Baza orzeczeń sądowych

...ozstrzygnięcia, a wymagających wiadomości specjalnych i przyjęcie, że ekspertyza dowodzi nienależytego wykonania umowy zawartej przez strony. Pozwani zarzucili także naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 395 § 2 k.c. w zw. z art. 65 k.c. poprzez uznanie wbrew literalnej i funkcjonalnej wykładni złożonych oświadczeń woli przez strony w ramach łączącego je stosunku umownego, iż prawo odstąpienia od umowy wywołało skutek ex nunc. W odpowiedzi na apelację strona powodowa wniosła o jej oddalenie za przyznaniem kosztów post...

...datkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymane wpłaty miesięczne zatrzymać – w postaci wpłat z tytułu dzierżawy. W świetle takiego zapisu dotyczącego odstąpienia od umowy należy wziąć pod uwagę treść art. 395 § 1 kc na podstawie którego, można w umowie zastrzec dla jednej ze stron prawo do odstąpienia od umowy, jednakże przesłanką ważności takiego zastrzeżenia umownego jest określenie terminu w którym odstąpienie może nastąpić. Wymóg ten odnoszący się do każdego przypadku zastrzeżenia umownego prawo odstąpienia m...

...udnia 2009 r. strony wiązała. W tym miejscu trzeba wskazać, że kodeks cywilny zna przecież przypadek, gdy strony umownie mogą postanowić o upadku wcześniej obowiązującej umowy a jest to uregulowane w przepisie art. 395 k.c., zgodnie z którym można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo do odstąpienia od umowy i w razie wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą. Zdaniem Sądu podobne w skutkach uregulowanie przyjęły strony umowy z dnia 2 września 2008 r., a nie...

...maja 2012 r. zawiera wyliczenie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy przez zamawiającego jednak postanowienia umów w tym zakresie zawierają brak w postaci braku oznaczenia terminu wymaganego zgodnie z art. 395 § 1 k.c. przy umownym prawie odstąpienia. Niezależnie od powyższego wskazana w § 10 ust. 3 możliwość odstąpienia od umowy przewidziana została w przypadku uzyskania dwóch negatywnych ocen realizowanych prac, a zatem skorzystanie z tej podstawy wymagałoby udokumentowania dwukrotnego udzielenia negatywnej oceny za okres...

...ntowania (...), oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest nieskuteczne. Nadto pozwany powołał się na nieważność odstąpienia dokonanego przez powodów z uwagi na sprzeczność § 17 ust. 1 pkt h umowy z treścią art. 395 k.c., bowiem strony umowy nie określiły terminu końcowego do wykonania umownego prawa odstąpienia. Dodatkowo pozwany podniósł, że żądanie powodów stanowi nadużycie prawa. Niezależnie od powyższych okoliczności pozwany podniósł zarzuty niespełnienia warunków formalnych skierowanego do niego wezwania do zapłaty n...

...ię zapłaty kary umownej w wysokości 10% ustalonego umową wynagrodzenia. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa i zarzucił, że postanowienie umowy o prawie odstąpienia było sprzeczne z prawem, gdyż z naruszeniem art. 395 § 1 k.c. nie określało terminu, w którym z tego uprawnienia można skorzystać, co za tym idzie było nieważne. Pozwany powoływał się także na wcześniej złożone przez siebie oświadczenie o odstąpieniu oraz na zawarte w jego piśmie z dnia 13 kwietnia 2011 r. oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia o...

...wość skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Kodeks cywilny przewiduje możliwość zastrzeżenia w umowie tak zwanego umownego prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 395 § 1 k.c., można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Jednak w wiążącej strony umowie sprzedaży takie uregulowanie nie zostało uwzględnione. Nie doszło też do zwłoki po s...

...e do dyspozycji art. 637 § 2 k.c., zamawiający może odstąpić od umowy, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad dzieła w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a wady są istotne. Jednocześnie na gruncie art. 395 § 2 k.c., w przypadku wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie...

...enie skutków prawnych uprzednio zawartej umowy. Odstąpienie prowadzi do powstania fikcji prawnej, zakładającej, że umowa nie została zawarta. Źródłem odstąpienia od umowy może być zarówno czynność prawna (art.395§1 kc) jak i ustawa. Z treści łączącej strony umowy jednoznacznie przy tym wynika, że umowne prawo odstąpienia od umowy zostało przyznane wyłącznie zamawiającemu (§9 umowy). Zatem powód jako wykonawca miał prawo skorzystać jedynie z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy stanowi za...

...wstępnej art. 394 § 1 k.c. wskazuje, że strony przewidziały w umowie prawo odstąpienia od umowy w razie jej niewykonania przez którąkolwiek ze stron. Przewidziały więc strony umowne prawo odstąpienia od umowy (art. 395 §1 k.c.). Podkreślił również, że przy zawarciu umowy przedwstępnej pozwana zobowiązała się do przedstawienia zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na zmianę inwestora 2 części powierzchni strychowej o pow. 69,41 m 2 na powodów i o pow. 77,85 m 2 na R. T. (1). Wspólnota Mieszkaniowa nie odpowiedziała na pismo pozwanej w...

...ą umowną niezasadnie, ponieważ nie ponosi winy za nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów prac. Pozwana wskazała, że odstąpiła od łączącej ją z powodem umowy na podstawie § 11 punkt 1a umowy. Zgodnie z art. 395 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy, które wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Prawo odstąpienia od umowy może wynikać albo z ustawy albo z umowy. Strony w § 11 punkt 1a umowy uregulowały kwestie odstąpien...

...wo i co było przyczyną, że powód musiał je wykonać w zwiększonej ilości. W ocenie Sądu Okręgowego powód nie odstąpił skutecznie od łączącej strony umowy o roboty budowalno-montażowe. Zgodnie z treścią art. 395 § 1 k.c. obligatoryjnym elementem zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy jest wskazanie terminu, po upływie którego prawo to wygasa. Tymczasem w § 31 ust. 4 WO strony terminu takiego nie wskazały, zaś jego brak powoduje nieważność zastrzeżonego prawa odstąpienia (art. 58 § 3 k.c.). Również klauzula przewidziana w...

...o rzekomo uniemożliwiło Spółce prowadzenia prac w terminach określonych umową skoro spółka nawet nie wykonywała przekazanego jej frontu robót. Zarzucił także naruszenie prawa materialnego, w szczególności: art. 395 § 1 k.c. przez przyjęcie, że powódka mogła odstąpić od umowy, na podstawie postanowienia jej art. 12 § 8, pomimo że nie zastrzega on terminu, w którym może to nastąpić, art. 491 i 492 k.c. w zw. z art. 486 k.c. przez 6 ich błędne zastosowanie, pomimo że nie istniały okoliczności do odstąpienia od umowy bez koni...

...a kosztów procesu. W uzasadnieniu potwierdził zawarcie umowy między stronami i wskazał, że powódce, która odstąpiła od umowy zwrócono wszystko, co świadczyła na rzecz pozwanego, a podstawą odstąpienia był art.395 k.c. Pozwany wskazał, iż w umowie łączącej strony wbrew stanowisku powódki zakreślony był termin, o którym mowa we w w przepisie, a który został ustalony opisowo w §4 ust. 3 umowy. Sąd Rejonowy ustalił, że strony łączyła umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego budowanego w ramach...

...pozew strona pozwana zarzuciła, że z uwagi na brak precyzyjnego wskazania terminu po upływie, którego uprawnienia stron do odstąpienia od umowy wygasają - zapis umowny o tym prawie jest nieważny świetle przepisu art. 395 k.c. Wobec powyższego odstąpienie powodowej spółki od umowy jest nieskuteczne skoro jego podstaw upatrywała w artykule 11 umowy. Zdaniem pozwanego w sprawie nie znajdą również zastosowania przepisy art. 635 - 637 k.c. z uwagi na ich treść i okoliczności sprawy. W ocenie pozwanego przepis art. 636 § 1 k.c. również ni...

...w czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego (art. 89 k.c.), zaś uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej warunkowane jest zastrzeżeniem w umowie takiego prawa w terminie oznaczonym, które w myśl art. 395 § 1 k.c. wykonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie (por. wyrok Sądu 16 Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r., II PK 153 12, LEX nr 1396408). W niniejszej sprawie pozwany nie skorzystał z uprawnienia do uregulowania kwestii zakazu konkurencji np. z zastrzeżeniem prawa odstąpienia od umowy. Zgodnie z art....

...pozwana pozostawała w zwłoce lub nie mogła wykonać zobowiązania wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Powodowie wskazywali również jednak na drugą podstawę prawną swojego roszczenia, tj. art. 395 k.c. W § 8 umów strony zastrzegły bowiem, że do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, każda z nich może od umowy odstąpić na piśmie, za zwrotem wzajemnych świadczeń, według określonych przez nich ww. zasad. Na dzień 30 stycznia 2012 r. nie występowały jeszcze po stronie dewelopera (pozwanej) okoliczności u...

...aistnienie tych przyczyn uprawniało powoda do złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ramowej na podstawie § 11 ust. 6 i 7 umowy ramowej. Naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie: a) art. 395 § 1 kc (w zakresie roszczenia powoda dotyczącego kwoty 63.810,28 złotych wraz z odsetkami) poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, iż powód skutecznie odstąpił od umowy ramowy z pozwanym w sytuacji, gdy zgodnie z 11 ust. 9 umowy ramowej odstąpienie od umowy ramowego uwarunkowane zostało zdarzeniem przyszłym, nie daj...

...oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, należy mieć na uwadze okoliczność, iż powód mocą oświadczenia z dnia 9 stycznia 2013r. odstąpił od przedmiotowej umowy o roboty budowlane. Stosownie do treści art. 395 § 2 k.c., w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Je...

...tało złożone, jedynie w oparciu o okoliczności, które były następstwem błędów, czy też zaniechań powódki, bez uwzględnienia bezpośredniej ważnej przyczyny, jaką była utrata zaufania do tej ostatniej, - art. 395 § 1 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię przejawiającą się stwierdzeniem, iż przewidziane w umowie prawo odstąpienia realizuje dyspozycję art. 746 § 3 k.c., czym strony zagwarantowały sobie prawo wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, w kształcie zmodyfikowanym postanowieniami umowy, podczas...

...ieniu od umowy, to jest czy wystąpi od złożenia oświadczenia i dotyczyć będzie tylko niewykonanej części świadczenia rzeczowego, czy też wywołany zostanie skutek polegający na przyjęciu fikcji określonej w art. 395 § 2 kc, polegającej na przyjęciu, że umowa uważana będzie za niezawartą, zaś strony będą obowiązane do zwrotu tego, co już świadczyły. Brak jest w materiale sprawy podstaw do tego, by strony przyjmowały taki skutek oświadczenia o odstąpieniu od umowy, że w jego następstwie obowiązane są do zwrotu tego, co św...

...ie z dnia 20 grudnia 2011 r. I ACa 569 11 lex nr 1220682). Ponadto, zastrzeżenie prawa zwrotu części bądź całości towaru oznacza zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia od umowy w całości lub części zgodnie z art. 395 k.c., który jest przepisem iuris cogentis. Powyższe uprawnienie jest prawem terminowym, musi zatem być określony termin, w którym ono przysługuje kontrahentowi z uwagi na niepewność jaka powstaje co do dalszych losów umowy (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 3 lipca 2013 r. VI ACa 1576 12 lex nr 1349982; wyrok SN z 6.05.20...

...adnie postanowienia pkt 6 uzgodnień dodatkowych i przyjęcie, iż nie stanowi ono o umownym prawie do odstąpienia w części od umowy ze skutkiem na przyszłość; 7) przepisów prawa materialnego, tj. niezastosowanie art. 395 § 1 k.c. do oceny uprawnienia przewidzianego w pkt 6 uzgodnień dodatkowych do umowy oraz §18 ust. 1 i 3 Ogólnych Warunków Umowy Podwykonawczej (dalej zwanych „OWU”), a w konsekwencji przejęcie, że strony pomimo niezastrzeżenia terminu, w którym pozwany może z tego uprawnienia skorzystać, skutecznie przyznały pozwa...

...e ewentualne zgłoszony został wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Skarżąca zarzucała naruszenie przepisów prawa materialnego, a to: - art. 395 § 1 kc oraz art. 396 kc poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, iż w umowie łączącej strony nie zastrzeżono terminu końcowego do odstąpienia do umowy i umowne prawo odstąpienia od umowy jest nieważne; - art. 471 kc w zw. z art. 361 § 1 kc oraz w zw. z art. 5 kc poprzez niewłaściwe zastosowanie,...

...z 26 maja 2010 r. - k. 371). Za niezasadny uznał również Sąd Okręgowy zarzut pozwanego, że § 14 umowy dający powodowi prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym jest nieważny, ponieważ narusza art. 395 k.c. z uwagi na brak zastrzeżenia terminu do odstąpienia od umowy. W umowie nie zostało bowiem zastrzeżone prawo do odstąpienia od umowy określone w art. 395 k.c. Strony uregulowały w umowie prawo odstąpienia odmiennie w oparciu o art. 353 1 k.c. wskazując, że możliwość z jego skorzystania nie jest uzależniona od te...

...i usterki , pozwany nigdy nie wskazywał , że jest gotowy do odbioru robót w zakresie wykonania stropu nad parterem budynku , pozwany pozostawał w opóźnieniu w wykonaniu prac ; b przepisu art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 395 §2 k.c. i art. 471 k.c. poprzez błędne uznanie iż pozwany nie pozostawał w opóźnieniu względem D. W. (1) w wykonaniu prac budowlanych objętych umową z dnia 18 maja 2009r. i tym samym błędne przyjęcie , że nie zachodzą przesłanki do naliczania kary umownej oraz odszkodowania za opóźnienie w wykonaniu tych robót...

...onego zgody na korzystanie z utworu. Niezależnie od powyższego Sąd miał na uwadze, że pozwana podnosiła, iż odstąpiła od łączącej strony umowy. Odnośnie do powyższego Sąd zważył, że zgodnie z treścią art. 395 § 1 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w sta...

...jej wypowiedzenia, czy też wskutek spełnienia się warunku rozwiązującego. Można jednak uznać, że zastrzeżono dla pracodawcy prawo odstąpienia. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że, zgodnie z art. 395 § 1 k.c., dla skuteczności umownego prawa odstąpienia jest wymagane oznaczenie terminu, w czasie którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia oraz określenie, czy prawo to przysługuje obydwu stronom, czy tylko jednej. Wymaganie oznaczenia terminu obwarowane jest z mocy art. 58 k.c. sankcją nieważności, gdy...

...zeń. W piśmie tym powódka wyraźnie wskazuje na wolę odstąpienia od umowy, powołując się przy tym na skutki z tym związane, tj. zwrot dotychczas spełnionych przez strony świadczeń oraz ich podstawę prawną (art. 395 k.c.). Jednocześnie powódka przyznała, że innych pisemnych oświadczeń w tym przedmiocie nie składała. Zdaniem Sądu roszczenie powódki nie znajduje także uzasadnienia w przepisach o czynach niedozwolonych, w szczególności art. 415 k.c. Zarzucając B. S. bezprawne i zawinione działalnie przy składaniu przez powódkę...

...ę w umówionym terminie, wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią umowy, w toku odbioru stwierdzono wady istotne nie nadające się do usunięcia. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 395 k.c., albowiem nie doszło do skutecznego zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia. Odstąpienie od umowy obwarowane zostało dwoma wymogami ustawowymi (condiciones iuris). Po pierwsze należy określić termin, w czasie biegu którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia, a po drugie należy wskazać, czy prawo o...