Baza orzeczeń sądowych

...zważył, co następuje: Mając powyższe na uwadze Sąd doszedł do przekonania, iż powództwo podlega uwzględnieniu. Nie ma wątpliwości, iż podstawą odpowiedzialności pozwanego w niniejszej sprawie jest przepis art. 471 kc, tj. nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej z (...) Bankiem (...) SA umowy o kredyt konsumencki. Jak wynika z treści zawartej pomiędzy bankiem a pozwanym umowy sprawy nieuregulowane tą umowa podlegają trzem ustawom tj. Kodeks cywilny, prawo bankowe oraz ustawa o kredycie konsumenckim. Analiza wskazan...

...tanu technicznej używalności odpowiadającej stanowi przed uszkodzeniem (tak Sąd Okręgowy w Legnicy z dnia 4 marca 2010 roku, sygn. akt II Ca 84 10). Mając powyższe na względzie na podstawie art. 822 k.c. w zw. z art. 471 i 361 k.c. orzeczono jak w pkt I wyroku. Odsetki ustawowe zasądzono na podstawie art. 481 k.c. O kosztach postępowania rozstrzygnięto na zasadzie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 100 k.p.c. przyjmując, ze powód wygrał niniejszy spór w 73,25%, a pozwana w 26,75%. Koszty procesu stron obejmowały opłatę od pozwu w k...

...822 k.c. i jednocześnie niewskazanie przez sąd odpowiedniego paragrafu tegoż artykułu, a w konsekwencji tego niepoddawanie się przez przedmiotowy wyrok kontroli instancyjnej; 1. naruszenie prawa materialnego, a to art. 471 k.c. poprzez błędne uznanie, że radca prawny A. K. nie odpowiada za szkodę wskazaną przez powoda mimo nienależytego wykonania swoich obowiązków i tym samym oddalenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi. W oparciu o wskazane zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w cało...

...ż wadliwe wykonanie robót budowlanych stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania pozwanego, to skoro powodowie ponieśli w związku z nienależytym wykonaniem szkodę, na pozwanym ciąży obowiązek jej naprawienia (art. 471 k.c.). W ocenie Sądu meriti powodowie wykazali istnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego poprzez udowodnienie, że pozwany nie wywiązał się ze swego zobowiązania w sposób należyty. Sąd argumentował, że biegły z zakresu budownictwa wielokrotnie potwierdzał, że niska temperatura na poddaszu bud...

...porną było natomiast, czy prace wykonane przez pozwaną były wadliwe, a jeżeli tak, to jaki był rozmiar wyrządzonej powodowi szkody na skutek nieprawidłowego wykonania powierzonych prac przez pozwaną. W świetle art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Powód, będący wierzycielem w zakresie wykonania prac remontowych winien...

...snego zwrotu świadczenia. Strona, która nie wykona lub nienależycie wykona ciążący na niej obowiązek zwrotu świadczenia w naturze, ponosi wobec swojego kontrahenta odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 i n. KC. Zastosowanie w tej sytuacji znajdzie także art. 496 KC, na podstawie którego każdej ze stron przysługiwać będzie prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot. Z kolei w razie niemożliwości dokonania zwrotu rzeczy z przyczyn nieobję...

...ło G., w związku z niewykonaniem tej umowy pełnym zakresie (zarzut I), opóźnieniem przez niego prac (zarzut II), nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej umownej na podstawie art. 483 k.c., czy też ustawowej z art. 471 k.c., za naliczenie kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu szerzej zakreślonych prac zleconych mu w ramach tej samej inwestycji przez głównego wykonawcę (...) (H. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod tą nazwą). Z istoty kary umownej wynika, że musi ona być zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umow...

...mentarz do art. 693 KC [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2016). Niewykonanie, bądź też nienależyte wykonanie zobowiązania rodzi po stronie dłużnika, na podstawie art. 471 k.c., jego odpowiedzialność odszkodowawczą. Wskazuje się, iż roszczenie wierzyciela o naprawienie szkody zasadniczo nie wyklucza, a stanowi uzupełnienie żądania wykonania zobowiązania. W tych zaś przypadkach, gdy niemożliwym jest wykonanie zobowiązania, roszczenie odszkodowawcze będzie jedynym sposobem zaspokojenia i...

...enie za właściwe wykonanie umowy oparta jest na zasadzie starannego działania, zaś przyjmujący zamówienie przy umowie o dzieło ponosi ryzyko nieosiągnięcia rezu atu. Przyjmujący zlecenie, stosownie do treści art. 471 k.c., ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, gdy podejmowane przez siebie działania wykonywał niezgodnie z treścią zobowiązania czy też wbrew wymogom należytej staranności. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż w ocenie Sądu stosune...

......) sp. z o.o. W dniu 12 stycznia 2010 r. (...) sp. z o.o. zobowiązała się do usunięcia usterek w postaci przeciekającego dachu. Podwykonawcą robót był T. P.. Dach został wykonany wadliwie. Powód na podstawie art. 471 k.c. domaga się naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody polegającej na kosztach demontażu dachu, zakupu nowej blachy, uzupełnienia łat i tzw. kontr łat, wykonania obróbek blacharskich, robocizny, usunięcia zacieków związanych z przeciekaniem dachu. [pozew – k. 3-7] Pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. powód cofnął...

...z emaili, k. 52-53; - protokół likwidacji szkody, k. 9; Sąd zważył, co następuje: Powództwo okazało się nieuzasadnione. Podstawę żądania stanowiła dyspozycja wynikająca z treści art. 494 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. Zgodnie z ich treścią strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy. Nadto obowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie je...

...i umownymi wynikającymi z § 5 ust. 2 ugody z 30 lipca 2013 roku od dnia 11 kwietnia 2015 roku, o czym orzeczono jak w punkcie I wyroku. Natomiast powództwo w zakresie dalej idącego żądania podlegało, na podstawie art. 471 kc w zw. z art. 6 kc, oddaleniu jako nieudowodnione pkt. II wyroku . Wskazać w tym miejscu należy na przepis art. 6 k.c. stanowiący, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym nie pr...

...o uszczerbek majątkowy (art. 361 § 2 k.c.)- miałaby się przejawiać. Sposobem domagania się kompensaty szkody jest żądanie od jej sprawcy zapłaty odszkodowania, czy to w reżimie odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 k.c.), czy w oparciu o przepisy o czynach niedozwolonych (art. 415 k.c.). W procesie cywilnym, może być ono realizowane choćby w ramach zarzutu potrącenia. Kwestionowanie na tej podstawie powództwa, odwołujące się wyłącznie do klauzuli nadużycia prawa podmiotowego, z zasadami kompensaty szkody nie ma nic wspólnego. Po...

...(podobnie SN w wyroku z 3 listopada 2000 r., IV CKN 152 00 oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 30 września 2010 r., I ACa 572 10). Należy jednak pamiętać, że - na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) - wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (innymi słowy, bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność taka stanowi sprawdzian umówionego rezu atu na...

...ymi zasadami porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej – podstawowymi prawnymi zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej za nienależyte wykonywanie zobowiązań kontraktowych (art. 361 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 471 k.c.)- polegającą na utożsamieniu szkody w majątku powoda, wyrządzonej na skutek nienależytego wykonania przez pozwanego umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy powodem a pozwanym ze szkodą powstałą wcześniej w majątku osób trzecich (nabywców wadliwie wykonanych przez pozwanego budynków) oraz na utożsamieniu ro...

...zdrowotnej). Stosunki te regulują zatem nie tylko przepisy powołanej ustawy, ale również w kwestiach nieuregulowanych przepisy kodeksu cywilnego, w tym przepisy o niewykonaniu i nienależytym wykonaniu zobowiązań- art. 471 k.c. Przewidziany w umowie, zawartej przez strony, obowiązek zapłaty kary umownej powstaje dopiero na skutek nienależytego wykonania umowy. Wierzyciel, domagający się zapłaty zastrzeżonej kary umownej, ma obowiązek wykazać istnienie i treść stosunku zobowiązaniowego łączącego go z dłużnikiem, a także fakt niewyk...

...roku powód zawezwał pozwanych do próby ugodowej, jednakże postępowanie w tym zakresie nie doprowadziło do zawarcia ugody. W świetle powyższych okoliczności faktycznych powód dochodził roszczenia na podstawie art. 471 k.c., z tytułu odpowiedzialności pozwanych za szkodę wyrządzoną powo­dowi poprzez doprowadzenie do kradzieży naczepy, stanowiącej własność powoda, przecho­wywanej na terenie przedsiębiorstwa pozwanych, który nie został należycie zabezpieczony przed kradzieżą w godzinach nocnych (pozew k. 2-5). Nakazem zapłaty w...

...unormowanych odpowiednio należy stosować przepisy kodeksu cywilnego regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą, z wyłączeniem jednak podstawowej zasady dotyczącej odpowiedzialności kontraktowej a wyrażonej w art. 471 k.c. Uzasadnieniem tego wyłączenia jest to, iż przepis art. 11 a ust. l ustawy przewidując odrębny, surowszy reżim odpowiedzialności, w szczególności, co do zakresu odpowiedzialności wywołanego niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania oraz co do okoliczności zwalniających z odpowiedzialności - stanow...

...o wysokości. Powód domagał się zasądzenia od pozwanego odszkodowania na zasadach ogólnych, co jednoznacznie wynikało z treści pozwu oraz zostało potwierdzona na rozprawie w dniu 30 czerwca 2015 roku. Zgodnie, z art. 471 k.c. dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Prawidłowe zachowanie się dłużnika w wykonaniu zobowiąz...

...ostępowania sądowego, w tym dowody z załączonych do akt dokumentów oraz z zeznań przesłuchanych w sprawie świadków. Ustalając odpowiedzialność pozwanego (...) sp. z o.o. w S. Sąd przyjął, że wynika ona z art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Podniósł, że w orzecznictwie wskazuje się, że ureg...

...rahenta (...) sp. z o.o. tytułem opłat za pozostawanie wagonów do dyspozycji. Zgłoszone przez pozwanego do potrącenia roszczenie należało oceniać pod kątem przepisów o nienależytym wykonaniu zobowiązania tj. art. 471 kc w zw. z art. 361 kc co oznacza, że zmierzając do wykazania skuteczności dokonanego potrącenia pozwany zgodnie z art. 6 kc w zw. z art. 498 i nast. kc winien był udowodnić fakt nienależytego wykonania umowy przez powoda, szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy tymi okolicznościami. Zgłoszenie zarzutu potrącenia je...

...ia pozwu do dnia zapłaty wynosi 434,70 zł). Uwzględniając fakt zapłaty w kwocie 422,14 zł, zasądzono na rzecz powoda brakującą kwotę 12,56 zł. Orzeczenie w pkt I i II wyroku oparto na przepisach art. 347 kpc, art. 471 kc w zw. z art. 805§1 kc i art. 481§1 i 2 kc i art. 482§1 kc. Orzeczenie w pkt IV wyroku oparto na przepisie art. 98§1 i 3 kpc. Pozwana dokonała zapłaty po doręczeniu pozwu, zatem należało ją potraktować jako przegrywającą sprawę w rozumieniu kosztów procesu, w konsekwencji powinna zwrócić powodowi poniesione kos...

...również powództwo w zakresie żądania zapłaty kwoty 12,60 zł, tytułem opłaty pocztowej za wysłaną korespondencję. Żądanie w tej części pozostało nieudowodnione, pozbawione podstawy faktycznej i prawnej (art. 471 kc w zw. z 353 § 1 kc).

...owe o wartości 502,81 zł. Dodatkowo w wyniku włamania do pojazdu, pojazd uległ uszkodzeniu z tytułu czego powód poniósł szkodę w wysokości 250 zł. Powód podniósł, że pozwany jako przechowawca na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 835 k.c. obowiązany jest do naprawienia szkody w majątku powoda, która jest następstwem niewłaściwego wykonania umowy przechowania. Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania. Pozwany zakwestionował...

...iem odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela), odpowiedzialność sprawcy szkody (bez znaczenia jest przy tym, czy jest to odpowiedzialność deliktowa z art. 415 i nast. k.c. czy też kontraktowa na podstawie art. 471 i nast. k.c.), a także wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego, przy czym o spełnieniu tego ostatniego warunku przesądza sam fakt zapłaty odszkodowania w wykonaniu umowy ubezpieczenia. Zdaniem Sądu w ustalonych w sprawie niniejszej okolicznościach uznać należy, że wszystkie wymienione wyżej przesłanki zostały spełni...

...tj. art. 233 k.p.c. (w zw. z art. 328 § 3 k.p.c.) wobec przekroczenia ram swobodnej oceny dowodów poprzez brak wszechstronnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego; 2. naruszenie prawa materialnego, tj.: a) art. 471 k.c. przez jego błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie; b) art. 354 § 2 k.c. przez jego niezastosowanie; c) art. 636 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie; d) art. 647 k.c. poprzez jego niezastosowanie; e) art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie...

...na podstawie umowy o powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej (art. 18 ust. 1 lub ust. 2a) ponoszą odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na podstawie art. 471 k.c., zgodnie z treścią łączącej strony umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, przy czym zarządca profesjonalny odpowiada za niezachowanie należytej staranności właściwej dla zawodowego charakteru jego działalności. Wybrany przez właścicieli lokali zarząd wspólnoty lub jego poszczególni członkowie odpo...

...rożności procesowej Sąd wskazuje, że materiał dowodowy zebrany w toku niniejszego procesu nie dawał podstaw do ustalenia, że zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego na gruncie art. 471 k.c., w szczególności wobec braku wykazania, że pozwany rzeczywiście nie wywiązał się ze zwrotu opakowań, a powód z tego tytułu poniósł szkodę tak co do zasady jak i wysokości. Skoro powód nie udowodnił istnienia roszczenia dochodzonego pozwem na podstawie art. 535 k.c. a contrario i art. 547 § 1 k.c. Sąd Rejono...

...z punktu widzenia ubezpieczyciela zakończenia stosunku prawnego, sprawstwa szkody polegającej na nakładach zakładu na zawarcie tej umowy. Z tych przyczyn zarzut potrącenia oparty czy to na roszczeniu wywiedzionym z art. 471 k.c. czy z art. 746 k.c. uznany został za bezzasadny. Bezzasadny okazał się również zarzut przedawnienia roszczenia. Opierał się on na twierdzeniu pozwanego, że podstawą dochodzonego roszczenia jest umowa ubezpieczenia, w związku z czym zastosowanie powinien znaleźć art. 819 § 1 k.c. Odnosząc się do tej argumentacj...

...a opóźnienia karą umowną, wskazać należy iż zakres odpowiedzialności z tytułu pokrycia szkody pokrywa się z zakresem odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie czy też nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.), to zwrócić należy uwagę, iż tylko wtedy, gdy strony nie skorzystają np. z rozszerzenia tej odpowiedzialności, co przewiduje przepis art. 473 § 1 k.c. Zgodnie z tą normą dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okolic...