowl...

ul. (...) , w tym także odziedziczone po . wystąpił o pozwolenie na budowę nowego domu, który planował wznieść na posesjach przy , a od 1988 r. zaczął na działce przy gromadzić materiały budowlane na ten cel, które ostatecznie zajęły większą część powierzchni działki...

...(humusu) i nawiezienia warstwy piasku pod fundamenty budynku. Według projektu zagospodarowania terenu należało też wykonać sączki melioracyjne. Na przebudowę i likwidację drenowania na działce powodów nie było wydawane pozwolenie wodnoprawne. Inwestorzy sami wykonali prace przygotowawcze przed objęciem funkcji przez kierownika budowy w postaci wykopów pod fundamenty i usunięcia warstwy humusu. 6 września 2005 roku zawarła z

B. . W czasie obrad głos zabrała pozwana, która odniosła się do spornych kwestii związanych z używaniem drogi. Nadmieniła, że powód, którego określiła jako „inwestor” kupił orne pole i dostał pozwolenie na budowę dróg dojazdu przemysłowego do swojej parceli. Stwierdziła że jest atakowana, nękana, na 3 miesiące został założony monitoring, stała inwigilacja wejścia do budynku. Powód wskoczył do ogrodu i uciął węża do budowy z . Cały czas jest nękana, została kopnięta w złam...

i o zasądzenie kosztów procesu. Pozwana wskazała, że budynek wielorodzinny wykonany przez powódkę nie został przyjęty do użytku, a przyczyną niemożliwości uzyskania przez inwestora decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu tkwiła w wadliwym wykonaniu robót budowlanych przez powódkę. Z tego względu brak podstaw, aby kosztami wymiany dźwigów osobowych obciążyć inny podmiot niż powódka. Zdaniem pozwanej, powódka nie wywiązała się z obowiązku montażu dźwigów zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi przez co wykona...

...la swoich synów. Prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług stolarskich, a dla uniknięcia zwiększenia wymiaru podatku, formalnym inwestorem uczynił starszego syna E. M. Jemu też 5 kwietnia 1961 r. zostało wydane pozwolenie na budowę segmentu w zabudowie bliźniaczej. Budowę finansował przede wszystkim S. M. Budynek został wybudowany ten sposób, że na każdej z dwóch kondygnacji znajduje się samodzielne dwupokojowe mieszkanie z kuchnią. Pierwotnie oba mieszkania miały jeden system ogrzewania, który został w...

...kt budowlano – wykonawczy budynku handlowego . W maju 2007 r. Stowarzyszenie przystąpiło do budowy hali. Budowa została ukończona pod koniec 2007 r. Pozwolenie na użytkowanie obiektu wydano w styczniu 2008 r. Hala targowa znajduje się pod adresem . Budynek hali ma numer 664. Pismem z 11 sierpnia 2009 r. class...

...kumentację geotechniczną warunków gruntowo-wodnych, zapewnienie dostawy i odbioru mediów, inwentaryzację dendrologiczną i zgodę na wycinkę drzew, mapę zasadniczą do celów projektowych, pozwolenie na rozbiórkę budynków i pozwolenie na budowę. Projekt funkcjonalno-użytkowy w części rysunkowej zawierał plan sytuacyjny, wskazujący kształt rzutu poziomego projektowanych obiektów i ich usytuowanie w terenie w stosunku do już istniejących obiektów. Powierzchnie budowy określono na 3.022,6 m2 . W decyzji lokalizacyjnej...

...ozwaną umowę o roboty budowlane, mocą której pozwana powierzyła jej do wykonania w systemie generalnego wykonawstwa prace polegające na kompleksowej realizacji inwestycji na nieruchomości, zgodnie z ostateczną decyzją – pozwoleniem na budowę oraz załączoną do niej dokumentacją projektową. Strony ustaliły, że przystąpi do wykonywania robót w dniu 5 listopada 2012 roku, lecz nie później niż 3 dni robocze od daty przekazania placu budowy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 21 stycznia 2...

.... W jego ocenie decyzja z dnia 18.08.1970 r. (k. 57) stanowiła tylko jeden z elementów projektu wstępnego dla inwestycji, która w dalszej perspektywie wymagała uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości w formie decyzji pozwolenie na budowę. Wnioskodawca nie wykazał, by tego rodzaju dokument został wydany. Nadto wskazał, że linia elektroenergetyczna znajdująca się na nieruchomości uczestnika postępowania nie służyła celom wynikającym z ustawy z 1950r. o powszechnej elektryfikacji wsi, gdyż linia ta dostarcza ene...

...dne okoliczności uniemożliwiające prowadzenie przez pozwanego prac. Powódka bezskutecznie pismem z dnia 13 stycznia 2014r. wezwała pozwanego do podjęcia przerwanych robót, w dniu 28 stycznia 2014r. dostarczyła zmienione pozwolenie na budowę. Za skutecznie Sąd Okręgowy uznał także oświadczenie powódki o naliczeniu kary umownej nie podzielając stanowiska strony pozwanej, że uprawnienie powódki nie powstało, gdyż w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy powołała się nie na podstawę z § 32 umowy, a na przepis ustawowy....

...prac przeprowadzonych w dniach 23-24.05.2014 r. likwidacji uległy wszystkie miejsca postojowe usytuowane na działce. Inwestorem tej budowy jest , który uzyskał pozwolenie na budowę tymczasowego centrum targowo-handlowo-usługowego w drodze przeniesienia decyzji wydanej wcześniej . Pozwany, pomimo wydania postanowienia o zabezpieczeniu, nadal wykonuje prace budowlane. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o odda...

działki (...) , na której wykonywane miały być prace związane z przejazdem kolejowym oraz roboty w ciągu nowoprojektowanej ulicy, a której zezwolenia na budowę nie obejmowały. Pozwolenie na budowę w odniesieniu do wydane zostało w dniu 25.06.2010 r., a stało się ostateczne w dniu 10.07.2010 r. Wnioskiem nr z dnia 24.02.2011 r. powód wystąpił o zmianę rozwiązań...

...z tym planem, jeżeli plan nie wprowadza zakazu takiej zabudowy. Zatem do dnia 10 czerwca 2011 roku na działce powodów możliwa była zabudowa budynkiem mieszkalnym. Powodowie w 2009 roku uzyskali pozwolenie na budowę na w w nieruchomości budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego. Decyzja ta potwierdza, że planowanie zamierzenie inwestycyjne było na dzień jej wydania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powodowie zaczęli proces budowy – wybudowali dom,...

...8 i n.) , że nieruchomość jest już zabudowana budynkiem mieszkalnym zamieszkiwanym przez lokatorów. Została wykonana infrastruktura dla celów mieszkaniowych, w tym drogi, ciągi pieszych, instalacje i przyłącza. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie pierwszego budynku oraz są prowadzone prace w celu budowy kolejnych budynków mieszkalnych. W odpowiedzi na pozew z dnia 7 października 2014 r. (k. 154) pozwany Skarb Państwa – Prezydent Miasta wniósł o oddalenie powództwa oraz zasąd...