Baza orzeczeń sądowych

...kary pieniężnej w terminie 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia przez pozwanego wykonania lub nienależytego wykonania ww. zobowiązań. Strony oświadczyły, iż powyższa kwota nie stanowi kary umownej w rozumieniu art. 483 k.c. Pozwany zastrzegł, iż obowiązek zapłacenia kary pieniężnej nie jest uzależniony od wykazania istnienia jakiejkolwiek szkody po jego stronie. Powyższe żądanie zapłacenia kary określono jako niezależne od innych roszczeń odszkodowawczych, jakich pozwany mógł dochodzić w związku z naruszeniem przez uprawnioną...

...aniu zobowiązania w sferze interesów wierzyciela i stanowić dodatkowe zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy. W ocenie Sądu Rejonowego powód skutecznie i w sposób prawidłowy naliczył karę umowną. Przepis art. 483 § 1 k.c. ogranicza zastosowanie kary umownej tylko do przypadku niewykonania zobowiązania niepieniężnego, czyli takiego, którego przedmiotem od chwili jego powstania nie jest suma pieniężna (art. 358 1 § 1 k.c.), jednakże w realiach niniejszej sprawy strona pozwana była zobowiązana do świadczenia niepieniężnego –...

...powoda w pierwszej kolejności do otrzymania od pozwanego kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 umowy w wysokości 136.369,83 zł (jako 10% kwoty wynagrodzenia maksymalnego brutto ustalonego na 1.363,698,27 zł). Zgodnie z art. 483 § 1 k.c.: Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z kolei art. 484 § 1 k.c. stanowi: W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...a z czasowym wyłączeniem z oferty sprzedaży nieruchomości do dnia 31.08.2021 r., a nadto sam pozwany nie mógł przystąpić do umowy sprzedaży w okresie do 31.08.2021 r. z uwagi na brak koniecznych dokumentów; b) art. 483§ 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż wpłacona na rzecz pozwanego opłata rezerwacyjna w kwocie 10 000 zł stanowi swoistą karę umowną dla powódki, gdyż w niniejszej sprawie to działania powódki spowodowały, że umowa przenosząca własność nieruchomości objętej umową rezerwacyjną nie z...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące prowizji stanowią niedozwolone klauzule umowne, przede wszystkim z uwagi na jej wysokość. Zaznaczyć należy, że prowizja stanowi ponad 87 % kwoty udzielonej p...

...d zasługiwały na pełną aprobatę. Przechodząc do roszczenia dotyczącego zwrotu kwoty potrąconej i niesłusznie naliczonej przez pozwanego kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy wskazać należy, że zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast stosownie do art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna nale...

...zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 58. Normatywną podstawę roszczenia o zapłatę kary umownej należy upatrywać w przepisie art. 483 §1 k.c., w myśl którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).. 59. W niniejszej sprawie nie było sporu pomiędzy stronami, że zawarta przez nie umowa, stwierdzona dokumentem...

...pierwszej kolejności Sąd wyjaśnił, że reprezentacja Skarbu Państwa przez należy (...) (...) Zarządu (...) w L. była prawidłowa. Sąd wskazał, że podstawą żądania kary umownej dochodzonej przez powoda jest art. 483§1 k.c., a zgodnie z § 20 ust. 1 lit. b umowy z dnia 16 czerwca 2016 roku zawartej przez (...) Zarząd (...) w L. i W. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) jako wykonawcą: w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, (...) Zarząd (...) w L. miał pra...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Z powyższego wynika zatem, że w procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dopiero bowiem...

...konsorcjum w realiach niniejszej sprawy, każdy z wykonawców odpowiada solidarnie za wykonanie umowy (§ 4 ust. 22). Uzasadnione było roszczenie o zapłatę kary umownej na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy w zw. z art. 483 § 1 k.c. W sprawie kara umowna została zastrzeżona za zawinione opóźnienie. Powódka wykazał, że pozwana wykonała umowę po terminie, oraz że opóźnienie jest przez nią zawinione. Pozwana opuściła budowę już w marcu 2022 r., pomimo iż realizacja umowy miała trwać do 11 lipca 2022 r., systematycznie zmniejszała...

...ego należało go zdaniem Sądu ocenić jako ważny i skuteczny, a w związku z tym mogący stanowić dla powoda podstawę dochodzenia roszczenia z tytułu kary umownej w związku z jego naruszeniem. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z kolei zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy si...

...„nałożenie porównywalnej sankcji”. Zgodnie ze stanowiskiem Izby w rozumieniu zawartym w omawianym pytaniu porównywanie kary umownej z odszkodowaniem znajduje uzasadnienie, a każda kara umowna, o której mowa w art. 483 § 1 k.c., stanowi „porównywalną sankcję", o której mowa w tym pytaniu, bez względu na to, w jakim stopniu pełni ona funkcję odszkodowawczą. Wobec powyższego Izba stwierdziła, że to, czy zażądanie od wykonawcy zapłaty określonej kary umownej w związku z wykonywaniem wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia pub...

..., 4, 5, 9, 10, 12, 13 grudnia 2021 r. Daje to łącznie 21 dni niezawinionego opóźnienia po stronie pozwanego. Przechodzą do rozważań wskazać należy, że podstawą prawną roszczenia strony powodowej był przepis art. 483 § 1 kc, stosownie do którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej, o której mowa w art. 483 § 1 k.c.,...

...stawiając w tym zakresie notę obciążeniową nr 51 23 10 713 z dnia 25 października 2023 roku, z terminem płatności do dnia 14 listopada 2023 roku. Zdaniem Sądu obciążenie karą umowną było zasadne. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna pełni funkcję zryczałtowanego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, która ma dys...

...ży, że umowa przygotowana była w całości przez pozwaną – profesjonalny podmiot. Pozwana podniosła, że opóźnienie nie było przez nią zawinione i wniosła o miarkowanie kary umownej o 90%. Zgodnie z treścią art. 483 §1 k.c. w zw. z art. 484 można zastrzec w umowie , że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniędzy- kary umownej, i kara ta należy się wierzycielowi bez względu na wysokość poniesionej szkody. Dłużnik będzie...

...tosunku pracy jest jak najbardziej dopuszczalne. Czym innym jest bowiem umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, a czym innym po jego ustaniu. Dlatego też w takim przypadku należy odnieść się do art. 483 § 1 k.c. (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2003 r., I PK 528 02, OSNP 2004 nr 19, poz. 336; z dnia 27 stycznia 2004 r., I PK 222 03, PiZS 2006 nr 8, s. 31; z dnia 5 kwietnia 2005 r., I PK 196 04, OSNP 2005 nr 22, poz. 354; z dnia 4 lipca 2007 r., II PK 359 06, OSNP 2008 nr 15-16, poz. 223 i z dnia 23 st...

...otrzymaniem warunków zawartej na czas określony umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (nota obciążeniowa). Nie podniosła nawet twierdzeń na tą okoliczność (art. 6 kc). Zasadnym jest więc przytoczenie art. 483 § 1 kc stosownie do którego, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przy czym obowiązek niewykonania zobowiązania czy też nienależytego wykonania zobowiązania musi być śc...

...zków inwestycyjnych nowy właściciel nieruchomości, jeśli nie wstąpi on zarazem w miejsce zbywcy w sferę omawianych obowiązków obligacyjnych (np. w następstwie umowy o przejęcie długu). Kara umowna w świetle art. 483 § k.c. jest pojmowana jako forma zryczałtowanego odszkodowania. W nauce i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że kara umowna może być zastrzegana także na wypadek zwłoki dłużnika w spełnieniu świadczenia niepieniężnego (art. 476 k.c. ) jako jednej z postaci nienależytego wykonania zobowiązania. Do odmiennych wni...

...mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Natomiast zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Stosownie również do treści art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna nale...

...owa w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, to jest: art. 30 ust. 1 pkt 7, art. 30 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 37, art. 30 ust. 1 pkt 11, art. 30 ust. 1 pkt 16-17 oraz art. 385 1 § 1 k.c. i art. 483 k.c. Zdaniem powoda w sposób niewystarczający i niekompletny została przedstawiona Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania oraz założenia do jej obliczenia , co uniemożliwiło poprawne zaznajomienie się ze sposobem obliczenia wartości jaką jest (...) oraz jego racjonalne zrozumienie przez konsumenta. Do obliczenia (...)...

...c zarzut, że decyzja ta stała się wymagalna dopiero 28 listopada 2018r. W konkluzji Sąd Okręgowy ustalił, że powódka ukończyła przedmiot umowy 15 listopada 2018 r. Z tego względu należna od niej kara umowna (art. 483 § 1 k.c.) powinna zostać obliczona za okres od 24 września 2018 r. do 15 listopada 2018r. i wynieść w takim wypadku 318.000,00 zł (53 dni x 6.000,00 zł). W związku z faktem, że pozwana bezprawnie i w sposób wyłącznie przez nią zawiniony nie przystąpiła do odbioru, bezzasadnie naliczyła powódce karę umowną za ok...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Obciążenie pożyczkobiorcy prowizją stanowiącą koszt udzielenia pożyczki jest, co do zasady, dopuszczalne na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim. Nie oznacza to jednak, że pożyczkodawca może ustalić jej wysokość w sposób dowolny, oderwany od rzeczywistych kosztów, jakie zostały przez niego poniesione...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. też uchwała Sądu Najwyższego z 27 października 2021 r. III CZP 43 20, wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z 30 września 2002 r., XVII Amc...

...wnież Sąd Okręgowy w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 03 listopada 2016 roku, sygn. akt VII GC 367 13). Zakaz konkurencji wolą stron obwarowany został karą umowną (§ 7 ust. 4 umowy). Zgodnie z przepisem art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na w...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące prowizji stanowią niedozwolone klauzule umowne, przede wszystkim z uwagi na jej wysokość. Zaznaczyć należy, że prowizja stanowi ponad 97 % kwoty udzielonej p...

...ie obowiązku stwierdzonego tytułu egzekucyjnego nie będącego orzeczeniem sądu. W ocenie Sądu zapisy umowy przyrzeczonej określone w §2 ust. 3 pkt 8c, §4 ust. 4a, 4c i 6b są nieważne z uwagi na sprzeczność z art. 483§1 k.c. z mocy art. 58§1 k.c. W myśl art. 483§1 k.c. zastrzeżenie kary umownej może występować na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Z kolei zgodnie z art. 58§1 k.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złoż...

...ci, iż wierzytelność pozwanego, na której oparte zostało oświadczenie o potrąceniu, wynikała z kary umownej – z uwagi na zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy. W tym zakresie zauważyć należało, iż zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wyso...

...o dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalając mu jednocześnie omijać przepisy dotyczące wysokości odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Takie świadczenie, choćby zostało nazwane wynagrodzeniem (prowizja) nie stanowi świadczenia głównego stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III CSK 38 11, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 30 września 2002 r., XVII Amc 47 01, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 grudnia 20...

...owa w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, to jest: art. 30 ust. 1 pkt 7, art. 30 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 37, art. 30 ust. 1 pkt 11, art. 30 ust. 1 pkt 16-17 oraz art. 385 1 § 1 k.c. i art. 483 k.c. Zdaniem powoda w sposób niewystarczający i niekompletny została przedstawiona Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania oraz założenia do jej obliczenia , co uniemożliwiło poprawne zaznajomienie się ze sposobem obliczenia wartości jaką jest (...) oraz jego racjonalne zrozumienie przez konsumenta. Do obliczenia (...)...

...ący odbierze mniej niż 95% umówionej ilości drewna – zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy tytułem kary umownej kwotę stanowiącą 10% wartości netto drewna nieodebranego w danym okresie. W myśl przepisu z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowa wbrew swej nazwie, nie jest karą w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz sankcją cywilnoprawną na wypadek niewykona...