Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 127 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 472 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 127 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
III C 933/14 7 sierpnia 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Uzasadnienie z 7 sierpnia 2015, sygn. III C 933 14

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...j z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie zaś z treścią art. 472 k.c. jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. W ocenie sądu powód nie wykazał, w jakie dni pozwany zobowiązany był do świadczenia usług. Bezsporne było to, że strony nie zawarły umowy o pracę, a zate...
III Ca 566/15 27 lipca 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 27 lipca 2015, sygn. III Ca 566 15

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...łej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przy czym, jak stanowi art. 472 k.c., jeśli nic innego nie wynika ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. W przedmiotowej sprawie nie budziło wątpliwości Sądu a quo, że strony w dniu 30 sierpnia 2013 roku zawarły umowę o świadczenie usług turystycznych. Sąd m...
II C 50/14 9 lipca 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi Barbara Kubasik

Wyrok z 9 lipca 2015, sygn. II C 50 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 378.096,24 zł · zasądzenie
naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...tawowe znaczenie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej, nie określa jednak bliżej zasad tejże odpowiedzialności. Te zasady są uregulowane w kolejnych przepisach wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się art. 472 k.c. Z jego treści wynika, że jeżeli zakres odpowiedzialności nie został zmodyfikowany czynnością prawną (umową) lub szczególnym przepisem ustawy, to dłużnik odpowiada za nie zachowanie należytej staranności. Ta regulacja oznacza więc odpowiedzialność na zasadzie winy, a dokładnie rzecz biorąc chodzi o niedbals...
XI GC 661/14 9 lipca 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 9 lipca 2015, sygn. XI GC 661 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 53 000 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ukształtowana w ten sposób, że warunkiem jej powstania jest wystąpienie po stronie dłużnika okoliczności subiektywnej - winy. Kodeks cywilny przyjął w zasadzie drugie z tych rozwiązań. Wskazuje na to treść art. 472 k.c., z którego wynika, że z zastrzeżeniem odmiennych postanowień ustawy lub czynności prawnej dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności i art. 476 k.c., zgodnie z którym dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spe...
I PK 266/14 9 lipca 2015 Sąd Najwyższy Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Wyrok SN z 9 lipca 2015, sygn. I PK 266 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę odszkodowania Wynik oddalono skargę
odszkodowanie ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...wadliwie. Ocena realizacji przez pozwaną Spółkę obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego podlega ocenie w aspekcie zachowania przez nią należytej staranności (art. 355 § 1 w związku z art. 472 k.c. oraz § 13 in fine 7 rozporządzenia wykonawczego). Nienależyte wykonanie tego obowiązku wskutek wadliwego ustalenia okresu zatrudnienia powoda mimo posiadania - jak wynika z niekwestionowanych ustaleń - stosownej dokumentacji w tym zakresie, oznacza, że pozwana Spółka wykonała swoje zobowiązanie nieprawidłowo i to...
VIII Ga 68/15 8 lipca 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Wyrok z 8 lipca 2015, sygn. VIII Ga 68 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 1.234,60 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ma mowy o zwłoce, tylko o opóźnieniu. Nie budziło wątpliwości Sądu, że opóźnienie zawinione może rodzić w niniejszej sprawie odpowiedzialność i obowiązek zapłaty kary umownej. Odwołując się do treści art. 472 k.c. i 486 k.c. wskazał, że Kodeks cywilny przyjął jako zasadę, że warunkiem powstania odpowiedzialności po stronie dłużnika jest wystąpienie po jego stronie winy. Następnie dokonując wykładni art. 471 k.c. i 476 k.c. Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że strony w umowie mogą co prawda rozszerzyć zakres tej odpowiedz...
VIII Ga 185/15 3 lipca 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 3 lipca 2015, sygn. VIII Ga 185 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.800 zł Kwota 73.000 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ienionych wyżej przesłanek nie wyklucza wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie wyżej wskazanego przepisu, bowiem odpowiedzialność kontraktową rozpatrywać należy w oparciu o art. 361 k.c. oraz 472 k.c. Sąd Rejonowy wskazał, że żądanie obniżenia ceny miało za podstawę art. 556 § 1 k.c. w zw. z art. 560 § 1 k.c. i 612 k.c., a zatem aby skutecznie skorzystać z ochrony z tytułu rękojmi pozwana powinna wykazać za pomocą dostępnych środków dowodowych wadliwość dostarczonego produktu przez powódkę (art. 6 k.c., a...
V ACa 968/14 3 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Artur Lesiak

Wyrok z 3 lipca 2015, sygn. V ACa 968 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 612.250 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ości kontraktowej , w którym pozwani nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie wyłącznie wtedy, gdy opóźnienie w realizacji robót i dostaw wynika z wyłącznej winy powódki; c) art. 483 § 1kc w związku z art. 472 kc i 473 § 1 kc poprzez niezastosowanie powyższych przepisów i w konsekwencji przyjęcie, że pozwani nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźnienie w formie kary umownej, podczas gdy § 10 ust. 1 i 2 Umowy pomiędzy powódką a pozwanymi przewidywał powinność zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia...
II AKa 95/15 25 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Olszewski

Wyrok z 25 czerwca 2015, sygn. II AKa 95 15

Typ sprawa karna Wynik uniewinniono oskarżonego
rozbój / art. 280 § 1 k.k. znęcanie / przemoc domowa przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...rności. Na marginesie niedołożenie przez pełnomocnika należytej staranności może pociągać za sobą jedynie jego odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną dającemu pełnomocnictwo na podstawie art. 471 w zw. z art. 472 k.c. Pełnomocnictwa są czynnościami jednostronnymi (zob. M. Pazdan, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1997, s. 248) i nie mogą być rozumiane, jako umowne zobowiązanie się do podejmowania określonych czynności. Pełnomocnik nie może i nie ponosi zatem odpowiedzialności karnej na gruncie a...
III Ca 1504/14 23 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Barbara Braziewicz

Wyrok z 23 czerwca 2015, sygn. III Ca 1504 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 10 780 zł
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ie ( nienależytego wykonania ) zobowiązania a szkodą. Nadto spełnione muszą być niekiedy dalsze jeszcze przesłanki różne w zależności od tego czy odpowiedzialność dłużnika opiera się na zasadzie winy – art. 472 k.c. czy też na zasadzie ryzyka - art. 474 k.c. Odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie, opisana w art.474 k.c., opiera się na zasadzie ryzyka. Za działania osób trzecich wymienionych w art. 474 k.c. dłużnik odpowiada jak za własne działania. Treść art. 471 k.c. wskazuje, że odpowiedzialność kontraktowa nie og...
II Ca 2632/14 16 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Krakowie Anna Nowak

Wyrok z 16 czerwca 2015, sygn. II Ca 2632 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 889 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ztwo oddalając w tym zakresie. O kosztach postępowania Sąd Rejonowy orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. Apelację wniosła strona pozwana, zaskarżając wyrok w całości i zarzucając mu naruszenie: - art. 471 k.c. i art. 472 k.c. - poprzez przyjęcie, że powódce przysługuje wobec strony pozwanej roszczenie odszkodowawcze ex contracto, a więc tym samym przyjęcie, że strona pozwana nie dochowała należytej staranności zawodowej; - art. 363 § 2 k.c. oraz art. 487 § 2 k.c., a także w zw. z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. - poprzez zasądzenie ś...
VI ACa 1387/14 12 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Krzysztof Tucharz

Wyrok z 12 czerwca 2015, sygn. VI ACa 1387 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Nieważności transakcji opcyjnych nie może uzasadniać wskazywanie oczywistej przewagi banku jako kontrahenta w wielu płaszczyznach. Problem staranności zawodowej banku odnosi się do kwestii oceny wykonywania określonych obowiązków kontraktowych lub możliwości przypisania bankowi odpowiedzialności odszkodowawczej pozakontraktowej...

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...tych w umowach walutowych transakcji terminowych pomimo wykorzystania przez pozwanego pozycji dominującej i narzucenia M. I. tych klauzul w umowach terminowych transakcji walutowych; 4. naruszenia art. 471 k.c. w zw. z art. 472 k.c., art. 474 k.c., art. 354 § 1 k.c. i art. 355 k.c. poprzez jego niezastosowanie wynikające z uznania, że pozwany prawidłowo wykonał umowę kredytową oraz umowy terminowych transakcji walutowych z M. I. i nie wyrządził mu szkody pomimo: wprowadzenia M. I. w błąd co do potrzeby złożenia z góry pakietu zleceń wypł...
VIII Ga 149/15 11 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 11 czerwca 2015, sygn. VIII Ga 149 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 70 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...re dłużnik ponosi odpowiedzialność, z tym, że to na dłużniku spoczywa obowiązek wykazania, że nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności przez niego niezawinionych, co wynika z treści art. 472 k.c. Sąd dokonał analizy treści umowy stron i wskazał, że zastrzeżono w niej karę umowną m. in. na wypadek nie dotrzymania przez powoda terminu wykonaniu zobowiązania i ogólny termin zakończenia prac, który jednak nie był wiążący dla całości prac wykonywanych przez powódkę. Zgodnie bowiem z aneksem do umowy z...
XV Ca 118/15 9 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu Jarosław Grobelny

Wyrok z 9 czerwca 2015, sygn. XV Ca 118 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 8676,15 zł · zasądzona kara umowna

Teza Usuwalne wady robót budowlanych pozwalające na doprowadzenie ich stanu do zgodności z umową i przydatności do właściwego użytku nie mogą być podstawą do przyjęcia, iż roboty nie zostały wykonane, a co za tym idzie nie uzasadniają naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót.

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...i niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi być następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, wynikać więc musi z niedołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 k.c.), czyli jego winy w postaci (co najmniej) niedbalstwa (wyrok SN z dnia 11 lutego 1999 r., III CKN 166 98, LEX nr 521867). Wierzyciel nie musi jednak udowadniać, że wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (przede wszystkim z winy d...
XVI Ca 213/15 3 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Gdańsku Marcin Jensko

Wyrok z 3 czerwca 2015, sygn. XVI Ca 213 15

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 50.000 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC kradzież / art. 278 § 1 k.k.

Teza Biorącego rzecz w użyczenie obciąża obowiązek pieczy nad rzeczą użyczoną, a charakter stosunku łączącego go z użyczającym uzasadnia podwyższoną staranność w tym zakresie.

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...wał należytej staranności parkując pojazd na niestrzeżonym parkingu osiedlowym, pozostawiając w nim radio panelowe oraz znajdujące się w schowku dokumenty. Pozwany argumentował, że przepisem szczególnym wobec art. 472 k.c. jest art. 714 k.c. Na gruncie prawa cywilnego obowiązuje zasada da mihi factum, dabo tibi ius – a zatem to przedstawienie zdarzenia faktycznego stanowi procesowy obowiązek stron, a rzeczą sądu jest dokonanie odpowiedniej subsumcji. W ocenie Sądu Rejonowego rację ma pozwany wskazując na art. 714 k.c. Jednakże przepi...
III Ca 3/15 1 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 1 czerwca 2015, sygn. III Ca 3 15

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ędne określenie zobowiązania pozwanego numer 1 poprzez pominięcie, iż był on również zobowiązany do świadczenia usług serwisowych, co doprowadziło Sąd do niewłaściwego niezastosowania art. 471 k.c. w zw. z art. 472 k.c. i uwolnienia pozwanego numer 1 od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych; b) art. 385 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji gdy § 31 pkt. 4 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. (poprzednik prawny po...
I C 49/09 1 czerwca 2015 Sąd Rejonowy w Wyszkowie Iwona Długoborska

Wyrok z 1 czerwca 2015, sygn. I C 49 09

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 20964,96 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...zarzutu wadliwości materiału dostarczonego przez powodów jako przyczyny nienależytego wykonania zobowiązania. Nie twierdził też, że zawiadamiał o tym powodów. Pozwany nie podnosił tych okoliczności. W myśl art. 472 k.c., jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik jest odpowiedzialny za niezachowanie należytej staranności. Niezachowaniem należytej staranności jest postępowanie dłużnika, z powodu którego można mu postawić zarzut. Wzorzec należytej staranności nie jest oparty...
V CSK 448/14 29 maja 2015 Sąd Najwyższy Hubert Wrzeszcz

Wyrok SN z 29 maja 2015, sygn. V CSK 448 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...omocnik powoda zarzucił naruszenie art. 720 § 1 k.c. w związku z art. 140 i art. 155 § 2 k.c., art. 720 w związku z art. 452 k.c., art. 720 w związku z art. 354 § 1 k.c., art. 720 § 1 w związku z art. 355 k.c., art. 472 k.c., art. 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe, w brzmieniu pierwotnym (Dz. U. Nr 140, poz. 939 – dalej: „prawo bankowe”), art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 21 ust. 1, art. 22 ust.1 ustawy z dnia 20 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U. Nr 118, poz. 754), § 11 ust. 4 i 6 uchwały nr 1 98 Komisji Nadzoru Ba...
I ACa 9/15 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Michał Kopeć

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 9 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...mniemania zwłoki i wykazania, że nie ponosi on odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania, czemu pozwany nie sprostał, 9) naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 471 k.c. i art. 472 k.c. w zw. z art. 476 k.c. i art. 355 § 2 k.c. przez błędną wykładnię art. 471 k.c. i art. 476 k.c. oraz niezastosowanie art. 472 k.c. i art. 355 § 2 k.c. wskutek przyjęcia, że pozwany nie dopuścił się zwłoki i dochował należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków umownych oraz że w zakresie jego ob...
V ACa 864/14 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Janusz Kiercz

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. V ACa 864 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 290.000 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...nieznacznej części, tj. w zakresie ustawowych odsetek. Apelację od powyższego wyroku w części uwzględniającej powództwo i orzekającej o kosztach postępowania wniosła pozwana, która zarzuciła naruszenie: - art.472 k.c. w zw. z art.471 k.c. oraz sprzeczność istotnych ustaleń Sadu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez przyjęci, że radca prawny G. P. nie dochował należytej staranności podczas reprezentacji powodów w sporze z deweloperem oraz w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie sygn. ak...
XV C 297/14 27 maja 2015 Sąd Okręgowy w Gdańsku Jarosław Matuszczak

Wyrok z 27 maja 2015, sygn. XV C 297 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
zadośćuczynienie samorząd terytorialny dobra osobiste
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...entualnej szkody (art. 471 k.c.). Stwierdzenie niestaranności działania jest niezbędną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej, oczywiście kumulatywnie z wystąpieniem szkody. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 472 k.c. jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Z kolei zgodnie z art. 355 § 2 k.c. należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględni...
I ACa 1677/14 27 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Rybicka-Pakuła

Wyrok z 27 maja 2015, sygn. I ACa 1677 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.069.365,06 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...były one wykonywane. Dopiero bowiem ustalenia w tym zakresie pozwolą na ocenę, czy wykonawcy prawidłowo realizowali kontrakt i czy w związku z tym naruszyli reguły starannego działania (art. 355 § 2 k.c. w zw. z art. 472 k.c.) uzasadniające ich odpowiedzialność na podstawie art. 471 k.c., a w konsekwencji zasądzenie przewidzianych umową kar umownych ( art. 483 § 1 k.c.). Tymczasem apelacja nie odnosząc się do ustaleń Sądu Okręgowego ogranicza się do przedstawienia własnej wersji oceny kontraktu stron, w istocie w jednym tylko aspekci...
I C 730/14 25 maja 2015 Sąd Okręgowy w Krakowie Wojciech Żukowski

Wyrok z 25 maja 2015, sygn. I C 730 14

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono powództwo Kwota 112.500 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC spadek
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ddalającego apelacje uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 26 lipca 2005 r. sygn. akt I Ns 353 04, oddalającego skargę uczestnika o wznowienie postępowania o zasiedzenie. Stosownie do treści art. 472 k.c . jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Obowiązkiem pełnomocnika – adwokata, wynikającym z wiążącej go z klientem umowy o zastępstwo procesowe, jest wykonywanie z profesjonalną starannością w...
I C 226/14 22 maja 2015 Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Irena Minkisiewicz

Wyrok z 22 maja 2015, sygn. I C 226 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 12.077,90 zł · kwota żądania
odszkodowanie

Teza Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...ikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z treścią art. 472 k.c. jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Zgodnie z art. 474 k.c. dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie...
VIII U 3841/14 21 maja 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu

Wyrok z 21 maja 2015, sygn. VIII U 3841 14

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...w tym zakresie do zasad odpowiedzialności kontraktowej, należałoby uznać, iż kwestia winy płatnika składek winna być oceniana przez pryzmat jego odpowiedzialności za niezachowanie należytej staranności (por. art. 472 k.c. w związku z art. 471 k.c.), jeśli zważyć, że równie z art. 471 k.c. wynika domniemanie, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada, a w myśl art. 472 k.c., o ile co innego nie wynika z przepisów szczególnych lub z czynności prawnej, dłu...
VIII Ga 114/15 15 maja 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 15 maja 2015, sygn. VIII Ga 114 15

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...m ww. zapis umowy stanowi jakie dokumenty będą sporządzane na okoliczność przeprowadzenia kontroli, do których nie należy informacja z (...); 3) art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. w związku z art. 471 k.c., art. 472 k.c. i art. 476 k.c. poprzez uznanie, że brak jest podstaw do przypisania powodowi odpowiedzialności za nienależyte odśnieżenie wskazanych miejsc w (...) i określonych przez pozwaną przystanków komunikacji miejskiej w S. (czego powód nie kwestionował) i w efekcie uznanie, że brak jest podstaw do nałożenia kary umowne...
I ACa 1077/14 15 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Borowska

Wyrok z 15 maja 2015, sygn. I ACa 1077 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 94.000 zł · kwota żądania
błąd medyczny zadośćuczynienie odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...zenia, w wyniku którego ta szkoda powstała (niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) oraz istnieniem związku przyczynowego pomiędzy nimi, a ciężar wykazania tych przesłanek spoczywa na powodzie. Zgodnie z art. 472 k.c. pozwany szpital może ponieść odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności, przy czym art. 471 k.c. przewiduje domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, a więc okoliczności powstałych najczęściej z jego...
I C 390/14 14 maja 2015 Sąd Okręgowy w Słupsku Beata Kopania

Wyrok z 14 maja 2015, sygn. I C 390 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 2.615.900 zł · kwota żądania

Teza Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez adwokata zobowiązania wynikającego z tej umowy, rodzi niewątpliwie jego odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 471 i nast. k.c.

Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...dy wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Art. 472 k.c. stanowi natomiast, że dłużnik jest odpowiedzialny za niedochowanie należytej staranności. Dla zasadności roszczenia odszkodowawczego zgłoszonego przez powoda konieczne jest stwierdzenie przesłanek odpowiedzialności kontraktowej, do których należą: brak staranności w działaniu pozwanego, związek przyczynowy mi...
I CSK 446/14 14 maja 2015 Sąd Najwyższy Jan Górowski

Wyrok SN z 14 maja 2015, sygn. I CSK 446 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 423.706,35 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...z. U. z 2005 r., nr 31, poz. 264 ze zm.); art. 118 k.c., art. 120 § 1 i § 2 k.c.; art. 118 k.c., art. 65 k.c., art. 471 k.c. i art. 120 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 65 k.c.; art. 65 k.c.; art. 5, art. 65, art. 355 § 2, art. 472 k.c. Skarżąca Agencja wnosiła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie – o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy w wyniku uwzględnienia żądania Agencji w całości. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok...
I C 569/12 8 maja 2015 Sąd Rejonowy w Wołominie Michał Marcysiak

Wyrok z 8 maja 2015, sygn. I C 569 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 5819 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 472 kc Niezachowanie należytej staranności
...nikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przy czym, w myśl art. 472 k.c., jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Od razu jednak należy zaznaczyć, że dłużnik, w tym wypadku przyjmujący zamówienie, odpowiada z mocy art. 471 k.c. nie za wady, ale za szkodę w majątku zam...