Baza orzeczeń sądowych

...ra VAT nr (...) na kwotę 230.000 zł i faktura VAT nr (...) na kwotę 135.000 zł). Pomimo wezwania pozwani nie uregulowali należności. Strona powodowa wskazała, że podstawą odpowiedzialności pozwanego ad. 3 był art. 647 1 kc. Pozwany ad. 1 w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i o zasądzenie od strony powodowej na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Przyznając, że strona powodowa wykonała konstrukcję dachu w ramach realizowanej inwestycji, pozwana spółka wskazała,...

...czeń zawartych w kosztorysie. Sąd zważył, co następuje: Powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie. W niniejszej sprawie niespornym było, że strony zawarły ustną umowę o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...przewidziano odbiory prac etapami, po zakończeniu danego etapu, potwierdzonego protokołem odbioru robót, rozliczenie miało nastąpić po wystawieniu faktur cząstkowych. Umowę o roboty budowlane definiują przepisy art. 647 – 658 k.c. Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. W przypadku wykonywania dzieła w sposób sprzeczny z umową, z...

...jego ocenie - nie zostały wykonane w pełnym zakresie. To właśnie podczas odbioru należy stwierdzić i ująć w protokole z tej czynności wszelkie nieprawidłowości. Sąd Okręgowy zauważył dalej, że zgodnie z art. 647 k.c. w zakresie dotyczącym obowiązków inwestora, m.in., że zobowiązuje się on do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót oraz do odebrania obiektu. Sąd Okręgowy wyjaśnił przy tym, że do utrwalonych należy stanowisko, że w świetle art. 647 k.c. odbiór robót nale...

...je prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i reżimem technologicznym, biegły określił na kwotę 37.861,13 zł. Sąd Okręgowy uznał powództwo za zasadne w znacznej części i zważył, iż stosownie do treści art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...widywała. Trzeba przy tym nadmienić, że umowa o roboty budowlane, zawarta przez jednostkę sektora publicznego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pozostaje umową, o której mowa w art. 647 i n. k.c. Zmianie ulega natomiast rygor, pod jakim zastrzeżona jest forma tej umowy, gdyż zamiast wymaganej w art. 648 § 1 k.c. w zw. z art. 74 § 1 k.c. formy pisemnej ad probationem, znajduje zastosowanie forma pisemna ad solemnitatem z art. 139 ust. 2 PZP. W konsekwencji bez znaczenia zdaje się pozostawać typizacja wykona...

...więc, ostatecznie, kwotę 1.257.816,15 zł 811.374 zł i 446.442,15 zł potrącone bezpodstawnie naliczone kary umowne , a także kwotę 259.408,04 zł wskazaną powyżej, łącznie 1.517.224,19 zł. i to na podstawie art. 647 k.c. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia zapłaty ,zgodnie z art. 476 k.c. i art. 481§ 1 i 2 k.c. Kwoty 154.491,93 zł i 86.100 zł , łącznie 259.408,04 zł, pozwany zapłacił powódce i jej podwykonawcy 31 grudnia 2012 r., wobec czego zasądzono na rzecz powódki odsetki ustawowe za op...

...ł swoje obowiązki – związane z przygotowaniem inwestycji, a wynikające zarówno z przepisów prawa budowlanego (art. 18 Ustawy prawo budowlane), jak też z przepisów prawa cywilnego (w stosunku do wykonawców – art. 647 k.c.). Sąd orzekający w pełni aprobuje również pogląd wyrażony w wyroku z Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2014 r, sygn. akt: II GSK 12 13, Legalis, iż wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku umów na czas określony z ustalonym w nich terminem realizacji danego zadania, wiąże się wyłącznie z termine...

...rek lub złej jakości wykonanej pracy należność zostanie uiszczona dopiero po ich usunięciu przez wykonawcę-powoda, zgodnie z protokołem odbioru. W ten sposób strony umownie rozszerzyły, w stosunku do regulacji art. 647 k.c. warunki, od spełnienia których zależała możliwość skutecznego dokonania odbioru przedmiotu umowy. Z art. 647 k.c. wywodzi się, że po zakończeniu robót inwestor ma obowiązek do przystąpienia do odbioru na wezwanie na wezwanie wykonawcy, a wady dzieła nie stanowią podstawy do odmowy dokonania tej czynności (por...

...nnego przeznaczenia) lub połączeniu z innymi rzeczami, dodaniu części składowych lub przynależności (red. Jacek Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, LexisNexis, 2013). Jak wynika z art. 647 kc, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...ruszenie podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.) poprzez: a) naruszenie zasady pacta sunt sentanda polegającej na przyjęciu, iż wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 647 k.c. pozwany nie jest zobowiązany zapłacić powodom wynagrodzenia w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową podwykonawczą z dnia 17 czerwca 2012 r., b) zastosowanie sprzecznie z art. 362 k.c. instytucji przyczynienia się do powstania szkody w sprawie o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy o roboty budowlane, c)...

...dpowiedzialności za zobowiązania generalnego wykonawcy z uwagi na brak przedsięwzięcia w stosunku do niego przez powódkę działań mających na celu wyegzekwowanie należności, należy zwrócić uwagę na treść art. 647 1 § 1 k.c., zgodnie z którym inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykon...

...orca. Sąd Okręgowy uściślił przy tym, iż protokół odbioru ma charakter jedynie dokumentacyjny, sporządzenie protokołu odbioru prac nie jest natomiast pojęciem tożsamym z pojęciem odebrania prac w rozumieniu art. 647 k.c. i art. 18 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.). Sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych uzasadnia więc jedynie domniemanie, że zostały one wykonane zgodnie z umową, ale jest to domniemanie, które można obalić przez wykazanie, że umowa...

...wienia oraz niezgłoszenie w terminie osoby podwykonawcy, proporcjonalnie dzieląc po dokonaniu rzeczonych potrąceń – pozostałą kwotę między podwykonawców (m.in. powoda w przedmiotowej sprawie). W ocenie powoda art. 647 1§ 1 i 3 k.c. implikuje po stronie pozwanych solidarną odpowiedzialność za zapłatę powodowi pełnego wynagrodzenia za wykonane przez powoda w ramach wspomnianych umów i odebrane przez inwestora roboty. Pozwany Skarb Państwa – (...) (...) Oddział (...) w G. domagał się oddalenia powództwa w całości, jednocześnie w...

...nował roszczenie powoda co do zasady i co do wysokości. Wskazał, że protokole odbioru technicznego z dnia 11 grudnia 2019 r. wskazane zostały wady wykonanych prac, które nie zostały usunięte. Zgodnie z treścią art. 647 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Bezsporne pomiędzy stronami było, że wynagrodzenie za wykonane prace ustaliły na kwotę 79.950,00 zł brutto oraz, że pozwany na poczet tego wynagrodzenia uiścił kwotę 23.985,00...

...mał wynagrodzenia od Wykonawcy (pomimo iż Wykonawca otrzymał pełne wynagrodzenie od Inwestora) i wystąpił o zapłatę przeciwko powodowi jako Inwestorowi ponoszącemu odpowiedzialność solidarną wraz Wykonawcą (art. 647 1 par. 5 kc). Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn. akt I C 757 12 Sąd Okręgowy w R. I Wydział Cywilny zasądził od powoda Gminy M. R. na rzecz Przedsiębiorstwa (...) sp. z.o.o. w R. kwotę 79.904, 25 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 października 2011 r. do dnia zapłaty oraz obciążył kosztami procesu w kwo...

...ożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności regresowej w kwocie 140.000 zł z wierzytelnością wykonawcy objętą fakturą VAT nr (...). W tak ustalonym stanie faktycznym, oceniając roszczenie powoda na gruncie art. 647 k.c., Sąd Okręgowy stwierdził, że wykonawcy, który wykonał odebrane w całości przez zamawiającego roboty budowlane, objęte umową nr (...), należało się umówione wynagrodzenie ryczałtowe. Oceniając zgłoszony przez pozwanego zarzut wygaśnięcia wierzytelności dochodzonej pozwem wskutek jej potrącenia z wierzyte...

...nie zostanie zachowany, a co za tym idzie, że wykonawca będzie miał ograniczony czas na realizację tej umowy. Przekazanie frontu robót jest natomiast jednym z podstawowych obowiązków inwestora, co wynika z normy art. 647 k.c., który to ma znaczenie praktyczne w zakresie określania praw i obowiązków stron. To od momentu przekazania terenu wykonawca może bowiem rozpocząć prace budowlane. W związku z tym, termin przekazania terenu budowy jest terminem obowiązującym inwestora i w przypadku, gdy go nie dochowa z powodu okoliczności za któr...

...urzędu (j.t. Dz.U. 2013r., poz. 490 ze zm.). Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wniosła strona powodowa, zaskarżając je w całości i zarzucając mu: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 647 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że przedmiotem łączącej strony umowy nie były roboty budowlane w rozumieniu tego przepisu, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 627 k.c. poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że zawarta przez strony umowa była umową o dzieło, 3. naruszenie...

...nowiły wykonanie dzieła. Zagadnienie dotyczące różnić między tymi dwoma rodzajami umów umówił Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 18 maja 2007 r. (sygn. akt I CSK 51 07), w którym wskazał, że „zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...iebie przez powoda odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 647 ( 1) § 5 k. c., za płatności wynikające z umowy podwykonawczej. Z powyższych względów na gruncie niniejszej sprawy konstrukcja obiektu z art. 647 k. c. winna być rozumiana szerzej niż wynikałoby to z definicji obiektu w rozumieniu prawa budowlanego (wykładania językowa), to jest powinna być traktowana jako efekt robót budowlanych stanowiący funkcjonalną całość (wykładnia celowościowa). Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy przez inwestora na podstawie art. 647...

...4,56 zł. Oraz z faktury Vat (...) zarząd upadłego uznał kwotę do zapłaty 51.632,94 zł. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione. Jako podstawę prawną żądania przyjął art. 647 1 § 5 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy. Zauważył także, że analiza wszystkich przepisów art. 647 1 k.c., w szczególności jego paragrafów 2 i 3, prowadzi do wniosku, że przesłanką solidarnej odpowiedzialności wykonawcy jest jego zgoda na zawarcie umowy z podwykonawcą. W ocenie Sądu Okręgowego...

...twa pozwanego faktur VAT, które zostały Spółce doręczone przez podwykonawców, nie miał znaczenia dla skuteczności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane w oparciu o przepis z art. 647 k.c. Ta sama argumentacja towarzyszyła Sądowi Okręgowemu w pominięciu dowodu z dokumentów złożonych do akt sprawy IX GC (...) rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko (...) S.A. Brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, nie miał znacze...

...ściwą) i z uwagi na zabudowę hali (słupy konstrukcyjne oraz powierzchnię przekraczającą 25 m 2) dylatacje nie tylko były możliwe do wykonania, ale ich wykonanie było konieczne; 9. obrazę praw materialnego, tj. art 647 i nast. poprzez ich niezastosowanie i oparcie rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie na przepisach umowy o dzieło; 10. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 k.p.c. poprzez niezweryfikowanie opinii biegłego J. W. na gruncie opinii biegłego J. S. w sytuacji, gdy obie opinie były wydawane w takim samym stanie faktyczn...

......) odbioru technicznego po wykonaniu robót z dnia 19 listopada 2012 r.. Wnioskiem z 16 marca 2013 r. podwykonawca zwrócił się do powoda o zapłatę wynagrodzenia w ramach solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 647 k.c., w kwocie 1.105.009,58 zł i przedstawił powodowi skierowane do wykonawcy przedsądowe wezwanie do zapłaty z 8 marca 2013 r. Następnie wystawił kolejne faktury na podstawie umów podwykonawczych i zażądał od powoda - w ramach solidarnej odpowiedzialności – ich zapłaty: 1. z umowy podwykonawczej nr (...) Fakturę n...

...ncie łączącego je stosunku prawnego. Sąd Rejonowy zważył, co następuje. Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości. Strony łączyła umowa z 29 sierpnia 2017 r., mająca charakter umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c. i nast.). Powód zobowiązał się do wykonania okładzin elewacyjnych i swoje świadczenie spełnił w całości i bez wad. Pozwany zaś zobowiązał się do zapłaty umówionego wynagrodzenia, które to świadczenie spełnił w przeważającej części, zatrzymując z niego kwotę 5300 zł na zabezpieczenie należytego wyk...

...o z 12 października 2011 roku, II CSK 63 11, wyrok Sądu Apelacyjnego w W. 15 marca 2013 roku, VI ACa 1230 12). Zważywszy na dominujące w doktrynie i orzecznictwie szerokie rozumienie pojęcia „obiekt” użytego w art. 647 k.c., to w przypadku, gdy określona umowa z podwykonawcą dotyczy wykonania robót budowlanych stanowiących chociażby część obiektu, powinna ona być kwalifikowana jako umowa o roboty budowlane. W okolicznościach sprawy, zakres prac budowlanych niezbędny dla realizacji inwestycji określony został przez inwestora w ogło...

.... w T. kwotę 7.212 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 4.), - nie obciążył stron nieuiszczonymi kosztami sądowymi (pkt 5). Jako podstawę rozstrzygnięcia zawartego w punkcie pierwszym Sąd Okręgowy wskazał art. 647 k.c. Sąd ocenił, że pozwany (...) sp. z o.o. jako inwestor zastępczy (w istocie pełnomocnik) zawarł z powodem, w imieniu i na rzecz pozwanego A., umowę o roboty budowlane. A. sp. z o.o. ponosi więc wszystkie konsekwencje zawarcia umowy, w tym związane z wypłatą wynagrodzenia. Takie stanowisko skutkowało oddaleniem pow...

...aci pryzmy powinien przewidzieć jego przemoknięcie i dalsze związane z tym skutki – tym samym można mu zasadnie przypisać odpowiedzialność za wystąpienie tych wad i to zarówno o charakterze kontraktowym (por. art. 647 k.c.) jak i deliktowym (por. art. 39 pkt 6 ustawy Prawo budowlane). Odpowiedzialność za ich wystąpienie należy przypisać także pozwanemu Z. J. (1), do którego obowiązków – jako projektanta budynku – należało w szczególności: a) zgodnie z art. 22 pkt 3 oraz 3b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 –...

...roszczenia powódki w zakresie zapłaty za prace podstawowe i dodatkowe w wysokości 4.611.188,85 zł (1.427.262,36 zł z faktury nr (...), 731.676,39 zł z faktury nr (...), 2.452.250,10 zł z faktury nr (...)) stanowi art. 647 k.c. Sąd zaznaczył, że niesporny jest fakt, iż strony zawarły umowę o roboty budowlane z 20 maja 2008 r., której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego – kompleksowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, jakim było wybudowanie, dostawa urządzeń i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomieni...