Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

981 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 395 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

981 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I C 500/13 20 października 2014 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Danuta Sawicz-Nowacka

Wyrok SO w Zielonej Górze z 20 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono powództwo Kwota 302.546,79 zł · zasądzenie
planowanie przestrzenne obowiązki inwestora

Teza Funkcja art. 58 ust. 1 k.c. zasadniczo polega na tym, aby zapobiegać powstawaniu stosunków społecznych sprzecznych z porządkiem prawnym i uznanymi normami moralnymi. Sprzeczność czynności prawnej z ustawą występuje nie tylko wtedy, gdy czynność prawna zawiera postanowienia niezgodne z ustawą, lecz także wtedy, gdy nie zawiera tr...

Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...iu umowy na skutek odstąpienia od niej dochodzić roszczeń przewidzianych w umowie. Strony po odstąpieniu od umowy mogą mieć tylko roszczenia przewidziane w art. 494 k.c. unormowanie to jest skorelowane z przepisem art. 395 § 2 k.c. określającym skutki umownego odstąpienia od umowy. W razie skorzystania z tego uprawnienia umowa uważana jest za niezawartą (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 4 lutego 2010r., I ACa 973 09, wyrok SN z dnia 14 listopada 2008r., V CSK 182 08 oraz z dnia 27 marca 2008r., II CSK 477 07). Po skutecznym odstąpieniu od umo...
X Ga 231/14 17 października 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Lesław Zieliński

Wyrok z 17 października 2014, sygn. X Ga 231 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 14.857,56 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...a strony w części dotyczącej umownego prawa odstąpienia od niej jest nieważna. Powódka wskazała, że odstąpiła od łączącej ją z pozwaną umowy na podstawie § 11 punktu 5 umowy z 1 grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 395 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy, które wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Prawo odstąpienia od umowy może wynikać albo z ustawy albo z umowy. Strony w § 11 umowy uregulowały kwestie odstąpienia od umow...
I C 737/12 10 października 2014 Sąd Okręgowy w Olsztynie Maria Matyja

Wyrok z 10 października 2014, sygn. I C 737 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 37.767,80zł Wynik oddalono powództwo Kwota 37.767,80 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...ną ze stron (powodów). Prawo odstąpienia od umowy może opierać się na zapisie umowy (umowne prawo odstąpienia) bądź na przepisie ustawy (ustawowe prawo odstąpienia). Umowne prawo odstąpienia od umowy reguluje art. 395 § 1 k.c. stanowiący, że można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone stronie drugiej. Dla skutecznego zastrzeżenie tego prawa konieczne jest ograniczenie go terminem końcowym. W ocenie Sądu um...
II Ca 17/14 8 października 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk

Wyrok z 8 października 2014, sygn. II Ca 17 14

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3520 zł Kwota 10.051,40 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...Dz. U. z 2005 roku, nr 228, poz. 1947 ze zm.). Sąd ustalił zwłokę powoda w zakończeniu budowy powyżej 60 dni, zatem skuteczność odstąpienia powoda od umowy i zasadność roszczenia o zwrot zaliczki na podstawie art. 395 § 2 k.c. i 494 k.c. Stwierdzono, że nie znajduje zastosowania art. 646 k.c., co oznacza bezpodstawność zarzutu przedawnienia. W odniesieniu do uznanego za bezzasadne roszczenia o zapłatę kary umownej uznano, że po otrzymaniu przez powoda zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2010 roku nie dokonał on formalnego (zgodnego z umową...
II Ca 442/14 7 października 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Karina Marczak

Wyrok z 7 października 2014, sygn. II Ca 442 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...e odebrania w terminie zwrócona nadawcy. Powyższe Sąd Rejonowy uznał za skuteczne. Sąd Rejonowy wskazał, że w sprawie chodziło o odstąpienie od umowy zastrzeżone w umowie, tj. odstąpienie umowne uregulowane w art. 395 k.c. Strony przy tym mogą odmiennie niż w sposób określony w art. 395 § 2 k.c. uregulować skutki odstąpienia. Z tego względu w ocenie Sądu Rejonowego, zgodnie z zawartą umową, pozwana mogła zatrzymać odsetki umowne z tytułu zwłoki, zaś to postanowienie umowne świadczy, iż strony ustaliły, że odstąpienie od um...
XXIV C 631/14 24 września 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Jacek Tyszka

Wyrok z 24 września 2014, sygn. XXIV C 631 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 144.538,20 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...e terminie. Na wcześniejszym etapie postępowania powód okoliczności tej nie kwestionował, wprost przeciwnie - wskazał, że (...) złożyła przedmiotowe oświadczenie 12 maja 2011 roku (k. 5 - pozew). Stosownie do art. 395 § 1 k.c. możliwe jest zastrzeżenie, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Z powyższego przepisu wynika, że warunkiem skutecznego zastrzeżenia w umowie prawa odstąpienia, jest wskazanie...
III Ca 1092/14 23 września 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Tomasz Tatarczyk

Wyrok z 23 września 2014, sygn. III Ca 1092 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono wniosek Kwota 100 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...zez zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku bez przeprowadzenia postępowania dowodowego na podstawie jednostronnych twierdzeń A. R., naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 395 § 1 i 60 k.c., w rezu acie przyjęcie, że nieprzystąpienie przez pozwanego do pracy dnia 14 października 2011r. stanowiło odstąpienie od umowy, art. 646 k.c. przez nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczenia. W oparciu o te zarzuty skarżący domagał się zmiany wyroku, oddalenia powództwa i zasądzenia od powódk...
V ACa 548/14 19 września 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 19 września 2014, sygn. V ACa 548 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 486.588 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...yby powódka wywiodła swe roszczenie wyłącznie z umowy cesji wierzytelności powództwo nie zasługiwałoby na uwzględnienie, gdyż powódka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy przelewu, a więc w myśl art. 395 § 2 k.c. wystąpiłaby taka sytuacja prawna, jakby umowy nigdy nie zawarto. Sąd Okręgowy nie uwzględnił zarzutu pozwanej o nieważności umowy. W ocenie Sądu Okręgowego, umowa stron spełniała wszelkie przesłanki umowy ugody (art. 917 k.c.). Powódka odstąpiła w umowie ugody od żądania natychmiastowej zapłaty zaleg...
XVII AmC 13940/12 18 września 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Adam Malinowski

Uzasadnienie z 18 września 2014, sygn. XVII AmC 13940 12

Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...bawienie przedsiębiorcy prawa do zachowania zaliczki nie oznacza, że został on pozbawiony ochrony prawnej – przeciwnie kompensacji ewentualnych szkód, które poniósł przedsiębiorca służą stosowne roszczenia (art. 395 § 2 kc oraz 471 kc). Mając więc na uwadze powyższe, na podstawie art. 385[1] §1 kc Sąd uznał przedmiotowe postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, zaś na podstawie art. 479[42] §1 kc zakazał jego wykorzystywania w obrocie konsumenckim. O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o art. 98 kpc, zgodnie z którym stro...
XVII AmC 13939/12 18 września 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Adam Malinowski

Uzasadnienie z 18 września 2014, sygn. XVII AmC 13939 12

Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...bawienie przedsiębiorcy prawa do zachowania zaliczki nie oznacza, że został on pozbawiony ochrony prawnej – przeciwnie kompensacji ewentualnych szkód, które poniósł przedsiębiorca służą stosowne roszczenia (art. 395 § 2 kc oraz 471 kc). Uzupełniając powyższy wywód Sąd uznał za zasadne odniesienie się do twierdzeń pełnomocnika strony pozwanej, który na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2014 r. uzasadniając żądanie oddalenia powództwa powołał się na argumentację zawartą w uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie o sygnaturze XVII...
V CSK 633/13 18 września 2014 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 18 września 2014, sygn. V CSK 633 13

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 345.985,08 zł · oddalona część kary umownej
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...w umowie. Strony po odstąpieniu od umowy mogą mieć tylko roszczenia przewidziane w art. 494 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2004 r., IV CK 340 04, nie publ.). Unormowanie to jest skorelowane z przepisem z art. 395 § 2 k.c. określającym skutki umownego odstąpienia od umowy. W razie skorzystania z tego uprawnienia umowa uważana jest za niezawartą, chyba że w ramach swobody umów strony określą skutki odstąpienia odmiennie niż wynika to z art. 395 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2003 r., V CKN 310 01, nie publ.), co je...
I C 1297/10 16 września 2014 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Agnieszka Gradowska-Okrój

Wyrok z 16 września 2014, sygn. I C 1297 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 77.148 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...arca 2010 r. powodowie odstąpili od umowy i wezwali pozwanego do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 159.000 zł, na którą składała się uiszczona cena 109.000 zł oraz 50.000 zł tytułem podwójnego zadatku zgodnie z art. 395 § 2 k.c. Wezwanie doręczono pozwanemu w dniu 4 marca 2010 r. ( pismo z 15 czerwca 2009 r. – k.61; oświadczenie o odstąpieniu od umowy – k.67-68, zeznania powoda – k.325-329.). Wykonane przez pozwanego meble typu włoskiego pochodzą w rzeczywistości z polskiej produkcji (np. czapa okapu jest elementem polskim). Posiada...
II Ca 1392/13 9 września 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Sławomir Krajewski

Wyrok z 9 września 2014, sygn. II Ca 1392 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...ia woli sprzedającego. Sąd I instancji stwierdził również, iż nie jest prawidłowe stanowisko pozwanego jakoby strony w § 8 pkt 4 lit. b umowy zgodnie określiły prawo umownego odstąpienia od umowy na podstawie art. 395 § 1 k.c., gdyż istotą umownego prawa odstąpienia jest pełna swoboda w możliwości odstąpienia od umowy bez konieczności wystąpienia i w konsekwencji wskazania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez konieczności uzasadniania decyzji w tym przedmiocie. W niniejszej sprawie powodowie wypowiedzieli umowę na podstawie prawa przys...
I ACa 244/14 3 września 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 3 września 2014, sygn. I ACa 244 14

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...h obowiązków umownych. Składający oświadczenie nie podał jednak podstawy prawnej wykonania prawa kształtującego – odstąpienia od umowy przedwstępnej. Kodeks cywilny zna ustawowe (art. 491-494 k.c.) i umowne (art. 395 k.c.) prawo odstąpienia od zawartej już umowy. Ustawowe prawo odstąpienia oparte na ustawie regulują przepisy o wykonaniu zobowiązań wzajemnych. Ustawowe prawo odstąpienia uzasadnia zwłoka lub niemożność wykonania zobowiązania wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana. Umowne prawo...
XVII AmC 3644/13 29 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Adam Malinowski

Uzasadnienie z 29 sierpnia 2014, sygn. XVII AmC 3644 13

Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...liminacji tego typu praktyk jest postępowanie przed Prezesem UOKiK. Ponadto gwoli doprecyzowania należy podnieść, że Sąd nie stwierdził by przedmiotowe świadczenie mogło zostać uznane za odstępne w rozumieniu art. 395 kc, albowiem wycofanie się z umowy nie jest tożsame ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy, które dla swej skuteczności wymaga zachowania warunków określonych przez przepisy kodeksowe. W konkluzji Sąd nie stwierdził, by kwestionowane postanowienie spełniało przesłanki wyrażone w art. 385[1] § 1 kc determin...
I ACa 361/14 28 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krystyna Golinowska

Wyrok z 28 sierpnia 2014, sygn. I ACa 361 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 7.514 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...śmie z dnia 21 lutego 2013 r. skierowanym do pozwanej powód oświadczył, że nie uznaje złożonego przez nią oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podnosząc że zapis § 15 ust. 2 umowy jest sprzeczny z treścią art. 395 k.c., a tym samym – złożone na jego podstawie oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy traktować jako bezskuteczne (nieważne w rozumieniu art. 58 k.c.). Jednocześnie, powołując się na zastrzeżenie umowne, wskazał że w razie definitywnej rezygnacji przez pozwaną z odbioru biomasy naliczy karę umowną. W dniu 22...
XVI GC 754/10 27 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Renata Iwanowska

Wyrok z 27 sierpnia 2014, sygn. XVI GC 754 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 338.771,62 zł · zasądzenie

Teza „Zgodnie z art. 395 § 2 k.c. w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzeni...

Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...z art. 636 k.c. Przechodząc do oceny ostatniej ze spornych kwestii tj. skuteczności odstąpienia od umowy przez powoda, Sąd stwierdził, iż oświadczenie powoda w powyższym zakresie było skuteczne. Zgodnie z art. art. 395 § 1 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Zgodnie z § 10 łączącej strony umowy z 22.12.2009 r. wykonawca ma prawo odstąpić od umowy gdy zamawiający odmawia bez u...
I C 1249/12 27 sierpnia 2014 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Agnieszka Wiercińska-Bałaga

Wyrok z 27 sierpnia 2014, sygn. I C 1249 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5916,27 zł Kwota 38327,98 zł · zasądzenie
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...enie skutków prawnych uprzednio zawartej umowy. Odstąpienie prowadzi do powstania fikcji prawnej, zakładającej, że umowa nie została zawarta. Źródłem odstąpienia od umowy może być zarówno czynność prawna (art. 395 § 1 kc) jak i ustawa. Z treści łączącej strony umowy jednoznacznie przy tym wynika, że umowne prawo odstąpienia od umowy zostało przyznane wyłącznie zamawiającemu. Zatem pozwany jako wykonawca miał prawo skorzystać jedynie z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy stanowi zaś na moc...
XVII AmC 13940/12 26 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Adam Malinowski

Wyrok z 26 sierpnia 2014, sygn. XVII AmC 13940 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
XVII AmC 13939/12 26 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Adam Malinowski

Wyrok z 26 sierpnia 2014, sygn. XVII AmC 13939 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
VIII GC 28/13 26 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Leon Miroszewski

Wyrok z 26 sierpnia 2014, sygn. VIII GC 28 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 4.534.907,99 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...nia 17 grudnia 2009 roku. W zarzutach od tego nakazu powódka podniosła nieważność zastrzeżenia umownego o możliwości odstąpienia od umowy przez W. N. z uwagi na brak wskazania terminu odstąpienia, sprzecznie z art. 395 § 1 k.c. Podniosła także, że umowa przedwstępna nie jest umową wzajemną toteż nie może być mowy także o uprawnieniu na podstawie art. 491 § 1 k.c. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 roku, I ACa 807 10, zmieniającym wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 października 2010, I C 789 ...
III C 1657/11 21 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Maria Furmanik

Wyrok z 21 sierpnia 2014, sygn. III C 1657 11

Typ sprawa cywilna nieprocesowa - spadkowa Wynik zasądzono świadczenie
spadek
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...reślonych w przepisie art. 389 § 1 k.c. zawierała termin, w ciągu którego umowa przyrzeczona miała być zawarta. Był to 31 maja 2008 roku. Termin określony w § 7 na dzień 30 września 2008 roku był terminem z art. 395 § 1 k.c., bowiem strony zastrzegły powodowi – Kupującemu prawo odstąpienia od umowy. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej określony w umowie przedwstępnej nie jest terminem końcowym, a jedynie terminem spełnienia świadczenia, którego upływ nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej. Powó...
X GC 941/13 14 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 14 sierpnia 2014, sygn. X GC 941 13

Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...ót do stanu jaki istniał przed zawarciem umowy. Przyjmuje się zatem, że mamy do czynienia z fikcją prawną – polegającą na przyjęciu, że umowę uważa się za niezawartą (por A. Rzetecka – Gil Komentarz do art. 395 Kodeksu cywilnego, LEX) Zgodnie z art. 494 k.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikającej z niewyko­nania zobowiązania. Na marginesie...
VIII GC 206/12 14 sierpnia 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Kądziołka

Wyrok z 14 sierpnia 2014, sygn. VIII GC 206 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 130.699,93 zł · kwota żądania
naprawienie szkody
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...ąc się do podstawy prawnej żądania obejmującego roszczenie o zwrot zaliczki dodatkowo wskazał, że zwrot zaliczki mógłby nastąpić „gdyby pozwany od umowy odstąpił” oraz wyjaśnił, że wówczas zgodnie z art. 395 k.c. strony musiałyby „zwrócić sobie wszystko, co już świadczyły”. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany podkreślił, że spółka (...) nie odebrała przygotowanej kiszonki, zaprzeczył jednocześnie aby nastąpiło to z prz...
VI ACa 1552/13 25 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 25 lipca 2014, sygn. VI ACa 1552 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 3 726 958,90 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...eżenie warunku w umowie przedwstępnej sprzedaży stanowiło zobowiązanie pozwanego, którego niewykonanie było tożsame z niezawarciem umowy przyrzeczonej z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, a także art. 395 § 1 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, w której w umowie przedwstępnej strony nie oznaczyły terminu ograniczającego wykonanie zastrzeżonego w niej prawa odstąpienia. W piśmie procesowym z dnia 4 lipca 2014 roku skarżąca zarzuciła bezwzględną nieważność, na podstawie art. 58 § 3 k.c., dodatkowe...
I ACa 238/14 23 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Zbigniew Merchel

Wyrok z 23 lipca 2014, sygn. I ACa 238 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 669.617,22 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
III APa 20/14 14 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Michał Bober

Wyrok z 14 lipca 2014, sygn. III APa 20 14

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji Wynik oddalono apelację Kwota 14.793,75 zł · kwota żądania
zadośćuczynienie odszkodowanie

Teza Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna być wyraźnie uzgodniona w umowie ze wskazaniem jej uzasadnienia. Przedmiotowa umowa o zakazie konkurencji łącząca strony procesu (zawarta w umowie o pracę) w ogóle nie stanowiła o dopuszczalności wypowiedzenia, rozwiązania, czy też uzgodni...

Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...enia warunków wcześniejszego ustania umowy i okresu wypowiedzenia zastrzeżenie to nie spełnia wymagań stawianych wypowiedzeniu umowy, jak też - wobec nieokreślenia terminu - nie jest prawem odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.). Nie jest także zastrzeżeniem warunku rozwiązującego (art. 89 k.c.), gdyż warunku takiego nie wskazuje, nie precyzując zdarzenia przyszłego i niepewnego. Badanemu zastrzeżeniu stron można wprawdzie przypisać pewne podobieństwo do zwolnienia z długu (art. 508 k.c.), jednak nie przybrało ono koniecznej w takim wy...
I ACa 1484/13 11 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Barbara Trębska

Wyrok z 11 lipca 2014, sygn. I ACa 1484 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...daży maszyn stanowiących przedmiot umów leasingu, powyższe odstąpienie nie może być uznane za skuteczne. W apelacji od powyższego wyroku pozwany I. Ł. zarzucił: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 395 § 2 k.c. przez jego błędną wykładnię i uznanie, że strona powodowa skutecznie wypowiedziała (...) Sp. z o.o. umowy leasingu pomimo wcześniejszego odstąpienia przez tę Spółkę od umowy; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 169 § 1 k.c. przez jego błędną wykładnię i uznanie, że pomiędzy (...) S...
III CSK 245/14 11 lipca 2014 Sąd Najwyższy Dariusz Zawistowski

Wyrok SN z 11 lipca 2014, sygn. III CSK 245 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 208 313 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...iedozwolony, podczas gdy z zebranego materiału wynika, że wola ta była sprzeczna z prawem, co wyłącza możliwość uznania za delikt działania sprzecznego z wolą osoby, której sprawy są prowadzone bez zlecenia, art. 395 § 1 k.c. przez przyjęcie, ze inwestor bezpośredni skutecznie odstąpił od umowy o zastępstwo inwestycyjne, podczas gdy przewidziane w § 13 tej umowy prawo odstąpienia było nieważne z uwagi na brak zastrzeżenia terminu do jego wykonania, i art. 361 k.c. przez przyjęcie, że po stronie inwestora zastępczego nie występu...
I ACa 192/14 9 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 9 lipca 2014, sygn. I ACa 192 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 5.400 zł Kwota 296.813,76 zł · kwota żądania
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 395 kc Umowne prawo odstąpienia
...ł umowny przepis ujęty w § 9 ust. 2 pkt 1. Zdaniem Sądu, powód nie mógł skorzystać z umownego prawa odstąpienia, bowiem umowna regulacja tej instytucji była nieważna. Zwrócił uwagę, iż zgodnie z treścią art. 395 § 1 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Tym samym dla stwierdzenia, czy strony skutecznie prawo to zastrzegły, konieczne jest ustalenie, że przyznane umową prawo odstąpienia ograniczone zostało przez nie terminem końcowym, gdyż z...