Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 451 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 491 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 451 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I 1 C 3366/14 16 października 2015 Sąd Rejonowy w Gdyni Ewa Kokowska-Kuternoga

Wyrok z 16 października 2015, sygn. I 1 C 3366 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 3690,00 zł · kwota żądania
opinia biegłego odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...zawierają ciąg zdarzeń poparty dokumentami ksero sms ;ziemia pochodziła z wykopów pod budowę marketu i była tylko obciążeniem dla budującego - co potwierdziły strony. W tym stanie sprawy Sąd na podstawie art. 491 k.c. w zw. z 6 k.c. a contrario oddalił powództwo jak w pkt I sentencji wyroku. O kosztach procesu Sąd orzekł w pkt II i III wyroku , na mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., § 6 pkt 3 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radc...
I CSK 886/14 16 października 2015 Sąd Najwyższy Marta Romańska

Wyrok SN z 16 października 2015, sygn. I CSK 886 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono skargę Kwota 200.000 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...sowanie art. 65 § 1 k.c. przez błędne uznanie, że pozwana skorzystała z umownego prawa odstąpienia, podczas gdy w oświadczeniu o odstąpieniu wskazano przepis ustawy jako podstawę odstąpienia; - niezastosowanie art. 491 § 2 k.c. wobec skorzystania przez pozwaną z ustawowego odstąpienia od umowy; - nieprawidłowe zastosowanie art. 395 k.c. wskutek uznania za nieważne oświadczenia pozwanej o odstąpieniu od umowy. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej pozwana zarzuciła naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 231, 328 § 2, 378 § 1 zd. 1...
I CSK 999/14 16 października 2015 Sąd Najwyższy Marta Romańska

Wyrok SN z 16 października 2015, sygn. I CSK 999 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 426.144,63 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...obu tytułów i błędne przyjęcie, że pozwany mógł naliczyć tylko kary z tytułu naruszenia postanowień umownych, a nie był uprawniony do naliczania kar umownych za odstąpienie od umowy. Zarzut niezastosowania art. 491 § 1 k.c. i błędnego zastosowania art. 483 § 1 k.c. uzasadniono uznaniem, że pozwanemu nie należą się kary z tytułu bezskutecznego odstąpienia od umów, co skutkowało przyjęciem przez Sąd braku dokonania kumulatywnego naliczenia kar umownych z obu tytułów i przyjęcia dopuszczalności naliczenia kar umownych z tytu...
II Ca 633/15 15 października 2015 Sąd Okręgowy w Świdnicy Grażyna Kobus

Wyrok z 15 października 2015, sygn. II Ca 633 15

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...wy o roboty budowlane skorzystały z ustawowego uprawnienia do złożenia takiego oświadczenia przewidzianego w przepisach o wykonaniu i skutkach nie wykonania zobowiązań z umów wzajemnych, a dokładnie w przepisach art. 491 k.c. Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej regulują w tym wypadku przepisy art. 494k.c, wedle których strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy i może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody w...
V ACa 181/14 15 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Tomasz Pidzik

Wyrok z 15 października 2015, sygn. V ACa 181 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 340.219 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...upływem terminu do wykonania dzieła. Uregulowanie zawarte w art. 635 k.c. ma charakter szczególny w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych, w tym w szczególności wobec art. 491 k.c., a zatem wyłącza stosowanie wskazanych przepisów ogólnych. W związku z tym, że dziełem jest końcowy rezu at o pełnej integralności składanych części (elementów), zastosowania do dzieła nie będzie miała zatem konstrukcja przewidziana w art. 491 § 2 k.c. Nie można bowiem przyjmować podzielności świadczen...
VI P 569/14 14 października 2015 Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Beata Young

Wyrok z 14 października 2015, sygn. VI P 569 14

Typ sprawa cywilna gospodarcza, spółkowa Wynik zasądzono świadczenie - 1400 zł Kwota 10 000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...że zakaz konkurencji przewidziany umową z dnia 1 07 2013r. przestal obowiązywać, a opóźnienie nie stanowi „ niewywiązywania się pracodawcy z wypłaty odszkdowania” a jedynie rodzi uprawnienia dla pozwanej z art. 491 §1 kc i art. 481 kc w postaci żądania naprawienia szkody , która w sprawie niniejszej sprowadza się do ządania odsetek za 2 dni opóźnienia w płatności pierwszej raty odszkodowania. Pracodawca w sposób wyraźny wyraził wolę utrzymania zakazu konkurencji w stosunku do pozwanej i pozostałe 5 rat wyplacił w terminie ,...
V CSK 720/14 14 października 2015 Sąd Najwyższy Dariusz Zawistowski

Wyrok SN z 14 października 2015, sygn. V CSK 720 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 98.080 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...agrodzenie spełnia świadczenie z umowy. Konkludując stwierdzić trzeba, że zarówno w razie skutecznego odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 640 k.c., jak i od umowy o roboty budowlane przez wykonawcę (art. 491, 492 k.c.) rozliczenie pomiędzy stronami następuje na podstawie art. 494 k.c. Ponieważ Sąd drugiej instancji zakwestionował wartość dowodów przeprowadzonych na okoliczność rzeczywistego zakresu i wartości prac wykonanych przez powódkę, więc brak ustaleń faktycznych w tym zakresie uzasadnia orzeczenie kasatoryjne. Z...
X Ga 377/15 13 października 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 13 października 2015, sygn. X Ga 377 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawo kształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.) (wyrok SN 2014-05-28, I CSK 345 13 I CSK 345 13, LEX nr 1532768). Dlatego przy ocenie, czy zastrzeżenie kary umownej nie sprzeciwia się wymogowi stawianemu przez art. 483 § 1 k.c. co do niepieniężnego charakteru zobowiązania, z którego ni...
I C 42/15 8 października 2015 Sąd Rejonowy w Żninie Tomasz Michalak

Wyrok z 8 października 2015, sygn. I C 42 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 752,39 zł Kwota 4300,56 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...niania i koordynacji prac. Strona powodowa nie wykazała, że pozwany dopuścił się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania. Nie mógł więc skutecznie żądać po odstąpieniu od umowy naprawienia szkody zgodnie z art. 491 § 1 kc. Pozwany nie był też w takiej sytuacji zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie § 9 ust. 1 umowy z 15.09.2009r. Nie było zatem podstaw do uwzględnienia roszczenia J. Ś. z tytułu zakupu materiałów oraz kary umownej. Zgodnie natomiast z art. 494 kc po odstąpieniu pozwany był zobowiązany zwrócić powod...
X GC 320/12 30 września 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 30 września 2015, sygn. X GC 320 12

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ża termin ostatecznego zakończenia prac wynikających z umowy z dnia 16 marca 2011 roku do dnia 23 września 2011 roku, pod rygorem odstąpienia od tej umowy w części, która dotyczy prac niewykonanych (§ 14 umowy i art. 491 § 1 k.c.). (pismo z dnia 6 września 2011 roku k. 40 wraz z potwierdzeniem odbioru k. 40v.) W piśmie z tego samego dnia, tj. 6 września 2011 roku, powód poinformował pozwanego, że z uwagi na upływ umownego terminu zakończenia wykonania robót (24 sierpnia 2011 roku), odstępuje od umowy z dnia 14 marca 2011 roku w częś...
XI C 1912/14 30 września 2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wojciech Wojnar

Wyrok z 30 września 2015, sygn. XI C 1912 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 1.573,37 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...óre zostały powołane przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości. Podstawę prawną żądania powoda stanowią przepisy art. 491 § 1 zd. 2 k.c. i art. 509 k.c. W myśl pierwszego z tych przepisów jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązaniaz umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej z...
I ACa 443/15 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Hanna Małaniuk

Wyrok z 30 września 2015, sygn. I ACa 443 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...wne nie są jeszcze wymagalne i nie są nawet kwestią sporną, nie mogą być więc przedmiotem potrącenia. Pozwany pismem z 15 czerwca 2013 r. nie uznał odstąpienia od umowy za skuteczne. Powołał się przy tym na art. 491 k.c. oraz opóźnienie zamawiającego z odstąpieniem umowy. 21 czerwca 2013 r. pozwany wskazał, że tego dnia pod nieobecność firmy na terenie budowy przebywały osoby trzecie, a drzwi na teren budowy były otwarte. Pozwany poprosił o umożliwienie wywiezienia z budowy części sprzętu budowlanego, stanowiącego jego własn...
VIII GC 506/14 29 września 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Leon Miroszewski

Wyrok z 29 września 2015, sygn. VIII GC 506 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 2.873.697,40 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...tuacji niewykonania zobowiązania pozwanego, które może być, z punktu widzenia przepisów o odstąpieniu od umowy na podstawie ustawy, kwalifikowane jako zwłoka w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c. w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej druga strona może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania tego zobowiązania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 492 k.c. gdy uprawnienie do...
VIII GC 437/13 24 września 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Kądziołka

Wyrok z 24 września 2015, sygn. VIII GC 437 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 37.210 zł Kwota 599.853,04 zł · zasądzenie
ubezpieczenia społeczne ZUS
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ra ta była zastrzeżona na wypadek odstąpienia przez zamawiającego z winy wykonawcy. W dalszej części interwencji syndyk masy upadłości poddał ocenie zasadność odstąpienia od umowy przez powódkę w oparciu o art. 491 § 1 k.c. oraz wywiódł, że nie zostały spełnione przesłanki z tego przepisu. Interwencję uboczną po stronie pozwanego zgłosili również J. S. (2), K. S. i J. S. (1) - wspólnicy upadłej spółki (...) S. - podzielając i podtrzymując argumentację przedstawioną przez syndyka masy upadłości masy upadłości (...) (....
I C 1181/14 23 września 2015 Sąd Rejonowy w Ciechanowie Daniel Mychliński

Wyrok z 23 września 2015, sygn. I C 1181 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 20.000,00 zł Wynik zasądzono świadczenie Kwota 20.000,00 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ść pozwanego w ogóle nie przynosiła przychodów) czy też z innych powodów (niechęci, złej woli). Istotne jest, że ze swego zobowiązania się nie wywiązał. W tej sytuacji powód J. M., działając w oparciu o art. 491 § 1 KC, miał prawo od umowy odstąpić, co niewątpliwie uczynił w październiku 2014 r., kiedy to zażądał zwrotu wpłaconej przez siebie kwoty. W konsekwencji miał prawo żądać zwrotu swego wkładu, którym zasilił przedsiębiorstwo pozwanego J. R.. W odniesieniu do rozliczeń po rozwiązaniu umowy spółki cichej, ró...
I ACa 306/15 23 września 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 23 września 2015, sygn. I ACa 306 15

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik zasądzono świadczenie - 5 400 zł Kwota 448.961,35 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...upływ terminu wyznaczonego do ich usunięcia, ewentualnie na wypadek, gdyby to oświadczenie z jakichś powodów nie zostało uznane za skuteczne, oświadczył, że odstępuje od przedwstępnej umowy najmu na podstawie art. 491 k.c. z uwagi na bezskuteczny upływ dodatkowego terminu wyznaczonego dla wykonania zobowiązania z umowy. W uzasadnieniu podał, że został wprowadzony w błąd co do elementów składających się na treść przedmiotowej czynności prawnej, gdyż został zapewniony, że wynajmowany przez niego lokal stanowi jeden z ostatnich w...
I ACa 132/15 23 września 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jerzy Nawrocki

Wyrok z 23 września 2015, sygn. I ACa 132 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...y zatwierdzone przez inwestora, co uniemożliwiało wystawienie faktur za nie. Pozwana firma (...) oświadczeniem z dnia 7 lipca 2010 roku odstąpiła od umowy zawartej z firmą (...) z dnia 7 grudnia 2009r. w oparciu o art. 491 § 1 k.c. w zw. z 26 ust.1 umowy i jednocześnie na podstawie tej umowy naliczyła kary umowne. Notą księgową z dnia 7 lipca 2010 roku obciążyła wykonawcę karą umowną i potrąciła ją z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Co istotne powodowa Spółka (...) nie kwestionowała w pozwie faktu, że doszło do odstąpienia o...
I ACa 330/15 23 września 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Jakub Rusiński

Wyrok z 23 września 2015, sygn. I ACa 330 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 115.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...udowodnił, że przed ewentualnym odstąpieniem od umowy wezwał pozwanego do spełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpieni od umowy (art.491 § 1 k.c.). Uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej bez wyznaczenia dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia, a zatem bez swoistego "ostrzeżenia" dłużnika, dopuszczalne jest natomiast tylko w ściśle określonych w art. 492 k.c. przypadkach (por. postanowienie SN z 20.3.2014 r., I CSK 404 13, LEX nr 1522070). Str...
VI ACa 1411/14 22 września 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 22 września 2015, sygn. VI ACa 1411 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
.... W związku z powyższym powód skontaktował się z pracownikami pozwanej (biura obsługi klienta) w celu ustalenia daty, w jakiej może odstąpić od umów. Następnie pismami z dnia 29 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 491 § 1 k.c. wyznaczył (...) dodatkowy termin do wykonania zobowiązań wynikających z łączących strony umów, określając go na 7 maja 2010 r. Jednocześnie zastrzegł, że w razie bezskutecznego upływu terminu skorzysta z prawa odstąpienia od umów. Wobec niewybudowania i nieprzedstawienia mu lokali przez pozwaną w powyż...
I ACa 651/15 22 września 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok SA we Wrocławiu z 22 września 2015 r. w sprawie o nienależne świadczenie.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 1.220.000 zł · kwota roszczenia z pożyczki
oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Teza Jest to istotne, gdyż jeżeli świadczenie nie jest należne albo świadczenie jest nienależne, ale nie przysługuje kondykcja, nie można dochodzić zwrotu.

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...278), jednakże nie był on jeszcze wówczas prawomocny. Tym samym przy przyjęciu twierdzeń pozwanej o skuteczności spornej umowy, w związku ze złożonym przez nią oświadczeniem o odstąpieniu od niej w oparciu o art. 491 §1 k.c., zgodnie z brzmieniem art. 494 § 1 k.c., zobowiązana byłaby do zwrotu stronie powodowej wszystkiego, co otrzymała od niej na mocy tej umowy, a druga strona obowiązana byłaby to przyjąć. Tym samym również w tej sytuacji roszczenie zasługiwałoby na uwzględnienie, aczkolwiek w oparciu o inną podstawę prawną....
I C 730/15 21 września 2015 Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Małgorzata Hajduczenia

Wyrok z 21 września 2015, sygn. I C 730 15

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 4899 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...rotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Skorzystanie z tego uprawnienia umożliwia odstąpienie od umowy z mocy ustawy na wypadek niewykonania zobowiązania (art. 491 – 493 k.c.). W orzecznictwie i piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy uchyla skuteczność zawartej umowy z mocą wsteczną (ex tunc). W konsekwencji strony nie tylko zwolnione są z obowiązku dalszych świadczeń wynikających z umowy, ale powinny zwrócić świadczenia już spe...
VI GC 93/15 18 września 2015 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Renata Bober

Wyrok z 18 września 2015, sygn. VI GC 93 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 13.399 zł Kwota 267.980,50 zł · zasądzenie
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...e w dniu 15 września 2015r. powódka podtrzymała dotychczasowe stanowisko. Przedłożyła pismo stanowiące załącznik do protokołu, w którym wskazała, że podstawą prawną jej roszczenia jest art. 494 kc w zw. z art. 491 § 1 kc. ewentualnie art. 471 kc. Pozwany S. F. (1) zarzucił, że umowa nie została zrealizowana z przyczyn obciążających częściowo pozwanych, zasadniczo kontrahenta niemieckiego, ale także częściowo powódkę, która z półrocznym opóźnieniem wpłaciła kwotę do której była zobowiązana. Sąd ustalił następują...
I Ca 268/15 16 września 2015 Sąd Okręgowy w Sieradzu Antoni Smus

Wyrok z 16 września 2015, sygn. I Ca 268 15

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...spowodowało nieważność postępowania, począwszy od dnia 19 maja 2015r., o jakiej mowa w art. 379 pkt 5 kpc przez pozbawienie pozwanych możności obrony swych praw; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 491 § 1 kc oraz art. 492 kc przez ich niezastosowanie w przedmiotowej sprawie w celu oceny skuteczności prawnej złożonego przez powódkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy przedwstępnej i ostatecznie bezkrytyczne uznanie, iż oświadczenie powódki z dnia 30 lipca 2014r. spowodowało utratę tytułu prawnego do władania prz...
I C 1531/14 15 września 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Krzysztof Rudnicki

Wyrok z 15 września 2015, sygn. I C 1531 14

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono powództwo Kwota 800 000 zł · odszkodowanie
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ższe odnosi się także do określenia przedmiotu sprzedaży. Nadto należy wskazać, że warunki licytacyjne nie przewidywały prawa do umownego odstąpienia dla powoda. Można rozważać czy takie uprawnienie wynika z art. 491 kc, niemniej warunkiem jego zastosowania jest brak zamiaru wykonania umowy przez pozwanego, co nie miało miejsca, skoro ten sam wzywał powoda do zawarcia umowy sprzedaży po uprzedniej zapłacie należności. Trudno zatem zgodzić się z twierdzeniami powoda, że pozwany uchylał się od zawarcia umowy i z jego powodu doszło...
I C 1783/12 14 września 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Adam Maciński

Wyrok z 14 września 2015, sygn. I C 1783 12

Typ sprawa cywilna Wynik umorzono postępowanie Kwota 314.676,30 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...niezależnie od przysługującego jej na podstawie umowy przedwstępnej umownego prawa odstąpienia, powódka mogła odstąpić od umowy również na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów k.c. (art. 394 § 1 i art. 491 § 1 k.c.). Powódka wyjaśniła, że zgodnie z umową kara umowna należy się jej w wysokości odsetek ustawowych od wpłaconej przez nią ceny. Odsetki od kwoty 255.938,70 zł (255.508,56 zł + 430,14 zł) od dnia 2 sierpnia 2007 r. do dnia wniesienia pozwu (2 lipca 2012 r.) wynoszą 158.447,09 zł. Natomiast odsetki od kwoty...
I ACa 696/14 11 września 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok SA w Białymstoku z 11 września 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie

Teza Wynagrodzenie ryczałtowe - uregulowane w art. 632 k.c., stosowanym w drodze analogii do umowy o roboty budowlane zostało ukształtowane jako świadczenie niepodlegające zmianie, co oznacza, że przyjmujący zamówienie (wykonawca) w zasadzie nie może domagać się jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było prze...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nia materiałów budowlanych droższych i lepszych niż wymienionych w projekcie. Oceniając zarzut odstąpienia przez powoda od umowy i opuszczenia placu budowy Sąd Okręgowy wskazał, że kodeks cywilny zna ustawowe (art. 491 -494 k.c.) i umowne (art. 395 k.c.) prawo odstąpienia. Ustawowe regulują przepisy o wykonaniu zobowiązań wzajemnych. Skorzystanie z niego uzasadnia zwłoka lub niemożność wykonania zobowiązania wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana. Umowne ma swe źródło w odpowiednim zastrzeżen...
II Ca 247/15 10 września 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Zbigniew Ciechanowicz

Wyrok z 10 września 2015, sygn. II Ca 247 15

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 10.004,02 zł · kwota żądania
rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu odszkodowanie samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...najmujący, wskutek tego, że nie jest właścicielem rzeczy stanowiącej przedmiot najmu lub uprawnionym do dysponowania nią z innego tytułu, nie odda rzeczy najemcy w terminie, może ponieść sankcje przewidziane w art. 491 § 1 k.c. W myśl wymienionego przepisu, najemca może wtedy w szczególności odstąpić od umowy. Gdy zaś wynajmujący pozbawiony uprawnienia do dysponowania rzeczą stanowiącą przedmiot najmu, mimo to oddał ją najemcy, ponieważ dysponował nią faktycznie, najemca jednak później rzecz utracił w wyniku powództwa osoby...
I ACa 355/15 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Irena Ejsmont-Wiszowata

Wyrok z 10 września 2015, sygn. I ACa 355 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 101.334.163,40 zł · zasądzenie
odszkodowanie

Teza Szkoda w postaci różnicy wynagrodzeń za roboty budowlane, wynikająca z powierzenia dokończenia tych robót nowemu wykonawcy, pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. z zawinionym niewykonaniem zobowiązania przez uprzedniego wykonawcę, skutkującym odstąpieniem umowy od inwestora w oparciu o art. 6...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...adaszenia i uwagi odnośnie kąta nachylenia przedstawi w najbliższym czasie. W dniu 5 stycznia 2011 r. pozwani podnieśli, że dokumentacja projektowa zadaszenia posiada liczne wady i wyznaczyli powodowi (na podstawie art. 491 k.c.) termin do 20 stycznia 2011 r. do dostarczenia „wolnej od wad” dokumentacji. W dniu 20 stycznia 2011 r. przekazano pozwanym dwa egzemplarze dokumentacji „Projekt wykonawczy zadaszenia stadionu. Rewizja 1 Zmiana kąta nachylenia pokrycia”, wskazując na możliwość udziału i pomocy w wykonaniu projektu warsztatowego...
II CSK 661/14 10 września 2015 Sąd Najwyższy Dariusz Dończyk

Wyrok SN z 10 września 2015, sygn. II CSK 661 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 225.800 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...e wynagrodzenie, pomimo zwłoki w wykonaniu. Interesy zamawiającego w takim przypadku są chronione przez przyznanie mu w stosunku do przyjmującego zamówienie roszczenia o naprawienie szkody doznanej wskutek zwłoki (art. 491 § 1 zdanie drugie k.c.). Roszczenia tego może on dochodzić od przyjmującego zamówienie na zasadach ogólnych, ale może też 13 uzyskać zaspokojenie tego roszczenia przez potrącenie (art. 498 k.c.), także z roszczeniem o wynagrodzenie za dzieło, również – jeżeli są spełnione przesłanki określone w art. 513 § 2...
II Ca 456/15 9 września 2015 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Leszek Filapek

Wyrok z 9 września 2015, sygn. II Ca 456 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 6.500,00 zł · zadośćuczynienie
zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...i dyskomfort psychiczny z tym związany, ale skutki nie wpłynęły istotnie na stan psychiczny powoda. Sąd pierwszej instancji uznał za zasadne zasądzenie odsetek ustawowych od kwoty zażądanego zadośćuczynienia (art. 491§ 1 i 2 k. c). Odsetki przyznał jednak od późniejszej daty niż wskazano w pozwie. Zasądził odsetki od dnia wyrokowania tj. 20.04.2015 r., uznając, że wysokość zadośćuczynienia była oceniana na dzień wyrokowania. O kosztach postępowania Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 100 kpc przyjmując, że powód wygrał...