Baza orzeczeń sądowych

...nosił odpowiedzialność za szkodę, a także będzie zobowiązany do zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia, gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dokumentacji projektowej (art. 655 kc). Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w przedmiotowej dokumentacji projektowej znajdowały się błędy i „niedoróbki” (dowód: opinia biegłych A. P. i M. S. - k. 517), które miały charakter „istotnych nieprawidłowości”, rzutujących na termin wykonania prac przez pozwanego (dowód: opini...

...ku wniosła strona pozwana, zaskarżając orzeczenie w punktach I i III, zarzucając: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego: - poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 805 k.c. oraz art. 655 k.c. w związku z postanowieniami dobrowolnej umowy ubezpieczenia polisa nr (...) do której zastosowanie ma §18 ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...), ustalony uchwałą Zarządu (...) S.A. (...) z dnia 1$ Stycznia 2016 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą (...) z dnia 24 października 2016r...

...rzez właściwe przepisy (art. 648 § 2 kc). Dotyczy to również niestosowania się przez wykonawcę do wskazówek inwestora dotyczących wykonywania robót, o ile na podstawie umowy były one dla wykonawcy wiążące (art. 655 kc) – por. wyrok SN z dnia 14 listopada 2008r., V CSK 182 08, opubl. Legalis. W kodeksie cywilnym nie ma szczególnych unormowań dotyczących rękojmi za wady wykonanych robót budowalnych. Zgodnie z brzmieniem art. 656 § 1 kc do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Przepis...

...ą przez właściwe przepisy (art. 648 § 2). Dotyczy to również niestosowania się przez wykonawcę do wskazówek inwestora dotyczących wykonywania robót, o ile na podstawie umowy były one dla wykonawcy wiążące (art. 655 k.c.) – por. wyrok SN z dnia 14 listopada 2008 r., V CSK 182 08, LEX nr 619662. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia wynikające z art. 636 k.c. jedynie w zakresie odnoszącym się do niewykonanej części umowy – ex nunc (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 7 listopada 2014r., I ACa 648 14, LEX nr 1651977; wyrok SN z...

...koliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Jeżeli nie ma niebezpieczeństwa to inwestor decyduje o kontynuacji robót. Treść art. 655 k.c. wskazuje, że ryzyko dalszego kontynuowania robót zgodnie z wadliwym projektem obciąża inwestora. Użyte w tym przepisie pojęcie wskazówek inwestora należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono zastosowanie określonych rozwiązań technicznych lub projektowych ( Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobo...

...onawca odpowiada za techniczny rezu at swoich prac, chyba że, wady robót powstały na skutek wykonania tych robót zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, a wykonawca zachował się zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 655 KC, uprzedzając zamawiającego o niebezpieczeństwie nieosiągnięcia zamierzonego rezu atu, przy czym ze względu na treść art. 355 KC wykonawca robót budowlanych będzie wolny od odpowiedzialności, jeżeli przy dołożeniu należytej staranności nie mógł zauważyć błędów we wskazówkach zamawiającego. Z powyższyc...

...zyczne i w stanie faktycznym sprawy zmierzały jedynie do przedłużenia postępowania jeśli się zważy, że obniżenie ceny nie może nastąpić w przypadku gdy wykonawca wadę usunie (art 560 kc w zw z art. 638 kc i art. 655 kc). Wszechstronna analiza zgromadzonego w toku niniejszego postępowania materiału dowodowego pozwoliła Sądowi dojść do przekonania o zasadności wywiedzionego powództwa w całości. W ocenie Sądu, do umowy zawartej przez strony w dniu 23 listopada 2015 r. nr (...) (...), miały zastosowanie przepisy dotyczące umowy o ro...

...tych uprzedził inwestora lub też pomimo dołożenia należytej staranności wad nie był w stanie zauważyć. Co do zasady wykonawca odpowiada za wady wykonanych robót na podstawie rękojmi. Zaś zgodnie z treścią art. 655 kc wykonawca nie odpowiada za wadę wykonanych robót budowlanych w razie wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń, jak również w przypadku wykonania robót według wskazówek inwestora. Zgodnie z omawianą normą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza w razie wadliwości projekt...

...u klucza generalnego - 117.224,66 zł i okładzin podłogowych w windach - 1.326,20 zł). Stąd powódka jest odpowiedzialna względem pozwanego co do kwoty 164.229,19 zł na podstawie rękojmi za wady (art. 637 w zw. z art. 655 k.c.). Nadto powódka jest odpowiedzialna z tytułu wad robót (niezgodność z dokumentacją projektową co do łącznej kwoty 89.790,8 8 zł (w ramach umowy nr (...) - niewbudowanie okładzin ściennych o wymaganej grubości 1,2 mm - 45.837,16 zł; w ramach umowy nr (...) - niewbudowanie okładzin ściennych o wymaganej gruboś...

...informacyjnego podmiot wykonujący roboty budowlane jest przecież chroniony przed konsekwencjami zniszczenia obiektu wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora i zachowuje prawo do umówionego wynagrodzenia (art. 655 k.c.). Sąd Okręgowy nietrafnie położył nacisk na obciążenie inspektora nadzoru i kierownika budowy z ramienia generalnego wykonawcy ustawowym obowiązkiem czuwania nad jakością materiałów użytych do budowy. W niniejszym przypadku inspektor nadzoru właśnie zrealizował swoje obowiązki, wstrzymując użycie piasku, k...

.... (w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy), zależna była wyłącznie od woli realizującego uprawnienia z rękojmi. Wykonawca – spółka (...) nie uwolnił się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, (art.655 k.c.), bowiem nie wykazał, że wady powstały wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, wadliwego projektu, że uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie uszkodzenia obiektu w przypadku wadliwego zabezpieczenia lub konserwacji. Wobec nie usunięcia stwierdzonych wad (istotnych i usuwalnych), w zakreślonym...

...ej precyzyjny. W praktyce budowlanej często pojawia się problem rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i projektami wykonawczymi. W tym wypadku wykonawca, stwierdzając takie rozbieżności, powinien, zgodnie z art. 655 k.c., zawiadomić inwestora. (F. M. (red.), H. M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-764(9)) Na mocy przepisów art. 471 i 472 k.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania chyba, że niewykonanie lub...

..., a także obowiązek niezwłocznego powiadomienia inwestora o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, w tym o wadliwości dokumentacji projektowej (art. 354§2 k.c., art. 651 k.c. i 655 k.c.). W praktyce procesu budowlanego niezwykle istotne znaczenie ma wynikający z art. 651 k.c. obowiązek wykonawcy do niezwłocznego zawiadomienia inwestora o wadach dokumentacji projektowej. Na istnienie tego obowiązku wyraźnie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 27.03.2000r. III CKN 629 98, w uzasadnieniu którego podkreślono,...

...ą oświadczenia o obniżeniu ceny; 5. art. 627 k.c. i art. 628 k.c. poprzez ich zastosowanie do zawartej przez strony umowy o remont, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane; 6. art. 655 k.c. w zw. z art. 658 k.c. poprzez ich niezastosowanie w sprawie. W oparciu o tak sformułowane zarzuty, apelujący domagał się: 1. zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed Sądem I instancji w wy...

...umowę w sprawie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przelewu wierzytelności; 4. art 647 1§ 5 k.c. w związku z art. 647 1 § 1 i 2 k.c. oraz art. 651 k.c. i art. 655 k.c. w związku z przelewem wierzytelności zgodnie z art. 509 § 1 k.c. poprzez błędne zastosowanie, że podstawą odpowiedzialności pozwanego jest odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawca za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę; 5. art. 509 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię...

...gruncie umowy o roboty budowlane, to powód nadal był zobowiązany do profesjonalnego weryfikowania wskazówek pozwanych dotyczących sposobu wykonania budynku i odpowiadałby za własne zaniechanie w tym zakresie – art. 655 kc. Sąd stoi także na stanowisku, iż nie sposób ujmować dokonanej przez pozwanych w lipcu 2009 roku zapłaty części ceny w kwocie 25000zł za skwitowanie powoda z wykonanych prac, mające skutkować wygaśnięciem roszczeń z tytułu rękojmi, tym bardziej iż pozwani mieli status konsumentów – art. 558§1 kc. Co do zas...

...bitek z odchyleniem pracownicy powódki sygnalizowali żonie pozwanego, ale w ocenie Sądu nie było to wystarczające do uwolnienia powódki od odpowiedzialności za źle wykonane podbitki stosownie do art. 651 w zw. z art. 655 kc. Należy zważyć, że po powódka nie informowała pozwanego i jego żony o szczegółowym montażu podbitek i o tym jak one będą wyglądały po montażu, nadto podbitki zostały źle zamontowane, bo w czasie wiatru „tłuką się”, co zakłóca komfort w użytkowaniu domu. Sąd w oparciu o opinię biegłej M. C. ustali...

...mu wykonaniu robót. Dokonując jego wykładni w orzecznictwie wyjaśnione zostało, że objęty nim obowiązek stanowi konkretyzację obowiązku ścisłego współdziałania stron umowy (art. 354 k.c.). Wynika także z art. 655 k.c. na podstawie, którego wykonawca może wykazywać, że nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu, jeżeli udowodni, że wady powstałe wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi inwestor. Nie oznacza to jednak, że z odpowiedzialności zwalnia go sam fakt dostarczenia przez inwestora...

...swoich prac, chyba że wady robót powstały na skutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów albo na skutek wykonania robót zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, a wykonawca zachował się zgodnie z art. 655 k.c., uprzedzając zamawiającego o niebezpieczeństwie nieosiągnięcia zamierzonego rezu atu, co w sprawie niniejszej nie zostało wykazane. Jeżeli zatem roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w związku z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcz...

...ie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Z kolei z art. 655 k.c. wprost wynika, że gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowa...

...szczeń wykonawcy, jako że okazało się pozbawione podstaw w ustalonych okolicznościach sprawy. Sąd Rejonowy miał na uwadze, że odpowiedzialność wykonawcy za wady obiektu budowlanego określona jest w przepisach art. 655 k.c., w art. 637 k.c., a nadto w art. 638 k.c. w zw. z art. 656 k.c., art. 471 i n. k.c.). Podkreślił, że inwestor nie ma możliwości odmówić wykonawcy wypłaty ustalonego w umowie wynagrodzenia, jako że nie przewiduje tego żaden z przepisów regulujących odpowiedzialność wykonawcy za wady obiektu. Pozwana nie wzięła...

...swoich prac, chyba że wady robót powstały na skutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów albo na skutek wykonania robót zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, a wykonawca zachował się zgodnie z art. 655 k.c., uprzedzając zamawiającego o niebezpieczeństwie nieosiągnięcia zamierzonego rezu atu. Wystąpienie wad rzeczy nie eliminuje możliwości skorzystania przez wierzyciela z dochodzenia naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Oczywiste jest bowiem stwierdzenie, że wadliwe wykonanie robót budowlanych jest ni...

...owania inwestora o wszelkich trudnościach związanych z realizacją inwestycji (art. 651 k.c.). Obowiązek ten stanowi konkretyzację obowiązku ścisłego współdziałania stron umowy (art. 354 k.c.). Wynika także z art. 655 k.c. na podstawie, którego wykonawca może wykazywać, że nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu, jeżeli udowodni, że wady powstałe wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi inwestor. Jednakże nie dotyczy to umowy sprzedaży a strona pozwana nie występuje względem powodowej Gm...

...ia stron; 3) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: a) art. 651 k.c. – przez przyjęcie, że wykonawca nie miał obowiązku sygnalizowania wadliwości materiałów projektowych przekazanych przez inwestora; b) art. 655 k.c. – przez przyjęcie, że powód nie ponosi skutków wadliwości wykonanych prac i może żądać części wynagrodzenia, mimo że nie uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem prac na podstawie dokumentacji opracowanej w oparciu o opinię geotechniczną przekazaną przez inwestora; c) art. 656 §1...

...iocie szerszej, kontraktowej odpowiedzialności inwestora, w szczególności za takie przypadki jak szkody spowodowane wadliwym postępowaniem wykonawcy, który uniemożliwił faktyczne wykonanie robót (por. zwłaszcza art. 655 k.c.), czy też za przypadki culpa in contrahendo. W tej mierze odpowiedzialność ponosi wykonawca na zasadach ogólnych i na takich też zasadach odpowiadać może inwestor. Nie jest to jednak odpowiedzialność, o której mowa w art. 647 ( 1) §5 kc. Dla oceny charakteru sytuacji inwestora nie można pomijać jego licznych upr...

...yby udowodnił, że informował powodów o skutkach prowadzenia prac niezgodnie z projektem, pozwoleniem, czy sztuką budowlaną, a powodowie mimo otrzymanej wiedzy wyraziliby na to zgodę. Wskazuje na to wprost treść art.655 kc, w którym przewidziano dla wykonawcy prawo do wynagrodzenia, nawet w przypadku uszkodzenia, czy zniszczenia obiektu. Pozwany jednak powyższego nie udowodnił. Odpowiedzialność cywilna kierownika budowy wynika również z art. 471 k.c., jak również przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego umów zlecenia. Wprawdzie rzeczyw...

...ąd I instancji zastosował oceniając skuteczność odstąpienia od umowy przez powoda ( art. 635 kc) ; zaś przepisowi wskazanemu przez Sąd Rejonowy tj. art. 641 par 2 kc w przypadku umowy o roboty budowlane odpowiada art. 655 kc. W tej sytuacji rozróżnienie czy mamy do czynienia z umową o roboty budowlane czy też z umową o dzieło w tym stanie faktycznym nie miało zasadniczego znaczenia dla jej rozstrzygnięcia. Wypada w tym miejscu podnieść ,że pozwany nie wskazał dlaczego swoje twierdzenia w zakresie rodzaju umowy łączącej go z powodem...

...onawca odpowiada za techniczny rezu at swoich prac, chyba że, wady robót powstały na skutek wykonania tych robót zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, a wykonawca zachował się zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 655 k.c., uprzedzając zamawiającego o niebezpieczeństwie nieosiągnięcia zamierzonego rezu atu, przy czym ze względu na treść art. 355 k.c. wykonawca robót budowlanych będzie wolny od odpowiedzialności, jeżeli przy dołożeniu należytej staranności nie mógł zauważyć błędów we wskazówkach zamawiającego. Z przepi...

...w zw. z art. 638 kc, skoro powodowie wzajemni nie złożyli oświadczenia o odstąpieniu od umowy ani nie żądali obniżenia wynagrodzenia. Od odpowiedzialności z tytułu rękojmi zwalniają okoliczności wymienione w art. 655 kc, w tym, jeżeli wady powstały wskutek wykonania inwestycji według wskazówek zamawiającego, a w szczególności dostarczonego przez niego projektu budowlanego. Od odpowiedzialności w tym zakresie zwalnia wykonawcę udowodnienie, że uprzedził zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad albo, że mimo dołożenia n...