Baza orzeczeń sądowych

...531 k.c. przez oczywiście błędną, nieadekwatną interpretację oświadczenia powódki z dnia 2 czerwca 2009 r.; 2) art. 60 i 65 k.c. przez przypisanie powódce złożenia tego oświadczenia w sposób dorozumiany; 3) art. 395 k.c. przez przyjęcie ważności zastrzeżenia umownego na rzecz powódki, bez określenia terminu odstąpienia od umowy; 4) art. 145 prawa o zamówieniach publicznych przez jego niezastosowanie. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Nie można potwierdzić skuteczności zarzutu nieważności postępowania apelacyjnego wskutek...

...odzielnym, czy niepodzielnym oraz co do tego, czy przewidziane w umowie wykonawczej prawo odstąpienia dotyczyło całości umowy, czy tylko niezrealizowanej części umowy; - art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. w zw. z art. 395 k.c. przez ich błędną wykładnię i uznanie, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane zawsze działa ze skutkiem ex tunc; - art. 65 § 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie w związku z błędną wykładnią umowy przelewu wierzytelności, zawartej między powodem i P. P. S.A. co do tego,...

...yt kar umownych i rozliczeń. Według sądu w razie skutecznego odstąpienia od umowy żadna ze stron nie może dochodzić wynikających z niej roszczeń a wszelkie rozliczenia odbywają się na zasadach wynikających z art. 395 § 2 k.c. bądź art. 494 k.c., który określa konsekwencje odstąpienia. Wskazał Sąd, iż pozwany odstąpił od umowy w okolicznościach o których mowa w art. 635 k.c., który nie rozróżnia opóźnienia zawinionego i niezawinionego. Za część wykonanych robót inwestor (pozwany) powinien zapłacić wykonawcy wynagrodzeni...

...awarte w § 4 ust. 4 i 5, a dotyczące odstąpienia od umowy w przypadku niespeł­nienia się warunków opisanych w § 3 pkt 2 umowy przedwstępnej, w isto­­cie nie stanowi ściśle o prawie odstąpienia w rozumieniu art. 395 § 1 kc, lecz traktuje o swoiście pojętym prawie wypowiedzenia warunków u­mo­wy, prowadzącym do przejścia do następnego etapu realizacji umowy, opisanego w § 5 tejże. Takie rozumienie umownego „odstąpienia od umowy” nie niweczy skutków zawartej umowy przedwstępnej, prowadzi natomiast – jak wyżej wskazano – d...

...prawa pierwokupu nieruchomości. Pozwana nie kwestionowała oświadczenia, a więc winna była zwrócić powódce kwotę zaliczki w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej pisma. Powołał się przy tym Sąd na treść art. 395 kc oraz art. 492 kc. Miesięczny termin spełnienia świadczenia przez pozwaną (zwrot zaliczki) należało liczyć od 31 maja 2009 roku i upływał on 30 czerwca 2009 roku. W związku z czym odsetki należało naliczyć od dnia 1 lipca 2009 roku. Apelację od powyższego rozstrzygnięcia złożyła pozwana zaskarżając rozstrzy...

.... w zw. z art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 5 o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 3, art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; art. 395 § 1 k.c. w zw. z art. 58 § 1 i 3 k.c.; art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece; art. 355 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 354 § 1 k.c. w zw. z § 6.I umowy przedwstępnej; art. 390 § 1 i 2 k.c. w zw. z § 6.I umowy przedwstępnej; art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. § 2.l...

...ego; - art. 484 § 2 k.c. przez jego niezastosowanie i uznanie, że nie było podstawy do zmniejszenia kary umownej co do zasady, w szczególności w związku z wykonaniem zobowiązania w znacznej części; - art. 605 i art. 395 § 1 k.c. przez uznanie, że powód w terminie trwania umowy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy; - art. 395 § 1 k.c. przez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że w umowie pomiędzy stronami postępowania skutecznie zastrzeżono prawo odstąpienia od umowy pomimo nieoznaczenia terminu, w którym miało pr...

...pienie przez powoda od umowy zawartej wcześniej w wyniku oświadczenia z dnia 28 kwietnia 2008 r. Sąd Apelacyjny zaznaczył, że strony nie zastrzegły prawa odstąpienia od umowy zawartej w dniu 19 listopada 2004 r. (art. 395 k.c.). Zauważył też, że skoro wstrzymanie objętych nią robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pozwanej, która pozostawała w zwłoce z dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji, to powódka mogła wyznaczyć jej odpowiedni termin do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie ods...

...ustawy, gdyż przepisy regulują wprost wyłącznie przesłanki prawa odstąpienia, nie precyzując trybu skorzystanie z tego prawa. Skuteczne odstąpienie od umowy kreuje nowy stan prawny w relacjach stron. W świetle art. 395 § 2 k.c. występuje swoista fikcja prawna, gdyż umowę uważa się za niezawartą. Te same skutki przyjmuje się również w odniesieniu do odstąpienia ustawowego z uwagi na tożsamość charakteru instytucji odstąpienia. Artykuł 494 k.c. stanowi podstawę rozliczeń stron po odstąpieniu od umowy, oderwaną od jej postanowi...

...tego terminu i powrót do zakresu obowiązku określonego w rozliczeniu umowy kredytowej. Prawo odstąpienia od umowy, stanowiące wyjątek od zasady związania stron jej postanowieniami, uregulowane jest jako umowne w art. 395 k.c., dotyczące wszystkich umów i ustawowe, odnoszące się do umów wzajemnych (art. 491 k.c.), jeśli dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania. Od przewidzianej w tym przepisie zasady poprzedzenia odstąpienia od umowy wyznaczeniem dłużnikowi dodatkowego terminu do jej wykonania, zachodzi wyjątek przewidz...

...rta o obie podstawy określone w art. 3983 § 1 k.p.c. Zarzucono w niej naruszenie art. 101 prawa wekslowego, art. 88 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, art. 101 pkt 7 prawa wekslowego w zw. z art. 60 k.c., art. 395 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. oraz art. 378 k.p.c., art. 233 k.p.c., art. 381 k.p.c., art. 328 § 2 k.p.c. i art. 257 k.p.c. W oparciu o te zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w stosunku do strony pozwanej B.(...) S.A., ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego...

...ści 100 000 zł. Wymagana przez art. 395 § 2 k.p.c. – wystarczająca do jego zastosowania – przesłanka oczywistości zażalenia została więc w sprawie spełniona. Nie można podzielić poglądu skarżącej, że art. 395 § 2 k.c. nie wprowadza, obok przypadków objętych art. 394 § 1 pkt 2 i 5 k.p.c., wyjątku od przewidzianego w art. 395 § 1 k.p.c. obowiązku doręczenia zażalenia drugiej stronie. Celem rozwiązania przyjętego w art. 395 § 2 k.c. jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowania (por. postanowienia Sądu Najwyższego z...

...i taki jest ich zgodny zamiar oraz odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ustawie lub umowie. Jednakże dla skutecznego odstąpienia od umowy zawsze konieczne jest złożenie oświadczenia woli, które, zgodnie z art. 395 k.c., ma charakter kształtujący. Sąd Apelacyjny stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie strony stanowczo oświadczyły, iż nie wykonały prawa 3 odstąpienia od umowy, nie można też, zdaniem tego Sądu, zgodzić się ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji, iż zachowanie stron należy odczytać jako brak chęci realizac...

...wnie przenosić wartość świadczenia drugiej strony. Sąd nie jest władny dokonywać przesunięć majątkowych bez ekwiwalentu dla drugiej strony ani dokonywać bezpodstawnego wzbogacenia kosztem majątku drugiego. W art. 395 § 2 zdanie drugie k.c. także użyto pojęcia "wynagrodzenie", co nie oznacza, że za korzystanie z rzeczy lub świadczone usługi należy się więcej niż wyniósł uszczerbek majątkowy. Ustawodawca posługuje się wynagrodzeniem w miejsce odszkodowania dla podkreślenia, że obowiązek naprawienia uszczerbku nie wynika z odp...

...że zaś go obciążać zobowiązanie z tytułu kosztów instalacji czy aktywacji zamówionych usług. Z tych bowiem zobowiązań w wypadku odstąpienia od umowy jest on zwolniony. W wyżej wskazanych przypadkach przepis art. 395§2 k.c. nie ma zastosowania, gdyż kwestia zwrotu świadczeń i wzajemnych zobowiązań została uregulowana w przepisach szczególnych art. 2 ustawy o ochronie praw konsumentów. W konsekwencji nie można także przyjąć, że wobec dokonania czynności faktycznych polegających na montażu instalacji konsument jest bezpodstawn...

...żnego materialnoprawnie świadczenia, lecz jego zubożenie wiąże się z faktem wyrównania straty gwaranta – "T.U.A.P." S.A., na podstawie łączącej ich umowy lub ciągu umów. Podniesiono także zarzut naruszenia art. 395 § 1 k.c. w związku z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej: "Pr.z.p.") przez przyjęcie, że pomimo odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, pozwana Gmina jako inwestor zachowała prawo do realizacji...

...onych jej przez powódkę, były podejmowane na jej ryzyko i nie mogą wpływać na zakres jej obowiązku zwrotu. Innymi słowy, obowiązek zwrotu w stanie niezmienionym w stosunku do tego, co sobie strony świadczyły (art. 395 § 1 k.c.) nie uległ modyfikacji przez działanie pozwanej podjęte po dniu 22 marca 2005 r. Zdaniem Sądu, pozwana nie wykazała, że wykonane przez nią na dzień odstąpienia od umowy elementy konstrukcji były przydatne dla powódki i przez to uległo modyfikacji jej zobowiązanie zwrotu materiałów, a więc że zwrot tych...

...świadczenia z umowy o roboty budowlane za świadczenie podzielne. Ubocznie tylko wystarczy odnieść się do niektórych zarzutów zastosowania lub niezastosowania przepisów, które są bezpodstawne, jak np. w sprawie art. 395 § 2 k.c., który dotyczy odstąpienia umownego od umowy, podczas gdy w niniejszej sprawie chodzi o odstąpienie ustawowe. Mając powyższe na uwadze należało na podstawie art. 39814 k.p.c. skargę kasacyjną oddalić, rozstrzygając o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 39821 i art. 391...

...ą, co wskazuje, iż podstawą prawną oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest art. 636 § 1 k.c. znajdujący zastosowanie do umowy o roboty budowlane na mocy odesłania z art. 656 § 1 k.c., 2) art. 492 k.c. w zw. z art. 395 § 1 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy umowa z dnia 16 czerwca 2006 r. zawarta pomiędzy powodem i pozwaną nie przewidywała uprawnienia pozwanej do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania umowy w terminie ściśle określonym, zaś pozwana wyznaczyła powodowi dodatkowy termin do wykonania umowy...

...szenia art. 494 k.c. w postaci sformułowanej w skardze. Niewątpliwie jednak źródłem umownego odstąpienia od umowy jest przede wszystkim treść tej umowy, a nadto dotyczące umownego prawa odstąpienia unormowanie art. 395 k.c. Kierując się powyższym Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815 § 1 k.p.c. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania, który przy uwzględnieniu wskazań co do wykładni prawa zawartych w niniejszym wyroku, dokona ponownej oceny prawnej ustalonego...

...e odstąpienia od umowy, a także nieważności umowy, która miała doprowadzić w przyszłości do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości do wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy należy stosować art. 395 § 2 k.c. w zw. z art. 496 k.c. i art. 497 k.c. W judykaturze natomiast przyjęto, że jeżeli umowa nie przewidywała sposobu rozliczenia za korzystanie z rzeczy, samoistny posiadacz odpowiada od chwili, gdy stało się jasne, że do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie dojdzie z jakiejkolwiek przyczyny, r...

...owi sformułowania warunku, gdyż zdarzenie przyszłe wskazane w tej klauzuli zależy od oceny i woli podmiotu będącego stroną umowy. Klauzula ta formułuje natomiast zastrzeżone umownie prawo odstąpienia od umowy (art. 395 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.). W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że zamierzając osiągnąć skutek w postaci zwolnienia z obowiązku wypłaty odszkodowania pracodawca musi zawrzeć z byłym pracownikiem stosowne porozumienie rozwiązujące umowę o zakazie konkurencji. Strony mogą także w umow...

...u od umowy na podstawie art. 644 k.c. obowiązek zapłaty wynagrodzenia, nie wyklucza zastrzeżenia kary umownej. Wyrok ten zaskarżyła pozwana Spółka. Zarzuciła naruszenie art. 483, 3581 w związku z art. 58, 471 i art. 395 k.c., art. 6 k.c. w związku z art. 361, 471 i 472 k.c., a nadto art. 232 k.p.c. w związku z art. 6, 483 i 471 k.c. Wskazując na powyższe wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa względnie o przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. A ernaty...

...e stan faktyczny odpowiada hipotezie wskazanej normy prawnej, to jest, że oświadczenie woli pracodawcy o odstąpieniu od umowy o zakazie konkurencji było skuteczne i w konsekwencji nastąpił skutek, o którym mowa w art. 395 § 2 k.c., 4) art. 100 § 1 k.p., przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że każdy pracownik pozostający w stosunku pracy ma obo- wiązek informować pracodawcę o każdorazowym wyjeździe, który łączy się z opusz- czeniem miejsca zamieszkania na dłuższy czas w czasie, w którym nie pozostaje w dyspo...

...ć roszczeń przewidzianych w umowie. Strony po odstąpieniu od umowy mogą mieć tylko roszczenia przewidziane w art. 494 k.c. (wyrok SN z 3 grudnia 2004 r., IV CK 340 04). Unormowanie to jest skorelowane z przepisem z art. 395 § 2 k.c. określającym skutki umownego odstąpienia od umowy. W razie skorzystania z tego uprawnienia umowa uważana jest za niezawartą. Jednak w ramach swobody umów 7 strony mogą określić skutki odstąpienia odmiennie niż wynika to z art. 395 k.c. (wyrok SN z 29 kwietnia 2003 r., V CKN 310 01 nie publ.). Przesądzenie po...

...ostanowieniem tym oddalono zażalenie tej spółki, wniesione od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 5 grudnia 2006 r., w którym ogłoszono upadłość Spółki. W skardze wskazywano podstawy zaskarżenia (naruszenie art. 395 § 2 k.c., art. 494 k.c., art. 496 k.c. oraz art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r.). Starano się uprawdopodobnić wyrządzenie szkody zaskarżonym postanowieniem, wskazywano na niemożność wzruszenia zaskarżonego postanowienia przy pomocy innych środków prawnych. Dłuższy wywód skargi zmierzał do...

...mowy wzajemnej. W rozpoznawanej sprawie mamy zaś do czynienia z odstąpieniem od umowy zastrzeżonym w umowie z dnia 30 października 2000 r., co wskazuje na to, że jest to umowne odstąpienie od umowy, przewidziane w art. 395 k.c. Wprawdzie można by mieć wątpliwości co do tego, czy prawo odstąpienia od umowy zastrzeżone w § 17 ust. 1 lit b) umowy z dnia 30 października 2000 r. odpowiada przewidzianemu w art. 395 § 1 k.c. warunkowi umownego prawa odstąpienia od umowy – oznaczenia terminu do odstąpienia od umowy, ale w dotychczasowym postę...

... 94 (OSNCP 3 95) stwierdził, iż strona może odstąpić od umowy zobowiązująco-rozporządzającej ... w ramach ustawowego uprawnienia, wyłączając w uzasadnieniu możliwość zastrzeżenia odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.), ponieważ takie postanowienie należy traktować jak warunek rozwiązujący, niedopuszczalny na podstawie art. 157 k.c. Omawiany przepis jest elementem surowszego porządku prawnego obowiązującego w odniesieniu do nieruchomości, co do których pewność stanu prawnego jest uznawana i chroniona przez ustawodawcę. W syst...

...ormułowanie zagadnienia przez skarżącą wskazuje na powiązanie go z przepisem art. 492 k.c., podczas gdy podstawą skargi kasacyjnej (poza naruszeniem przepisu postępowania – art. 233 § 1 k.p.c.) jest naruszenie art. 395 § 1 k.c. Skarga kasacyjna nie jest także oczywiście uzasadniona (art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c.), czym skarżąca uzasadniła wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania. Jeżeli podstawą wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania jest twierdzenie skarżącego, że skarga jest oczywiście uzasadniona, to o prawdziwości t...

...adami prawa pracy, gdyż prawo odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy poprzez złożenie stosowne- go oświadczenia przez pracodawcę, przewidziane w umowie, jest dopuszczalne w rozumieniu art. 395 k.c. Sąd Apelacyjny nie zgodził się przy tym z zarzutem strony powodowej, że prawo pracodawcy do odstąpienia od umowy stanowi naruszenie zasady równości stron i dowodzi dominującej pozycji pracodawcy. O bezzasadności zarzutu powoda stanowi, według Sądu drugiej instancji, choćby stan faktyczny niniej- szej sprawy. Bezs...