Baza orzeczeń sądowych

...ta ma niewątpliwie charakter materialny, której zrekompensowaniu służy odszkodowanie, a nie zadośćuczynienie (tj. wynagrodzenie szkody niemajątkowej). Niemniej, w okolicznościach sprawy i stosownie do dyspozycji art. 382 kpc możliwe jest na tym etapie dokonanie (i uzupełniające) ustalenie, że od czasu dowiedzenia się o sprzedaży działki powód podupadł na zdrowiu, jest bardziej zestresowany (wyjaśnienia – k. 120v – 121, potwierdzone zeznaniami – k. 291 v – 293). Powyższe twierdzenie powoda nie zostało niczym podważone, a więc...

...wione łącznie, przy okazji poszczególnych nakładów, czy kosztów. Sad Apelacyjny jako sąd merytoryczny jest uprawniony do własnych ustaleń faktycznych i do oceny zasadności zgłoszonego roszczenia. Jak wynika z art. 382 k.p.c. sąd drugiej instancji jest uprawniony do swobodnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego przed sądem pierwszej instancji, szczególnie gdy nie widzi potrzeby ponawiania dowodów.( patrz w. SN z dn. 30 listopada 2011 r., sygn. III CSK 28 11, w. SN z dn. 18 marca 2011r., sygn. III Cnp13 10 ). Natomiast w wyroku z dnia...

...iału dowodowego. W ten sposób urzeczywistniona zostaje zasada, w myśl której prowadzenie postępowania dowodowego należy do pierwszej instancji sądowej. Sąd II instancji nie zbiera już dowodów ale - jak stanowi art. 382 k.p.c. - orzeka na podstawie materiału dotychczas zebranego, który może tylko uzupełnić i wykorzystać jako podstawę orzeczenia. Uzupełnienie takie jest jednak możliwe i dopuszczalne tylko wówczas, gdy okoliczności sprawy wskazują na taką potrzebę i to pod warunkiem, że nie zachodzą przeszkody określone w art. 381...

...iosła o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanej na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja jest nieuzasadniona. Sąd Apelacyjny oparł się zgodnie z art. 382 k.p.c. na materiale dowodowym zebranym w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji, ponieważ skarżąca nie podniosła zarzutów dotyczących prawidłowości zgromadzenia tego materiału ani nie zgłosiła w apelacji nowych okoliczności lub wniosków dowodowych. Ponadto Sąd Apelacyjny aprobował dokonane przez ten Sąd us...

...w spółki (interwenient uboczny złożył wniosek o zawieszenie tego procesu, do czasu zakończenia postępowania o ustalenie) . Niezależnie od tej kwestii wskazać należy, że w świetle przepisów art. 316 kpc oraz art. 382 kpc sąd odwoławczy, mając na uwadze stan z chwili orzekania, uwzględnił to, że w świetle obecnie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie VIII GC 40 10 (co zostanie szczegółowo omówione w dalszej części uzasadnienia) uznać należało, że oświadczenie o uznaniu pozwu nie zostało złożone przez orga...

...cierpiałaby powódka. Ogólna zła kondycja psychiczna powódki związana z jej traumatycznymi przeżyciami nie uzasadniała użycie takich sformułowań. W toku postępowania apelacyjnego Sąd Apelacyjny na podstawie art. 382 kpc dopuścił dowód z opinii psychologicznej ( k- 113-124) na okoliczność stanu psychicznego powódki , która potwierdza brak po jej stronie schorzenia przypisanego przez pozwanych. Trafny jest natomiast zarzut apelacji podnoszący ,że sąd I instancji bezpodstawnie przypisał pozwanemu M. M. naruszenie nietykalności ciele...

...przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu i powództwo należało uznać za bezpodstawne. Skarga kasacyjna strony powodowej została oparta na obu podstawach określonych w art. 3983 § 1 k.p.c. Zarzucono w niej naruszenie art. 382 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2, art. 316 § 1, art. 391 i art. 39821 k.p.c., art. 382 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 , art. 316 § 1, art. 278 § 1, art. 391 i art. 39821 k.p.c., art. 98 § 1, 3 i 4 k.p.c., art. 99 k.p.c. w zw. z § 2 ust. 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat...

...ch uchybień w postępowaniu, pozbawiających stronę jej uprawnień procesowych, zagwarantowanych ustawą. Sąd Okręgowy nie dopuścił się takich uchybień. Sąd drugiej instancji może dokonać odmiennych ustaleń (art. 382 k.p.c.) i orzec merytorycznie odmiennie niż sąd pierwszej instancji (art. 386 § 1 k.p.c.), co wcale nie znaczy, że w takim wypadku strona zostaje pozbawiona możności obrony swych praw. Zarzut naruszenia art. 379 pkt 5 k.p.c. okazał się zatem chybiony. Pozostałe zarzuty wypełniające drugą podstawę kasacyjną zmierzał...

...kodę na skutek niezrealizowania zobowiązania przez osobę trzecią. Skarga kasacyjna strony pozwanej została oparta na obu podstawach kasacyjnych określonych w art. 3983 § 1 k.p.c. Zawarto w niej zarzuty naruszenia art. 382 k.p.c., art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 232 § 1 k.p.c., art. 391 k.c. w zw. z art. 270 pkt 2 k.s.h. i art. 274 k.s.h., art. 273 k.s.h., art. 475 k.c., art. 391 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c., art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 6 k.c. Na tej podstawie skarżący wniósł o uchylenie zaska...

...rialno – prawna podstawa rozstrzygnięcia nie znajdują zastosowania w sprawie niniejszej, II. obrazę prawa materialnego: – przepisu art. 444 § 2 kpc w związku z art. 300 kp przez jego niezastosowanie, - przepisu art. 382 § 2 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc, - nierozpoznanie istoty sprawy Przez nie rozważenie zasadności zgłoszonego jako ewentualne żądania zasądzenia renty wyrównawczej z tytułu pogorszenia się widoków powódki na przyszłość, mimo, że okoliczności sprawy, sytuacja życiowa powódki, zachowana jej zdolność do prac...

...ia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji doszłoby do naruszenia wymogu zachowania instancyjności, o której stanowi art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Należy bowiem mieć na uwadze, że chociaż w myśl art. 382 k.p.c. postępowanie apelacyjne ma charakter merytoryczny i w tym znaczeniu jest przedłużeniem postępowania przeprowadzonego przed sądem pierwszej instancji, jednakże w myśl ww. zasady sąd drugiej instancji nie może zastępować własnym orzeczeniem orzeczenia sądu pierwszej instancji, gdyż mogłoby to doprowadzać do s...

...anie przy tak zgromadzonym materiale dowodowym i oparcie się na jednej opinii, bez wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności jest nieprawidłowe. Dlatego też Sąd Apelacyjny uznał konieczność uzupełnienia w trybie art. 382 kpc, postępowania dowodowego w sprawie, poprzez przeprowadzenie dodatkowo dowodu z opinii biegłych z zakresu neurologii, ortopedii i medycyny pracy, celem ustalenia, czy wnioskodawca jest niezdolny do pracy w stopniu, co najmniej częściowej niezdolności w związku ze służbą wojskową, tj. wypadkiem w czasie służby wojsk...

...ego w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji i przyjęcie, iż umowy pomiędzy skarżącym a zainteresowanymi nie określały konkretnego rezu atu, podczas gdy umowy te taki rezu at wyraźnie przewidywały; 2) art. 382 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez: – a) uznanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, że przyjęty w umowach sposób odbioru dzieła sprawiał, że zainteresowani nie podlegali jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady dzieła, podczas gdy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przed Sądem pierwszej i...

..., załącznika do rozporządzenia, przez nieuwzględnienie prac wymienionych w tych przepisach, a przez niego wykonywanych. Wobec zaprezentowanych twierdzeń faktycznych zarzucił naruszenie przepisów postępowania – art. 382 k.p.c. w związku z art. 378 § 1 k.p.c. – przez zaniechanie dokonania przez Sąd drugiej instancji własnych ustaleń dotyczących jego pracy w warunkach szczególnych i wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje...

...zdanie drugie k.p.c. podstawą skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Wskazane przez skarżącego art. 231, 233 § 1 art. 382 k.p.c. wprost dotyczą ustaleń faktów i oceny dowodów. Również zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego w istocie zmierzają – co trafnie podniesiono w odpowiedzi na skargę – do podważenia ustaleń, dokonanych przez Sąd. Z tych przyczyn skargę należało odrzucić (art. 4244 zd. 2 w zw. z art. 4248 § 1 k.p.c...

...pełnienia świadczenia jest zasadna w istotnej części. Jak wiadomo Sąd Apelacyjny orzeka w sprawie na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie w pierwszej instancji, jak i w postępowaniu apelacyjnym (art. 382 k.p.c.). W niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny uzupełnił postępowanie dowodowe dopuszczając nowy dowód z dokumentów bankowych dołączonych do apelacji pozwanego na okoliczność dobrowolnego płacenia części renty przez pozwanego (480 zł miesięcznie). Nadto Sąd Apelacyjny ponowił dowód z dokumentów wymienionych w po...

...jego uchylenia oraz uchylenia poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w K. i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Skarga kasacyjna została oparta na zarzutach naruszenia prawa procesowego i materialnego: - art. 382 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez oparcie się na materiale dowodowym zgromadzonym przez Sąd Okręgowy, który badał okoliczność ukończenia dzieła przy odstąpieniu przez powódkę od umowy na podstawie art. 635 k.c., a nie okoliczności stopnia zaawansowania dzieła i zakresu w jakim wzbogaciła się pozwana, sto...

...postępowania 11 przed sądem drugiej instancji wobec oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, brak pouczenia o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do protokołu, naruszenie zasady równowagi stron, - art. 382 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na braku stwierdzenia i rozważenia w granicach zaskarżenia apelacją naruszeń prawa materialnego, w szczególności art. 23 i 24 k.c., co spowodowało naruszenie wskazanych przepisów prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie przez są...

...a własnych ustaleń faktycznych, podzielenia ustaleń Sądu pierwszej instancji i wyprowadzenia z nich niewłaściwych wniosków co do zakresu udzielonego pełnomocnictwa i causy dokonania przelewu kwoty 80.000 euro, - art. 382 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. i art. 317 k.p.c. przez wydanie orzeczenia nieuwzględniającego stanu sprawy istniejącego w chwili zamknięcia 6 rozprawy, a konkretnie oparcie rozstrzygnięcia na okolicznościach nie ustalonych w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji i sądem odwoławczym, - art. 95 k.c., 99 k.c. o...

...faktycznych i przeprowadzonego postępowania dowodowego, istniała konieczność przeprowadzenia dowodu na okoliczność zakresu związania stron umową sprzedaży gazu w okresie uzasadnionego wstrzymania jego dostaw, - art. 382 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. i 387 § 1 k.p.c. poprzez pominięcie części ustaleń faktycznych Sądu pierwszej instancji, na których oparł się sąd odwoławczy, w tym odnoszących się do zapisów § 17 umowy z dnia 14 maja 2003 r., a przez to nie orzeczenie na podstawie pełnego materiału zebranego w obu instancjach...

...że co prawda sąd I instancji nie uzasadniał z jakich przyczyn nie uwzględnił wniosku powoda o dowód z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, jednakże Sąd Apelacyjny będąc także sądem merytorycznym (art. 382 k.p.c.) odnosił się do tego zarzutu w powyższych rozważaniach, uznając ten zarzut za bezzasadny. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 102 k.p.c., poprzez częściowe obciążenie powodów kosztami procesu w kwocie 2.000 złotych, wskazać należy, że sama trudna sytuacja materialna powodów nie może być jedyną przesłanką...

...zwolnienia zainteresowanego przez cały okres pozostawała siedziba zarządu odwołującej się w Polsce. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny, dokonując odmiennej oceny i mając na uwadze unormowanie wynikające z art. 382 k.p.c. - Sąd Apelacyjny uwzględnił stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 maja 2003r. IV CKN 115 01 LEX nr 137593, w myśl którego sąd apelacyjny ma nie tylko uprawnienie, ale wręcz obowiązek rozważenia na nowo całego zebranego w sprawie materiału oraz jego własnej samodzielnej oceny, pr...

...została przez Sąd Okręgowy poddana analizie, co uzasadniało dopuszczenie przez Sąd Apelacyjny na rozprawie apelacyjnej w dniu 23 stycznia 2013 r. dowodu z ustnej uzupełniającej opinii biegłego M. Ś. w oparciu o art. 382 kpc. Biegły na rozprawie apelacyjnej w dniu 7 marca 2013 r. wskazał, że gdyby powód rozpoczął roboty budowlane w terminie, tj. od dnia 10 listopada 2009 r, to nie doszłoby do znacznego opóźnienia w ich wykonaniu. Terminowe rozpoczęcie robót ujawniłoby dużo wcześniej nieścisłości w dokumentacji projektowej, jak r...

...a wiadomości o szkodzie zostaje zrealizowana już w tej chwili, w której poszkodowany wie o istnieniu szkody w ogóle, gdy ma świadomość faktu powstania szkody. Jednakże pomimo powyższego Sąd Apelacyjny - z mocy art. 382 kpc uprawniony do samodzielnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – uznał, że okoliczności sprawy przemawiają za nieuwzględnieniem zarzutu przedawnienia z uwagi na charakter i stopień uszczerbku, jakiego doznał poszkodowany, usprawiedliwioną przyczynę opóźnienia w dochodzeniu roszczenia i czas jej ...

...u o ogłoszenie upadłości. W skardze kasacyjnej, opartej na obu podstawach, wnioskodawca zarzucił naruszenie art. 373 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 2 i 3 p.u.n. i art. 1091 k.c. oraz art. 378 § 1, art. 381, art. 382 k.p.c., art. 391 § 1 w związku z art. 217 § 2 k.p.c., art. 391 § 1 w związku z art. 233 § 1 k.p.c. i art. 391 § 1 w związku z art. 361 i 328 § 2 k.p.c. Powołując się na te podstawy, wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania albo o uchylenie zaskarżonego orzeczenia...

...przez niewłaściwe zastosowanie: - art. 6 k.c. w zw. z art. 386 § 6 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. oraz w zw. z art. 226 k.c. w zw. z art. 230 k.c.,; - art. 58 § 2 k.c. w zw. z art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 5 k.c. oraz art. 382 k.p.c., a także art. 65 k.c. § 1 i 2 w zw. z art. 226 k.c. i art. 230 oraz art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.; - art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 77 k.c., art. 713 k.c. i art. 753 § 2 k.c. w zw. z art. 365 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.; - art. 713 k.c. i art. 753 § 2 k.c....

...zenia żądania pozwu wbrew zakazowi przedmiotowej zmiany powództwa w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i w konsekwencji uwzględnienie w wyroku żądania pozwu rozszerzonego w sposób niedopuszczalny; - art. 382 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez bezzasadne uznanie, że pozwany przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o działaniu dłużnika z zamiarem pokrzywdzenia powoda a także poprzez brak wskazania w zaskarżonym wyroku, na czym polegał brak staranności członków zarządu p...

...okrotności stawki minimalnej, ewentualnie o: uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Nadto na podstawie art. 381 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. interwenient wniósł o przeprowadzenie dowodu z uzupełniającej ustnej opinii Instytutu (...)Zakład (...) w W. na okoliczność: Czy ustalenie, że wyrób nie spełnia wymagań normy PN-EN 13225:2006 oznacza, że w procesie produkcji dźwigara nie zachowano dopuszczalnych odchyłek od kształtu, przez co został on wypr...

...ne przedstawione w uzasadnieniu wyroku sądu I instancji czynią koniecznym poczynienie przez Sąd Apelacyjny własnych ustaleń w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, co jest dopuszczalne z uwagi na treść art. 382 k.p.c. Sąd Apelacyjny, jako podstawę swego wyroku przyjął następujące ustalenia faktyczne: (...) Sp. z o.o. jako inwestor (określana w umowie jako „zamawiający”), zawarła w dniu 8 sierpnia 2007 r. z (...) S.A. jako wykonawcą, umowę, stosownie do której wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych, a...

...dy materiał dowodowy sprawy nie pozwalał na jednoznaczne ustalenie daty powstania niezdolności do pracy wnioskodawcy, co ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Nadto apelujący powołując się na przepis art. 382 k.p.c. wniósł o przeprowadzenie następujących dowodów: - z dokumentów, t.j. wyciągu z książki protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w K. z dnia 21 czerwca 1982 roku, protokół nr (...) i arkusza ocen na okoliczność anormalnych zachowań i zaburzeń obserwowanych u wnioskodawcy przez pedagogów w wieku sz...