Baza orzeczeń sądowych

...iejszym okresie. Pozwana zobowiązała się do zawarcia pisemnej umowy najmu na okres 10 lat. Po zawarciu ustnej umowy powód rozpoczął prace remontowe, które akceptowała pozwana. Po wykonaniu prac pozwana złożyła wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku i w dniu 28 września 2007r. zezwolenie takie uzyskała. W dniu 29 września 2009r. strony zawarły pisemna umowę najmu na okres 10 lat. Stan wyposażenia technicznego lokalu określił protokół zdawczo- odbiorczy. Powód wskazał nakłady poczynione na lokal. W dniu 13 li...

...trony postępowania i zaprotokołowana podczas wizji lokalnej w terenie z dnia 26 czerwca 1992 roku. z dnia 1 października 1992 roku zostało wydane pozwolenie na budowę wskazanego gazociągu. Do wniosku Okręgowego Zakładu Gazownictwa w – w zosta...

...iepła. W zakresie czynności oskarżonego znajdowało się reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (dowody: aneks k. 813v, k. 228) Część prac w budynku była wykonywana na zlecenie fir...

...przedstawicieli przed przystąpieniem do prac. Wszystkie działania i decyzje powódki były konsu owane z inwestorem, przed złożeniem stosownych wniosków i dokumentów. W dniu 25 listopada 2010 r. powódka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę obiektu EEG EC „P." wraz z dokumentami. W dniu 14 stycznia 2011 r. powódka zwróciła się z wnioskiem o zawieszenie postępowania w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w dniu 17 stycznia 2011 r. powódka zwróciła się z wnioski...

...ony i zaakceptowany przez inwestora. Powód - podwykonawca wykonał wszystkie roboty objęte umową podwykonawczą. Roboty w postaci przebudowy urządzeń melioracyjnych, roboty na kanale 10 związane z pozwoleniem wodnoprawnym, wykonanie zbiorników retencyjnych, sączki podłużne z tworzyw sztucznych zostały odebrane w dniu 24 lipca 2012 roku. Za wykonane roboty powód wystawił faktury na łączną kwotę 2 651 884,75 zł netto. Zgodnie z umową 6% w w kwoty liczonej od każdej faktury wystawionej na podstawie świadectwa płatnoś...

...alacja nie zmniejszyła swojej wartości. Dokumentacja, którą powód przekazał pozwanemu przy zawieraniu umowy dzierżawy w dniu 26 marca 2004 r., nie obejmowała 21 studni na polu nr 2, nie objętych pozwoleniem na budowę. Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy oparł się na dowodach z dokumentów załączonych do akt sprawy, zeznaniach świadków oraz opinii biegłego sądowego z zakresu instalacji sanitarnych. Sąd I instancji podkreślił, że przedmiotem opinii biegłego było dokonanie wyceny instalacji będącej...

...posiadaczem nieruchomości w dniu 5 grudnia 1990 roku i pozostającej nim nadal w dniu 1 stycznia 1998 roku, jest jej zabudowanie na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą. Pozwany podkreślił, że powód uzyskał pozwolenie na budowę pawilonu handlowego numer 2 na przedmiotowej nieruchomości, o powierzchni zabudowy 30 m 2 i kubaturze 90 m 2 . Powód samowolnie rozbudował budynek objęty powyższym pozwoleniem do powierzchni 314,35 m 2 . Pozwan...

K. A. w . Pozwany otrzymał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w wydanej w dniu 03.06.2008 r. Dom budował wraz ze swoim ojcem, tzw. systemem gospodarczym. Po śmierci ojca, w związku z brakiem...

...wynagrodzenia za dany etap za dzień opóźnienia (§ ). W dniu 2 kwietnia 2009r. powodowy lider działający w imieniu zamawiającego uzyskał pozwolenie na budowę hali w oparciu o projekt budowlany [k.91]. Następnie konsorcjanci wykonali bardziej szczegółowy projekt wykonawczy i w dniu 30 października 2009r. lider przekazał go zamawiającemu [protokół k.94]. W dniu 15 grudnia 2009r. zamawiający obciążył lidera karą umowną w kwocie 129.124,80 zł za 27 dni opóźnienia w złożeniu pr...

(...) wskazano, że w ramach zleconego zadania wykonawca będzie zobowiązany do nadzoru prac związanych z przebudową budynku zabytkowego, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, zaś w ramach przebudowy będą realizowane prace polegające min. na przebudowie i modernizacji istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energii elektrycznej, demontaż instalacji wewnętrznych w obiekcie oraz wykonanie nowych instalacji, w tym systemu ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca miał dysponować osobami...

...z mapy ewidencyjnej - k. 34 W dniu 20 lipca 1966 r. i otrzymali pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na , natomiast w dniu 13 maja 1969 r. uzyskali pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego na tej działce. Na podstawie ustnej umowy zawartej między i ...

...wielobranżowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W dniu 30 grudnia 2004 r. pozwany przekazał powódce projekt budowlany, zaś w dniu 16 lutego 2005 r. projekt gospodarki zielenią. W dniu 15 lutego 2005 r. pozwany uzyskał pozwolenie na budowę w zakresie projektów objętych umową projektową. W dniu 18 sierpnia 2005 r. pozwany przekazał powódce projekt wykonawczy wraz z pozostałą dokumentacją. Projekt był wykonywany w przyspieszonym tempie z uwagi na prognozowane wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania prz...

...ząć się w terminie 14 dni od nabycia własności nieruchomości i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Ponadto w § 6a umów wskazano, że sprzedający przewiduje, iż nabędzie własność nieruchomości i uzyska prawomocne pozwolenie na budowę etapu I inwestycji w terminie do 31.07.2007 r. W § 9 pkt 1 umów strony zastrzegły możliwość odstąpienia od umowy, z rozliczeniem i zwrotem dotychczasowych świadczeń w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Jednocześnie postanowiono, że strona, z której...

...dłużenia czynszowego. dowód: dokumentacja dot. remontu, w tym m. in.: pismo dot. wizji lokalnej, wnioski o pozwolenie na budowę instalacji gazowej i na remont lokalu, protokół odbioru robót, dokumentacja fotograficzna, projekt przebudowy mieszkania, projekt instalacji wewnętrznej gazu, umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej , warunki włączenia do sieci gazowej – k. 3...

...ogła ulec zmniejszeniu poprzez zniszczenie sprzętem i falą wody (protokół – k. 321-342). Konkludując, pozwany nie udowodnił, że wyjście z regulacją rzeki poza zakres przewidziany przez projekt i pozwolenie na budowę było spowodowane okolicznościami nie leżącymi po jego stronie, a właśnie omawiana kwestia spowodowała, że pozwany nie był w stanie wykonać całości zamówienia (robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej) w terminie. Podkreślić należy, że do października 2011 r. pozwany nie sygnalizował w żaden...

...t; W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w latach 90-tych decyzją administracyjną Prezydenta Miasta został zatwierdzony plan realizacyjny i wydano pozwolenie na budowę garaży, oznaczając ich położenie na terenie, który był w użytkowaniu wieczystym pozwanego. Teren pod budowę garaży był przekazywany przez pozwanego na budowę garaży, a po ich wybudowaniu zawierano umowy dzierżawy gruntu z osobami, które te garaże wzniosły. Umowy dotyczyły terenu pod garaż i terenu przyległego, ale nig...

(...) zatwierdził projekt budowlany i wydał inwestorowi sp. z o.o. z siedzibą w pozwolenie na budowę zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na potrzeby własne mieszkańców i garażem podziemnym, na części z obrębu przy

...dnia 2013 r. Powódka twierdzi, że wykonała umowę w terminie, albowiem 20.08.2013 zgłosiła roboty do odbioru, a 10.09.2013 uzyskano od pozwolenie na użytkowanie obiektu, toteż kara umowna potrącona przez pozwaną jest niezasadna. W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Jako podstawę swojego stanowiska procesowego pozwana przywołała niewykonanie umowy w terminie przez powod...

...– 340 000 zł - nie została zapłacona. Wynika to z tego, że strony umówiły się, że wysokość ceny będzie uzależniona od metrażu budynku, który wybuduje strona powodowa tj. 1800 zł za metr. Obecnie strona powodowa uzyskała pozwolenie na budowę budynku o powierzchni użytkowej m ( 2) . Zatem należne pozwanemu wynagrodzenie wynosi 2 557 278 zł. jest to iloczyn powierzchni i ceny 1800 zł za metr kwadratowy. Oznacza to, że roszczenie o zapłatę kwoty 340 000 zł wyn...

...Miast z dnia 6 sierpnia 1993 r. pozwany uzyskał zgodę na adaptację tych pomieszczeń. Następnie w dniu 18 sierpnia 1994 r. pozwany uzyskał pozwolenie na budowę, obejmującą wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części strychu na mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym, położonym przy . W dniu 8 września 1994 r. za...

...szka sam w domu stron położonym w . Na mocy decyzji Starosty w z dnia 3 sierpnia 2010 roku pozwany uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego we wskazanej wyżej miejscowości. Na budowę nieruchomości i zaciągnęli wspólnie w dniu 4 maja 2011 roku w (...) S. A. ...

...niem pozwolenia na budowę. Po wykonaniu zamówionego projektu pozwana odmówiła jego przyjęcia i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wobec odmowy dokonania przez pozwaną określonej czynności związanej ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, powód odstąpił od zawartej umowy w części .Dochodzona kwota stanowi wynagrodzenie za wykonanie umowy (obniżone o 2.000 zł) oraz kara umowna . Pozwana wniosła o oddalenie powództwa . Zaprzeczyła by łączyła ją z powodem przywołana w pozwie umowa. Według pozwanej skoro umowa z...

działka (...) . W dniu 3 marca 1989 Naczelnik Gminy wydał dopozwanemu pozwolenie na budowę budynku pompowni wody surowej, budynku energetycznego, rozbudowy ujęcia drenażowego wody pitnej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, zgodnie z opracowaną dokumentacją przez na działce (...) ...

... 2) projektu wykonawczego w branży energetycznej; 3) projektu budowlanego w zakresie prac projektowych objętych w . wraz z pozwoleniem na budowę; 4) wykonanie specyfikacji technicznych ( ), oraz kosztorysów; 5) uzyskanie wszelkich wymaganych przez prawo zezwoleń, uzgodnień z odpowiednimi instytucjami. Projekt obejmował ...

...cej budowę osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wybudowała opisane w pozwie sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym. Wyjaśniła, że decyzja - pozwolenie na budowę sieci i przyłączy infrastruktury technicznej pierwotnie zostało wydane , który zakupił grunty od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Następnie zawarł z powódką dwie umowy na podstawie których prz...

.... Bez odpowiedzi pozostało wysłane w dniu 31 lipca o godz. 16.06 do zapytanie czy powód uzyskał pozwolenie na budowę oraz kiedy i gdzie pozwani mają stawić się u notariusza. O tym, iż nie mieli zamiaru uchylać się od zawarcia z powodem umowy przyrzeczonej świadczy dodatkowo fakt, iż po 31 lipca byli gotowi zawrzeć tą umowę, do czego bezskutecznie wezwali powoda w dniu 6 września 2013 r. Zdaniem pozwanych pow...

...t; przy . W dniu 6 marca 2015r. złożył w Starostwie Powiatowym w wniosek o pozwolenie na budowę na położonej w przy . Wskazał, że chodzi o budowę budynku handlowego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi. ...

...ujący zobowiązał się do działania w ramach wszczętego postępowania administracyjnego zmierzającego do zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, do czego został upoważniony przez sprzedającego. Pozwolenie na budowę miało być uzyskane staraniem i na koszt kupującego (vide § 2 ust. 5 umowy), zatem spełnienie tego warunku zależne było od działania kupującego – pozwanego. Drugim z warunków była rozbiórka wszystkich budynków i budowli oraz urządzeń szczegółowo opisanych w § l ust. l lit. g)...

...z 1996 r. Nr 122, poz. 576, dalej jako rozporządzenie z 1996 r.) stanowiły jako zasadę, że oznaczone w § 1 warunki techniczne nie mają zastosowania do obiektów, dla których do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydano pozwolenie na budowę, a decyzja w tym zakresie 3 była ostateczna, i które nie zagrażają życiu ludzi lub środowisku, z zastrzeżeniem wynikającym z § 237 rozporządzenia dla kontenerowych stacji paliw płynnych i stacji gazu płynnego, które powinny być dostosowane do warunków technicznych dla stałych...