Baza orzeczeń sądowych

...inna nastąpić według waluty umowy. Nadto Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji, że strony zawarły umowę sprzedaży a nie umowę kontraktacji 4 oraz, że pozwana nie obaliła domniemania z art. 471 k.c., że niewykonanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. W odniesieniu z kolei do zmiany miejsca spełnienia świadczenia Sąd wskazał, że taka zmiana wymagałby zmiany umowy z zachowaniem formy pisemnej lub zgodnego odstąpienia od tej formy co nie nastąpiło, ponadto pozwana nie wykazała, ż...

...n należy uznać za spóźniony, bowiem został zgłoszony dopiero przy ponownym rozpoznaniu sprawy w pierwszej instancji. Rozważając zasadność powództwa Sąd oparł się o następujące przepisy kodeksu cywilnego: art. 471 k.c. (odnoszącego się do odpowiedzialności kontraktowej dłużnika), dotyczących instytucji przelewu (cesji) wierzytelności z art. 509 k.c. i nast. k.c. oraz dotyczących umowy najmu z art. 659 k.c. i nast. k.c. W kwestii umowy o świadczenie usług zastosowanie znajdzie art. 750 k.c., zgodnie z którym do umów o świadczen...

...wo energetyczne poprzez jego całkowite pominięcie przy wyrokowaniu i przyjęcie, że obowiązkiem powoda było wykazanie ilości nielegalnie pobranej energii, a przez to wysokość poniesionej szkody z tego tytułu, - art. 471 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie i w konsekwencji pominięcie przez Sąd domniemania winy wynikającego z tego przepisu, 2. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego wskutek naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a mianowicie: - ar...

...01.2015r, prowadzonego przez Sąd Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VIII C 280 15 w ten sposób, że zmienia żądanie odszkodowania za poniesione szkody na podstawie art. 471 k.c. w związku z niewypełnieniem przez stronę pozwaną zapisu § 6 aktu notarialnego Rep. A nr (...) z dnia 07.08.2008r. (załączony do pozwu) na żądanie zapłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki wynikającą z różnicy pomiędzy sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, a sumą wskazań wodomierza głównego w okr...

...u karnym określonych obowiązków o charakterze penalnym, nie wpływa na odpowiedzialność pozwanego wynikającą z tytułu zawartej umowy. Skoro pozwany nie spłacił zaciągniętego kredytu, to na podstawie przepisu art. 471 k.c., zobowiązany jest do zwrotu kapitału i zapłaty odsetek umownych za korzystanie z kapitału. Po wszczęciu postępowania, pozwany uiścił czterokrotnie na rzecz powoda kwoty po 50,00 zł i fakt ten znalazł odzwierciedlenie w ograniczeniu powództwa przez stronę pozwaną. Strona powodowa ograniczyła w piśmie z 22 luteg...

...twierdzić należało, że pozwana nie oddając przedmiotu najmu stronie powodowej po rozwiązaniu umowy naruszyła swoje obowiązki z art.675 § 1 k.c. i odpowiada za poniesioną z tego tytułu przez powódkę szkodę (art.471 k.c.). Szkoda ta stanowi równowartość czynszu, jaki powódka otrzymałaby od pozwanej innego podmiotu, gdyby po odzyskaniu nieruchomości mogła zawrzeć kolejną umowę w przedmiocie używania przez najemcę nieruchomości w sposób, jaki czyniła bezumownie pozwana. Wysokość tej szkody odpowiada wysokości utraconego czyn...

...że jedną ze stron umowy był konsument. Powód, reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika, w treści uzasadnienia pozwu, jak i na dalszych etapach postępowania wskazał, że podstawą prawna jego roszczenia jest art. 471 k.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania...

...ntażu i koszty części niezbędnych do wykonania naprawy ). Wadliwość wykonanych przez pozwanego par stożkowych potwierdziła Politechnika (...). Podstawą dochodzonego roszczenia, jak wskazał powód, był przepis art. 471 kc. Powód naprowadził, iż korespondencja dotycząca wadliwości par stożkowych była kierowana do następcy prawnego Huty (...) zgodnie z pismem z dnia 10.07.2012 r., jednak dochodzenie roszczeń rękojmianych od następcy : (...) Spółka z o.o. nie przyniosło pożądanych skutków, bowiem spółka ta uznała w tej sprawie...

...owiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.). Pozwany twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji inwestycji; było ono wynikiem wadliwie przygotowanej przez powódkę dokumentacji, licznych zmian wprowadzanych przez nią w trakcie realizacji inwestycji, zlecania robót dodatkowych oraz bardzo złych warunków atmosferycznych panujących z...

...roszczenie nie wynika z odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela za delikt popełniony przez sprawcę wypadku, ale z odpowiedzialności za własne zaniechanie przy należytym wykonywaniu zobowiązania opartej na art. 471 k.c. Z kolei niezrozumiały jest zarzut naruszenia art. 6 k.c. w związku z niewykazaniem przez powoda przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, skoro P. S. nie dochodzi tu odszkodowania za szkodę w postaci naprawy uszkodzonego pojazdu. Rezu atem stwierdzenia braku jednej z przesłanek odpowiedzialności pozwanego za opisan...

...rzecz pozwanej koszty procesu. Sąd Rejonowy wskazał, iż strona powodowa podała 3 różne podstawy prawne swojego żądania, a to art. 224 par. 1kc w związku z art. 225 kc w związku z art. 230 kc, art. 415 kc oraz art. 471 kc w związku z art. 675 par 1kc. Sąd Rejonowy zważył. iż przepisy art. 224 par. 1 kc w związku z art. 225 kc w związku z art. 230 kc nie mogą znaleźć zastosowania ponieważ strona powodowa nie jest właścicielem targowiska, na którym usytuowany jest przedmiotowy lokal użytkowy. Strona powodowa pozostaje bowiem jedyni...

...e można przyjąć, że nastąpiła skuteczna zmiana powództwa (art. 193 § 2 1 i § 3 k.p.c.). W związku z tym chybione są zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego w postaci art. 56, 60, 61, 65, 66 k.c. oraz art. 471 k.c. poprzez ich niezastosowanie. Sąd tych przepisów nie stosował, ponieważ nie orzekał o roszczeniu odszkodowawczym, ale o roszczeniach wynikających z postanowień układowych. Z powyższych względów, na podstawie art. 385 k.p.c., orzeczono jak w sentencji wyroku.

...ności za ewentualną szkodę. Pozwanego nie łączyła z powodem jakakolwiek umowa dotycząca korzystania z grodzic, a zatem nie wchodzi w rachubę odpowiedzialność pozwanego za nienależyte wykonanie zobowiązania z art. 471 k.c. Nie sposób też przyjąć, że pozwany dopuścił się czynu bezprawnego z art. 415 k.c., którym by taką szkodę powodowi wyrządził. Nie stanowią też podstawy żądania powoda przepisy dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, tj. art. 224 -225 230 k.c. Przede wszystkim nie wykazano, że pozwany inwestor korzy...

...elności nie są określone w przepisach regulujących stosunek wewnętrzny, zasadne jest zastosowanie w tym zakresie przepisów regulujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania [art. 471 i n. k.c.); tak też: K. Z. (w:) E. G., Komentarz, 2006, s. 891; H. C. (w:) G. B., Komentarz, t. I, 2006, s. 670]. Podsumowując należy stwierdzić, iż powód nie wykazał właściwymi dokumentami nabycia wierzytelności przypadającej od pozwanej, ani jej wysokości. Stosownie do art. 232 k.p.c., strony są obowiązane wskazyw...

...iwało na uwzględnienie w całości, za wyjątkiem żądania zasądzenia od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu. W zakresie żądania głównego powództwo zostało oparte na dyspozycji wynikających z art. 471 kc oraz art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2014.243 z późn. zm.). Zgodnie z pierwszym z nich dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem o...

...winy pozwanego. W sytuacji, gdy szkoda wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, powód nie musi wykazywać pozwanemu jego winy, albowiem w tym wypadku odpowiedzialność sprawcy szkody reguluje art. 471 kc przewidujący domniemanie winy pozwanego. Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, powódka winna wykazać szkodę poniesioną na skutek działań pozwanego, jej wysokość oraz winę, która polegała na braku należytej staranności przy wykonywaniu zarządem jej majątkiem. Natomiast pozwany mógł się ekskulpować pop...

...zasługiwało na uwzględnienie. Odpowiedzialność kontraktowa znajduje zastosowanie w stosunkach między wierzycielem i dłużnikiem, którzy są stronami określonego stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z artykułem 471 Kodeksu cywilnego, dłużnik nie wykonuje zobowiązania, jeżeli przez swoje zachowanie nie doprowadzi do osiągnięcia przez wierzyciela określonej kontraktem korzyści. Ciężar dowodu istnienia przesłanek odpowiedzialności kontraktowej w świetle artykułu 6 Kodeksu cywilnego spoczywa na wierzycielu, jako osobie, która z tych f...

...kwestii nienależytego wykonania zobowiązania, do którego miało dojść w dniu 16 listopada 2012 r., tj. spóźnionej interwencji. Jak już wyżej wskazano, kwestia ta nie została przez pozwanego wykazana. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Z tego przepisu domniemuje się tylko winę dłużnika w nienależytym wyk...

...powiedzialności kontraktowej, należałoby uznać, iż kwestia winy płatnika składek winna być oceniana przez pryzmat jego odpowiedzialności za niezachowanie należytej staranności (por. art. 472 k.c. w związku z art. 471 k.c.), jeśli zważyć, że równie z art. 471 k.c. wynika domniemanie, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada, a w myśl art. 472 k.c., o ile co innego nie wynika z przepisów szczególnych lub z czynności prawnej, dłużnik jest odpowiedzialny za...

...sów normujących zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz z zasad etyki radcy prawnego. Niedopełnienie tych obowiązków obwarowane zostało przy tym różnorodnymi sankcjami nie tylko na gruncie prawa cywilnego (art. 471 k.c. – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania), ale też w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet karnej, wobec czego umowa o zakazie konkurencji nie mogła służyć lepszemu zabezpieczeniu interesów strony pozwanej w tym kontekście. Brak lub wadliwoś...

...się ważna po spełnieniu świadczenia. W toku postępowania wskazała, że jej roszczenie uzasadnione jest również treścią innych norm prawa materialnego, tj. z tytułu odpowiedzialności kontraktowej dłużnika z art. 471 k.c., z tytułu zwrotu nakładów z art. 226 k.c. w zw. z art. 230 k.c. czy prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia z art. 752 k.c. w zw. z art. 713 k.c. Pozwani J. J. i B. J. – odrzucając propozycje ugodowe – wnosili o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania we...

...um i zmianą umowy z (...), a więc okolicznościami niezależnymi od pozwanych, wobec czego nie można im przypisać odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez pozwaną, co wyłącza ich odpowiedzialność na mocy art. 471 k.c.), ani wreszcie w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu (gdyż pozwane, która same nie wykonały spornych prac i nie dostały za to wynagrodzenia w żaden sposób nie są wzbogacone względem powoda). Podstawą wreszcie roszczenia powoda nie może być art. 639 k.c. (w zw. z art. 656 k.c.), gdyż pomimo gotowości powoda do...

...h niniejszej sprawy – nie może być uwzględnione również jako odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania przez pozwany Skarb Państwa lub z tytułu czynu niedozwolonego Skarbu Państwa. W myśl art. 471 k.c., dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przesłankami odpowiedzialności kontraktowej są zatem: po...

...eniu do uregulowanej w art. 18 ust. 1 u.o.p.l. odpowiedzialności odszkodowawczej osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego w orzecznictwie sądowym dominuje stanowisko, iż jest to oparta na zasadach określonych w art. 471 k.c. odpowiedzialność ex contractu, za naruszenie obowiązku zwrotu lokalu po wygaśnięciu tytułu prawnego do korzystania z niego, zmodyfikowana postanowieniami dotyczącymi wysokości (odpowiadającej wysokości czynszu - art. 18 ust. 1 u.o.p.l.) i sposobu spełniania świadczenia (co miesiąc - art. 18 ust. 1 u.o.p.l.) odsz...

...anie, tj.: a) naruszenie art. 405 i 410 k.c. poprzez ich niezastosowanie pomimo ustalenia przez Sąd Okręgowym, iż pozwany spełnił na rzecz powoda świadczenie nienależne z zastrzeżeniem jego zwrotu; b) naruszenie art. 471 k.c. poprzez jego niezastosowanie pomimo ustalenia, iż powód w sposób wadliwy wykonał prace budowlane polegające na odwodnieniu starego budynku, a także pomimo ustalenia, iż powód nie wykonał wszystkich powierzonych mu przez pozwanego prac budowlanych, których dokończenie zostało następnie przez pozwanego zlecone oso...

...ej odpowiedzialności odszkodowawczej, przy czym stosownie do art. 484 § 1 k.c. kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Z przepisu art. 471 k.c. wynika domniemanie, iż nie wykonując lub nienależycie wykonując zobowiązanie, dłużnik działa w sposób zawiniony. Oznacza to, że również w przypadku dochodzenia przez wierzyciela odszkodowania z powołaniem się na kary umowne, dłużnik może się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, iż...

...marginesie należy także wskazać ,że w niniejszym postępowaniu strona pozwana nie wykazała również , aby strona powodowa ponosiła odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisu art. 471 kc , w tym także aby w ogóle zaistniały jakiekolwiek przesłanki do przypisania stronie powodowej odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie powyższego przepisu. Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy na podstawie przepisu art. 535 kc uwzględnił w całości dochodzone roszczenie zasądzając od strony pozwanej n...

...erze (...) W toku postępowania bezspornym była również okoliczność, że pozwana nie uregulowała swych należności względem powoda w wysokości wskazanej w pozwie. Podstawą prawną rozstrzygnięcia jest przepis art. 471 k.c.. Na kwotę dochodzonego roszczenia składa się kwota 17.277,74 zł będąca należnością główną w sprawie oraz kwota 15.118,36 zł jako naliczone od należności głównej odsetki a także dalsze odsetki naliczane od dnia wniesienia pozwu. Pozwana w toku postępowania A. Z. nie kwestionowała powództwa co do zasady i...

...o w całości uwzględnione poprzez sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP przyjęcie, że ciężarem wykazania przesłanek odpowiedzialności skarżącej w stosunku do przeciwnika skargi, przewidzianej art. 471 k.c., została obciążona skarżąca w sprawie wniesionej przez drugiego członka konsorcjum, który jako strona twierdząca i dochodząca roszczenia opartego na tym przepisie miał obowiązek udowodnić przez Sądem Polubownym, że nieosiągnięcie przez wykonawców gwarantowanego efektu technologicznego nie było spowodowane p...