Baza orzeczeń sądowych

...aczenia w sytuacji, gdy inwestor zleca faktyczne wykonanie danego obiektu budowlanego podmiotowi trzeciemu, tj. wykonawcy na podstawie odrębnego stosunku prawnego. W kontekście tym, zwrócić należy uwagę na treść art. 647 k.c., który wyznacza zakres essentialia negotii umowy o roboty budowlane. Przepis ten nakłada na inwestora obowiązek dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania „terenu budowy”. Przez teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt 10 Prawa budowalnego należy natomiast rozumieć przestrze...

...(...). Nie zostało wykonane całkowite uszczelnienie obiektu, ani objęte III etapem zakończenie montażu bram i drzwi zewnętrznych oraz obróbka okien. Sąd wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Powód domagał się zapłaty kary umownej, w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to, określone przez powoda, jako wypowiedzenie (k. 79), powołuje się na dwie podstawy. Pierwszą z nich jest § 18 ust. 1 pkt b umowy, dotyczący obowiązku przedstawienia wszelkich wyma...

...ym go inspektorze nadzoru. W ocenie sądu, powód również nie wykazał wysokości szkody w zakresie kosztów, jakimi obciążył go (...) sp. z o.o. w S.. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 647 k.c. Sąd pierwszej instancji zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 80.900,79 zł (66.912zł + 13.265,50zł + 723,29zł), oddalając powództwo w pozostałym zakresie (co do kwoty 9.050,26zł +113.667,50zł +24.551,56zł. O odsetkach orzekł na podstawie art. 481 par. 1 i 2 k.c. zgodnie z niekwestionowanym żądaniem pow...

...a dokładnie na odcinku od węzła (...) (z węzłem) do węzła (...) (z węzłem) o długości ok. 19,3 km (umowa, k. 249 – 250v, t. II). Wyżej wymienione konsorcjum działało jako generalny wykonawca w rozumieniu art. 647 1 k.c., natomiast pozwany Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor w rozumieniu tego przepisu. Szczegółowe postanowienia umowy z dnia 12 października 2015 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi ekspresowej (...) N. – B. na odcinku od węzła (...) (z węz...

...podstawie Sąd Okręgowy domniemał fakt, iż pozwana zaksięgowała wystawione przez powoda faktury VAT, dokonała ich weryfikacji i uznała roszczenie powoda. Jako podstawę prawną roszczenia Sąd Okręgowy wskazał art. 647 k.c. w związku z art. 658 k.c. O odsetkach orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c., a o kosztach procesu na podstawie art. 98 k.p.c. Apelację od wyroku złożyła pozwana i zarzuciła naruszenie: a) art. 207 § 6 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że przepis ten ma zastosowanie do zarzutów zgłoszonych pr...

...wcy fakturę na kwotę 239.820 zł oraz oświadczenie o ilości przepracowanych przez pracowników powódki godzin, jednak ostatecznie uzyskała wynagrodzenie w wysokości 64.495 zł. Podstawę żądania pozwu stanowił art. 647 ( 1) § 1 k.c., a dodatkowo powódka wywodziła, że pozwana jako inwestor nie zapłaciła ani powódce, ani generalnemu wykonawcy i w następstwie wzbogaciła się kosztem powódki w rozumieniu art. 405 k.c. W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwana domagała się oddalenia powództwa i zasądzenia od powódki k...

...ów i 1.351 m 2 posadzek, a na podstawie umów z 27 maja 2015r. 2.588 m 2 tynków i 712 m 2 posadzek, to w niniejszej sprawie dochodziła wynagrodzenia za część wykonanych tynków i posadzek. Sąd Okręgowy w świetle art. 647 k.c. uznał, że umowy z 19 grudnia 2014r. i z 27 maja 2015r. były umowami o roboty budowlane. Zdaniem Sądu brak było podstaw dla uznania, że umowy z 19 grudnia 2014r. albo jedna z nich upadły wskutek odstąpienia pozwanego. Co prawda oświadczenie tej treści pozwany złożył w piśmie z 5 sierpnia 2016r., ale z okoliczno...

...ako wypełniającą znamiona umowy o roboty budowalne i o wykonanie remontu budynku, do której odpowiednie zastosowanie mają przepisy odnoszące się do umowy o roboty budowlane. Sad zważył, że stosownie do treści art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekaza...

...zeniami odbioru k. 419-421, 422-424 Sąd zważył co następuje: Powódka domaga się zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w realizacji umowy z 25 lutego 2016 r. Podstawą prawną roszczenia powódki jest art. 647 k.c. Obrona pozwanego sprowadza się do podniesienia zarzutu potrącenia, pozwany przedstawił do potrącenia trzy wierzytelności: kara umowna z umowy z 3 lipca 2014 r. (N_ (...)), kara umowna z umowy z 25 lutego 2016 r. (N_ (...)), nota odsetkowa za opóźnienie w zapłacie kary umownej z umowy z 3 lipca 2014 r. ( (...)). Podst...

...zupełniająca k. 1636 - 1641 ustne wyjaśnienie opinii uzupełniającej k. 1700 – 1705 opinia uzupełniająca nr 2 k. 1723 – 1730 Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Powództwo główne oparte jest na przepisie art. 647 k.c., który stanowi, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczegó...

...009 r., o finansach publicznych, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Powodowie - wspólnicy spółki cywilnej - domagają się od pozwanej (inwestora) zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, na podstawie art. 647 1 § 1 k.c., zgodnie z którym inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykon...

...je się, że skutek ex nunc może mieć miejsce tylko wówczas, gdy świadczenie wykonawcy robót budowlanych ma charakter podzielny w rozumieniu art. 379 § 2 k.c., co należy ocenić przez pryzmat regulacji zawartej w art. 647 k.c. oraz treści regulacji zawartej w samej umowie [por. wyrok SA w Warszawie 29.10.2015 r., sygn. I ACa 156 15]. Zważył Sąd a quo, że umowa zawarta przez powoda z pozwaną, a także przez pozwaną z inwestorem i przez pozwaną z przedsiębiorstwem (...) zawierały analogiczne postanowienia co do płatności za wykonanie pos...

...pozwanej, a powód informował ją, że będzie to stanowić istotne odstępstwo od projektu. Strony związane były umową o roboty budowlane, która nie wymaga szczególnej formy, może być zawarta ustnie. Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...nych kosztów sądowych (pkt IV). Od powyższego wyroku apelacje wniosły obie strony. Powód zaskarżył wyrok w części, to jest co do w punktu II oraz zarzucił wyrokowi naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 647 k.c., ewentualnie art. 494 § 1 k.c. poprzez uznanie, że powodowi nie przysługuje wynagrodzenie za zrealizowane roboty budowlane w kwocie 3.150,15 złotych, pomimo iż wynagrodzenie w tej części wyni­ka z opinii biegłego, a pozwany nigdy nie złożył jakiegokolwiek oświadczenia materialnoprawnego, które doprowadziłoby d...

...rzekonania o zasadności wywiedzionego powództwa w całości. W ocenie Sądu, do umowy zawartej przez strony w dniu 23 listopada 2015 r. nr (...) (...), miały zastosowanie przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane (art. 647 kc). Istota sporu nie sprowadzała się jednak do ustalenia, czy powód wykonał zlecone mu przez pozwaną roboty ani do tego, czy wykonane przez powoda w toku realizacji umowy roboty obarczone były wadami, co dawałoby podstawę do powstrzymania się przez zamawiającego od zapłaty reszty należnego powodowi wynagrodzenia. Fak...

...o kosztami wskazanymi w ww. nocie, faktu wymienionych w niej czynności, poniesienia tego kosztu, jego wysokości i związku przyczynowego z działaniami powoda. Zważywszy na powyższe orzeczono jak w sentencji na mocy art. 647 kc , o kosztach orzekając stosownie do wyniku sprawy zasądzając na rzecz powoda kwotę 69 732, 75 zł na którą złożyły się: 50 839 zł opłata od pozwu, 4476, 75 zł wydatki, 17 zł opłata od pełnomocnictwa, 14 400 zł koszty zastępstwa procesowego, zważywszy na datę wniesienia pozwu na podstawie Rozp. MS z dnia 22...

...wał powództwo zarówno co do zasady jak i co do wysokości, podnosząc m.in. zarzuty dotyczące braku zgłoszenia powódki przez wykonawcę t.j. (...) S.A. jako podwykonawcy w trybie i ze skutkami przewidzianymi przez art. 647 1 k.c. Ostatecznie jednak pozwany ograniczył się do zarzutu wykonania robót niezgodnie z projektem budowlanym. Sąd ustalił, co następuje: W dniu 14 sierpnia 2013 roku (...) S.A. zawarł z A. Z. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą (...) A. Z. jako podwykonawcą umowę o roboty budowlane (...). Przedmiotem inwe...

...ł, zaś pozostałe sumy zostały przez niego zapłacone po wytoczeniu powództwa. Sporna zaś pozostawała okoliczność, czy powódka wyraziła zgodę na rozłożenie na raty kwoty objętej pozwem. Zgodnie z treścią art. 647 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Powódka wykonała na rzecz pozwanego naprawę samochodu, należało się jej zatem wynagrodzenie w kwocie wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 14 grudnia 2019 r., czego pozwany ni...

...łączącej strony, tj. umowy z dnia 21 maja 2018 r. wskazać należy, że nie doszło do jej zmiany. Umowa z dnia 21 maja 2018 r. była umową o dzieło (art. 627 kc). Przyjęcie, że była to umowa o roboty budowlane (art. 647 kc) – jako część większej całości, nie zmienia rozstrzygnięcia w sprawie. Art. 648 kc wprowadza dla umowy o roboty budowlane formę pisemną pod rygorem wynikającym z art. 74 kc, którego nie stosuje się do czynności prawnych pomiędzy przedsiębiorcami (art. 74 par. 4 kc). Dla umowy o dzieło nie została przewidzian...

...się ze wszystkich kosztów budowy, a także przejęcia pod swój dozór terenu budowy. W tak ustalonym stanie faktycznym sprawy Sąd I instancji uznał, że powództwo podlega oddaleniu. Na wstępie przytoczył treść art. 647 k.c., zgodnie z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególn...

...wą podwykonawczą. Strona powodowa wskazała, że z wypłaconych przez wykonawcę (...) S.A. zaliczek dokonano potrącenia należności przysługującej podwykonawcy tytułem wynagrodzenia. Strona powodowa na podstawie art. 647 1 § 5 k.c. dochodziła należności głównej w postaci wynagrodzenia na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 29 września 2010 r. nr (...) w kwocie 14.569.803,90 zł brutto oraz skapitalizowanych odsetek na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 5.289.437,57 zł ( pozew k. 4-54). W odpowiedzi na pozew z dnia 12 kwietnia 2019 r...

...ąd uwzględnił zeznania M. K. (2), P. K., Z. K., M. M., W. T. w takim zakresie w jakim znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Sąd w całości podzielił opinię biegłego K. P.. Zgodnie z treścią art. 647 k.c. w zw. z art. 658 k.c. przez umowę o roboty budowalne wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy,...

...wo okazało się zasadne w części. W rozpoznawanej sprawie powódka dochodziła od pozwanej zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane. Podstawę prawną żądania pozwu stanowi zatem przepis art. 647 k.c, w myśl którego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególno...

...ch poza kompetencjami biegłych i nie wpływały na wartość opinii. W tym stanie rzeczy przyjął sąd pierwszej instancji, iż strony procesu łączyła umowa o roboty budowlane do której zastosowanie mają przepisy art. 647 kc i nast. Uznał, że poczynienie przez strony zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia od umowy ( art. 395 § 1 kc) nie wpływa na korzystanie przez nie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy. Zważył, że strony w § 15 łączącej je umowy określiły zarówno dla pozwanego, jako zamawiającego, jak i dla powódki jako wy...

.... Zdaniem pozwanej nie można należności tych traktować jako wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a tylko z tego tytułu pozwana odpowiada solidarnie z generalnym wykonawcą. 1. Podstawa prawna. Zgodnie z treścią art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ą się ujemne następstwa jej pasywnej postawy. Fakty nieudowodnione zostaną pominięte i nie wywołają skutków prawnych z nimi związanych, co ostatecznie może prowadzić do przegrania procesu. Zgodnie z treścią art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...sty termin oddania budynku do użytkowania nastąpił 21 stycznia 2009 roku i dopiero od tej daty można liczyć 10 letni termin przedawnienia z tytułu zwrotu nakładów; 4) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 647 k.c. poprzez uznanie, że to pozwany w okresie budowy domu zawierał umowy z wykonawcami, dokonywał zakupu materiałów budowlanych, zawierał umowy w zakresie instalacji, a powód i jego pracownicy jedynie pomagali, w sytuacji kiedy to powód w czasie budowy kończył studia medyczne i rozpoczynał staż lekarski i nie miał ś...

...ernika 2012r., nakładająca na powoda jako generalnego wykonawcę konieczność kompleksowego wykonania obiektu rekreacyjno-sportowy przy ul. (...) w P., stanowi umowę o roboty budowlane, która uregulowana została w art. 647 k.c. W myśl przywołanego wyżej przepisu przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem rob...

...zatem należy, że odbiór robót budowlanych, tak jak zapłata wynagrodzenia, jest obowiązkiem inwestora względem wykonawcy, czy – jak w niniejszej sprawie – wykonawcy względem podwykonawcy. Wynika to z treści art. 647 k.c. W orzecznictwie powszechnie się przyjmuje, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (zob. wyr...