Baza orzeczeń sądowych

...a, ponieważ zgodnie z art. 446 § 3 k.c. najbliżsi członkowie rodziny zmarłego są uprawnieni do odszkodowania tylko wtedy, gdy wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Zgodnie z art. 354 § 2 k.c. wierzyciel powinien współpracować z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania. Obowiązkiem wierzyciela dochodzącego odszkodowania, wynikającego z umowy ubezpieczenia jest wykazanie znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Obowiązek terminowego świadczenia, ciążący na zakładzie ubezpieczeń zależy od spełn...

...ci: -art. 483 k.c. i art. 484 k.c. poprzez uznanie braku podstaw do potrącenia przez pozwaną kar umownych z wynagrodzenia powódki, - art. 6 k.c. przez uwzględnienie powództwa, pomimo jego nieudowodnienia, - obrazę art. 354 k.c., art. 355 k.c. i art. 476 k.c. przez ich niezastosowanie; II. naruszenie prawa procesowego, a w szczególności: -art. 158 k.p.c. przez sporządzenie nierzetelnego protokołu nie odzwierciedlającego rzeczywistego przebiegu posiedzenia, - art. 230 k.p.c. przez nie uwzględnienie potwierdzenia przez powódkę potrącenia prze...

...tywizowanie w zakresie obowiązku utworzenia i utrzymania 6 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty pracownicze w okresie roku od wypłaty pomocy; 12. naruszenie prawa materialnego, w szczególności przepisu art. 354 § 1 k.c. poprzez błędne przyjęcie przez Sąd I instancji, że: - pozwana spełniła wymagania określone w umowie z dnia 27 lipca 2004 r. nr (...) o dofinansowanie projektu i nie jest zobowiązana do zwrotu pomocy finansowej, gdyż zdaniem Sądu I instancji został osiągnięty i zachowany cel projektu, pomimo nie utrzymania...

...w szczególności malowanie lokalu i naprawa uszkodzeń tynków na ścianach i suficie. W rezu acie przedstawionych rozważań Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda na podstawie art. 358 1 § 2 w zw. z art. 354 § 1 k.c. kwoty 10.189,50,-zł tytułem zwrotu pozostałej części zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej oraz 2.602,85,-zł tytułem zwrotu części zwaloryzowanej kwoty mieszkaniowej, którą pozwany niezasadnie potrącił z bezspornej części roszczenia. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda odsetki za opóźnie...

...zebrany w spawie materiał dowodowy pozwalał na stwierdzenie, że niewykonanie zobowiązania przez pozwanego jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on w całości odpowiedzialności. Zgodnie z przepisem art. 354 § 2 k.c., przy wykonywaniu zobowiązania powinien z dłużnikiem współdziałać wierzyciel i dla oceny wykonania tego obowiązku należy stosować te same kryteria, które służą określeniu wzorca należytego zachowania dłużnika, ujęte w art. 354 § l k.c. Zakres obowiązku współdziałania określa treść zobowiązani...

...ez nieuzasadnionej zwłoki (w normalnym toku rzeczy). O tym, czy świadczenie zostało spełnione niezwłocznie, a zatem należycie, rozstrzygają okoliczności konkretnego przypadku, oceniane zgodnie z ogólną zasadą art. 354 k.c. Te zaś mogą być bardzo różne, związane z wszystkimi okolicznościami spełnienia świadczenia. Strona powodowa nie udowodniła doręczenia pozwanemu pisma z dnia 6 sierpnia 2012 r. zawierającego wezwanie do spełnienia świadczenia. W związku z tym przyjąć należy, iż pozwany został wezwany do spełnienia świadc...

...oparł się na postanowieniach umowy sprzedaży, porozumienia ją poprzedzającego oraz pośrednim przyznaniu przez pozwanych, także przed procesem (pismem z dnia 6 maja 2011 r.) barku rozliczenia za 2010 r. Zgodnie z art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Z łączących strony postanowień umownych wyn...

...ło, a zawierając umowę z pozwanym działał on jako przedsiębiorca i w związku z tym jego zachowanie należy oceniać przy uwzględnieniu podwyższonego miernika staranności; 2. art. 353 § 1 k.c., art. 353 1 k.c., art. 354 § 1 k.c. i art. 487 § 2 k.c. przez ich niezastosowanie, co doprowadziło do naruszenia istoty łączącego strony zobowiązania wzajemnego i ukształtowania ich sytuacji prawnej w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego; 3. art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie i w konsekwencji odmowę wypłaty należnego mu w...

...ie od tego stanu rzeczy przez skarżącego i żądanie aby powód realizował roboty w oparciu o zdeaktualizowaną dokumentację projektową należało uznać za brak współpracy wierzyciela z dłużnikiem w rozumieniu art. 354 kc. Skoro pozwany mimo wskazania wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wadliwa nie uznał wad projektu lecz żądał realizacji umowy w oparciu o wadliwą dokumentację nie sposób uznać za bezzasadne odstąpienie wykonawcy robót od umowy. Zachodziły bowiem po temu przesłanki określone w art. 491 § 1 kc, a umowa stron...

...Podkreślił, że nie wszystkie wydatki pozostające w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym mogą być refundowane, istnieje bowiem obowiązek wierzyciela zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów (art. 354 § 2 kc). Odwołując się do judykatury, wskazał, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i e...

...i czyni zasadnym korzystanie z samochodu zastępczego w tym okresie. Jednocześnie nie może jednak uchodzić z pola widzenia obowiązek współdziałania przez wierzyciela z dłużnikiem przy wykonywaniu zobowiązania (art. 354 § 2 k.c.). Zatem również wierzyciel musi wykazać, że korzystanie z pojazdu zastępczego przez cały okres pozostawania uszkodzonego pojazdu w zakładzie naprawczym było uzasadnione rozmiarem uszkodzeń pojazdu i wymagało prowadzenia naprawy przez ten okres bądź wynikało z braku współdziałania ubezpieczyciela w likwid...

...ach i przez pierwsze lata najmu usiłowała go zakończyć, ale umowy nie wypowiedziała – że od początku uznawała najem za zawarty na czas nieoznaczony, zasługuje na wiarę; 2) art. 65 § 2 k.c., art. 353 1 k.c., art. 354 k.c. i art. 673 § 3 k.c. - przez przyjęcie, że skuteczne jest wypowiedzenie najmu przez jedną ze stron, które przy nawiązywaniu współpracy ukształtowały najem jako zawarty w pierwszym okresie na czas oznaczony, jeżeli strona ta powołała się na brzmienie wybranej części jednego tylko z postanowień umowy, aby stosu...

...ora nadzoru i własnego pracownika pełniącego funkcję koordynatora robót bezpodstawnie uchyliła się od ich zatwierdzenia pomimo spoczywającego na inwestorze obowiązku współdziałania w wykonaniu zobowiązania (art. 354 § 2 kc), to powód powinien był po zakończeniu robót przedstawić je do odbioru i przygotować kosztorysy powykonawcze na podstawie faktycznych obmiarów z uwględnieniem przewidzianych w umowie podstaw szacowania i czynników cenotwórczych oraz źródeł ich ustalenia (KNR, cenniki wydawnictwa (...)). Powód takich dokument...

...1 k.p.c., poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że powód udowodnił roszczenie dochodzone pozwem co do wysokości wyciągami z ksiąg bankowych, w ty wyciągiem z dnia 27 sierpnia 2010 r.; - naruszenie art. 354 k.c. i art. 355 k.c. poprzez ich niezastosowanie oraz naruszenie art. 6 k.c. i art. 65 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i 498 k.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że oświadczenie pozwanego o potrąceniu z dnia 16 listopada 2006 r. nie doprowadziło do umorzenia wierzytelności dochodz...

...ez nieuzasadnionej zwłoki (w normalnym toku rzeczy). O tym, czy świadczenie zostało spełnione niezwłocznie, a zatem należycie, rozstrzygają okoliczności konkretnego przypadku, oceniane zgodnie z ogólną zasadą art. 354 k.c. Te zaś mogą być bardzo różne, związane z wszystkimi okolicznościami spełnienia świadczenia. W ocenie Sądu termin wynoszący 14 dni pozwalał stronie pozwanej na zajęcie stanowiska w przedmiocie dodatkowego żądania, stanowiącego wyłącznie rozszerzenie roszczeń zgłoszonych jej już uprzednio. W konsekwencji p...

...powódki narusza jednocześnie zasady współżycia społecznego, co stanowiło samodzielną przesłankę oddalenia powództwa z powołaniem się na art. 5 k.c. Wskazał, iż postawa powódki nie jest zgodna z treścią art. 354 k.c., gdyż strona powodowa powinna poinformować pozwaną o możliwości i przesłankach żądania zwrotu udzielonej jej bonifikacie, a dopiero później żądać jej zwrotu w sytuacji wystąpienia tych przesłanek. Tego nie uczyniono, a treść ustawy nie mogła być sama w sobie elementem zobowiązania pozwanych, gdyż przepis...

...ank regulaminu emisji i obrotu obligacjami są dostatecznie jasne. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 37 i 150 prawa upadłościowego z 1934 r. oraz 354 k.c. i art. 5b ustawy o obligacjach oraz art. 6 k.c. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo. Z podanych wyżej względów nie była uzasadniona apelacja powoda, którą oddalono na podstawie art. 385 k.p.c. Wobec oddalenia powództwa zbędne było orzekanie w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie. Na podstawie art. 108 § 1 k...

...orzeczenie w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono: 1. naruszenie prawa materialnego: a) przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie: - art. 483 k.c. w zw. z art. 471 k.c. w zw. z art. 362 k.c. oraz art. 354 § 2 k.c. poprzez uznanie, że powód ponosi odpowiedzialność z tytułu opóźnienia w zakończeniu robót objętych umową, pomimo, że nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych i przez niego niezawinionych, a w znacznej mierze zawinionych przez pozwaną, - art. 484 § 2 k.c. poprzez uznanie, że zastrzeżona w umowie k...

..., zaś okoliczności ustalone przez Sąd I instancji wskazują, że w realiach sporu zaniechanie wprowadzenia przedstawiciela remitenta do zarządu Spółki (...) nie było zawinione przez pozwanego. Zgodnie z przepisem art. 354 § 2 k.c. wierzyciel powinien współdziałać w wykonaniu zobowiązania zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. W rozpatrywanej sprawie ten obowiązek wierzyciela był szczególnie istotny , a to z tej przyczyny , że po sprzedaży akcji (....

...sunku najmu. Trudno twierdzić, by prawo do wypowiedzenia stosunku najmu na podstawie art. 682 k.c. mogło być realizowane niezależnie od usuwalności bądź nieusuwalności wady. Wniosek ten wynika przede wszystkim z art. 354 § 2 k.c., który nakłada na strony obowiązek współdziałania przy wykonaniu zobowiązania. 5 Wymaganie to obejmuje także konieczność lojalnej współpracy w razie pojawienia się przeszkód w spełnieniu świadczenia przez jedną z nich. Na gruncie art. 682 k.c. z założenia wykluczona jest zatem sytuacja, w której prze...

...powodem a pozwanym, nic nie stało na przeszkodzie przeprowadzeniu takiej inwentaryzacji przez pozwanego na jego koszt, który ewentualnie mógłby podlegać zwrotowi od wykonawcy. Trzeba zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 354 § 2 kc wierzyciel powinien współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania. Pozwany podniósł, że roboty należy odebrać, dokonać oceny ich wykonania nie tylko ilościowej, ale i jakościowej, wykonać wymagane w specyfikacjach technicznych próby i badania, a gdy wyniki badań osiągną wynik pozytywny – dopiero potem zap...

...onane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Artykuł 484 § 2 k.c. statuuje wyjątek od zasady pacta sunt servanda i od art. 353 1 k.c., art. 354 § 1 k.c. oraz od sformułowanej w art. 484 § 1 k.c. zasady, że w razie wyrządzenia wierzycielowi szkody przysługuje mu kara umowna w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość tej szkody. Nie może być więc interpretowany rozszerzająco. Stąd wysokość zastrzeżonej kary umownej w zasadzie wiąże strony i w te...

...się wynagrodzenie miesięczne w 2012 r. w tejże wysokości. Zresztą nie sposób nie dostrzec, że takowej wysokości wynagrodzenie zostało mu wypłacone przez pozwaną za styczeń i luty 2012 r. Zgodnie z treścią art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Natomiast jak stanowi § 2 tegoż przepisu w ta...

...y roszczenia powoda, kiedy to sam powód w pozwie oraz na rozprawach podnosił, że roszczenie swoje jako generalnie jako roszczenie odszkodowawcze, opiera także, a może przede wszystkim na dyspozycji art. 640 w zw. z art. 354 Kodeksu cywilnego; 2. sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, poprzez błędne przyjęcie, że powód nie tylko w świetle art. 228 k.p.c., ale i pośrednio z art. 6 k.c. udowodnił fakt braku należytego współdziałania ze strony pozwanego, co w niniejszej sprawie nie miał...

...wiem niewykonanie umowy w rozumieniu art. 394 § 1 k.c. może także polegać na świadczeniu rzeczy niewłaściwej jakości, jeśli świadczenie tak dalece odbiega od kryteriów określających wykonanie zobowiązania (art. 354 k.c.) - (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 r., III CKN 80 01, Lex nr 82127). Jednakże w przedmiotowej sprawie, w § 8 umowy przedwstępnej, strony ograniczyły to prawo tylko do przypadku wyraźnie opisanego, polegającego na opóźnieniu się przez pozwaną z wykonaniem robót określonych w har...

...kwatnym związku przyczynowym z wypadkiem jakiemu powodowie ulegli w dniu 21.12.2010r. , - art. 6 k.c. poprzez przyjęcie, iż powódka wykazała szkodę w postaci utraconych zarobków w wysokości dochodzonej pozwem, - art. 354 § 2 k.c. w zw. z art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 22.05.2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), poprzez pominięcie faktu, iż powodowie mają obowiązek minimalizow...

...za o tym że powód nie może skutecznie żądać spełnienia tegoż świadczenia na podstawie umowy ubezpieczenia NW zawartej z pozwanym zakładem. Wynika to z podstawowej reguły wykonywania zobowiązań określonej w art. 354 § 1 k.c. zgodnie ,z którą dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, przy czym ułożenie stosunku prawnego należy do uznania stron, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 1 k.c.) .Biorąc pod uwagę poczynio...

...§ 1 k.c. powinna być staranna i pogłębiona. Sąd musi ocenić, czy ubezpieczyciel przeprowadził postępowanie likwidacyjne w niezbędnym zakresie bez nieuzasadnionej zwłoki, z uwzględnieniem interesu wierzyciela (art. 354 § 1 k.c. i art. 355 § 2 k.c.). Stwierdzenie, że ubezpieczyciel uchyla się od spełnienia świadczenia oznacza, że umowa ubezpieczenia nie spełnia swej funkcji ochronnej. Takie działanie ubezpieczyciela stanowi akt nielojalności i złej wiary, przez co nie może korzystać z ochrony prawnej.” Podkreślenia wymagało, iż...

...naruszenie zobowiązania kontraktowego, tzn. niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku spoczywającego na dłużniku w ramach treści zobowiązaniowego stosunku prawnego mającego źródło w umowie. Zgodnie z art. 354 § 1 kc dłużnik zobowiązany jest wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a także ustalonym zwyczajom. Z kolei według art. 56 kc czynność prawna (w szczególności zawarcie umowy) wywołuje skutki w niej wyrażon...