Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

6 470 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 498 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

6 470 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 53/13 22 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Eugeniusz Skotarczak

Wyrok z 22 sierpnia 2013, sygn. I ACa 53 13

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...awie dokumentów przedstawionych przez pozwaną nie można stwierdzić, że oświadczenie o potrąceniu dotyczy istniejącej wierzytelności po stronie pozwanej, a więc może ona złożyć to oświadczenie na podstawie art. 498 § 1 k.c., ze skutkiem, o którym mowa w art. 498 § 2 k.c. Reasumując Sąd I instancji uznał, że żądanie powódki było zasadne co do kwoty 323.635,87 złotych, następnie ograniczonej cofnięciem pozwu o kwotę 177.222,33 złotych. Do zapłaty pozostała kwota 146.413,54 złotych. Powódka domagała się zasądzenia odsete...
II Ca 302/13 20 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Małgorzata Brulińska

Wyrok z 20 sierpnia 2013, sygn. II Ca 302 13

Teza Spełnienie świadczenia przed powstaniem tytułu egzekucyjnego korzystającego z powagi rzeczy osądzonej, jako podstawa pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego.

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...jako profesjonaliście - należy stawiać większe wymagania, niż podmiotom nieprofesjonalnym. Ustawodawca w szeregu regulacji dał wyraz takiemu podejściu do osób prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycieli, każda z nich może potrącić swą wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą...
VIII GC 300/12 20 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Górska

Wyrok z 20 sierpnia 2013, sygn. VIII GC 300 12

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zapłaty na rzecz powódki kwoty 344.400 zł. Przechodząc do oceny zasadności zgłoszonego przez pozwaną zarzutu potrącenia Sąd doszedł do przekonania, iż nie zasługuje on na uwzględnienie. Zgodnie z treścią art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
I ACa 260/13 20 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Lublinie Ewa Popek

Wyrok z 20 sierpnia 2013, sygn. I ACa 260 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 56 480,86 zł · kwota roszczenia z pożyczki
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ściowe i naprawcze. Przepisy powołanej ustawy nie wprowadzają odmiennych reguł co do sposobu dokonania potrącenia opisanego w art. 499 k.c., jak również co do wymogów dopuszczalności potrącenia wynikających z art. 498 k.c. Wbrew stanowisku powoda dla oceny skuteczności złożonego oświadczenia o potrąceniu nie jest wymagane, by wierzyciel w przypadku odmowy uznania skuteczności zgłoszenia wierzytelności ze złożonym oświadczeniem o potrąceniu wyczerpał tryb zaskarżenia takiej decyzji w toku postępowania upadłościowego. Bez znacze...
VI ACa 589/13 20 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 20 sierpnia 2013, sygn. VI ACa 589 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 426.477,30 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...miotem umowy z dnia 27 listopada 2006 r. wykonanych przez pozwanego. Pismem z dnia 22 października 2008 r. doręczonym pozwanemu w dniu 27 października 2008 r., powód złożył oświadczenie o potrąceniu na zasadzie art.498 k.c. własnej wymagalnej wierzytelności w wysokości 426.477,30 zł. wynikającej z naliczenia kar umownych na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2006 r. z wierzytelnością pozwanego w wysokości 481.154,00 zł. zasądzoną nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, (...) Wydział (...)...
IX GC 146/13 16 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku Dorota Majerska-Janowska

Wyrok z 16 sierpnia 2013, sygn. IX GC 146 13

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...na rzecz powoda. Nie wykazała by przysługiwała jej jakakolwiek konkretna wierzytelność względem powoda. Skoro zaś jej nie było, B. S. (1) nie mogła dokonać żadnego skutecznego prawnie potrącenia w rozumieniu art.498 k.c. Powód bowiem przedstawił dokumenty potwierdzające odbiór towaru, podpisane przez osoby do tego uprawnione. Sama pozwana przyznała, że F. A. był uprawniony do potwierdzenia odbioru towaru, a skoro tak, to w ramach jego obowiązków było też podpisywanie dokumentów fakt ten potwierdzających. Oświadczenie „potwierd...
VIII Ga 158/13 14 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 14 sierpnia 2013, sygn. VIII Ga 158 13

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...one w celu zawarcia ugody. Wyrok powyższy zaskarżyły powódki, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, w szczególności: art. 123 w zw. z art. 498 k.c. poprzez oddalenie powództwa co do kwoty uznanej przez pozwanego w drodze zgłoszonego w toku postępowania zarzutu potrącenia. Podnosząc powyższy zarzut skarżące wniosły o zmianę zaskarżonego wyroku przez zasądzenie od pozwanego na rzecz powódek kwoty 2.383,28 zł tytułem kosztów korzystania z mediów w wynajmow...
I ACa 647/12 14 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 14 sierpnia 2013, sygn. I ACa 647 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 882.442 zł Wynik oddalono apelację Kwota 882.442 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...od daty otrzymania (okoliczność niesporna). Wezwania do zapłaty skierowane przez wykonawcę do inwestora nie zostały uwzględnione (niesporne). W piśmie z dnia 20 marca 2008 r. inwestor powołując się na przepis art. 498 § 1 k.c. oświadczył, iż na podst. par. 13 ust.2 lit. a w zw. z § 11 ust.3 umowy z 24.11.05 r. naliczył karę umowną za zwłokę w jej realizacji o 74 dni (między 16.11.05 r. a 27.01.08 r.) w wysokości 8.713.285,40 zł (0,28% x 42.052.536,82 zł) i karę te potrąca z wierzytelnościami wykonawcy objętymi fakturami VAT -...
I ACa 286/13 13 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Miastkowska

Wyrok z 13 sierpnia 2013, sygn. I ACa 286 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 196.266,57 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zialnością w W. wykonała swoje prawo, dokonując zapłaty za wykonane przez powoda roboty, potwierdzone protokołami odbioru Nr (...). W ocenie Sądu Okręgowego dokonane potrącenie skutkowało każdorazowo, w myśl art. 498 § 2 k.c., umorzeniem należności powoda co do kwoty stanowiącej 10% sumy wskazanej w fakturze. W tej sytuacji, Sąd Okręgowy przyjął, że wierzytelność powoda G. S. w tej części jest nieistniejąca, jako umorzona, i powód nie może jej już dochodzić ani od generalnego wykonawcy ani też nie obejmuje jej odpowiedzialn...
XV GC 851/13 9 sierpnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Filip Wesołowski

Wyrok z 9 sierpnia 2013, sygn. XV GC 851 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 34749,92 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zystkim istnienie wierzytelności przedstawionej do potrącenia, spoczywał na stronie pozwanej, która z faktu tego (potrącenia) wywodziła zwolnienie jej z obowiązku świadczenia na rzecz strony powodowej. Zgodnie z art. 498 §1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i...
I ACa 259/13 9 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dorota Ochalska-Gola

Wyrok z 9 sierpnia 2013, sygn. I ACa 259 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację jako bezzasadną Kwota 470.000 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nie kreuje nowych warunków materialnoprawnych potrącenia, a jego upływ nie niweczy możliwości skorzystania z zarzutu w razie umorzenia czy ukończenia upadłości, o ile tylko nadal spełnione będą przesłanki z art. 498 § 1 k.c. Wypada zatem uznać, że omawiany termin ma charakter terminu procesowego. Tymczasem nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 k.c., jest możliwe wyłącznie przy wykonywaniu prawa podmiotowego. Unormowanie wynikające z art. 5 k.c. nie znajduje zastosowania do instytucji prawa procesowego, a w szczególności do okre...
I ACa 674/13 8 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Krzysztof Sobierajski

Wyrok z 8 sierpnia 2013, sygn. I ACa 674 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 106.779 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ie ponosi winy dostarczeniu zamówionego materiału - naruszenie prawa materialnego przez błędne zastosowanie art. 361 kc i przyjęcie ,że powód swym działaniem nie wyrządził szkody pozwanemu oraz niezastosowanie art. 498 kc i przyjęcie ,że pomiędzy stronami nie doszło do wzajemnego potrącenia wierzytelności. W uzasadnieniu zarzutów apelacji pozwany przyznał fakt uiszczenia zaliczki na materiał z dwutygodniowym opóźnieniem ale zakwestionował przyjęcie przez sąd I instancji ,że miało to wpływ na termin realizacji umowy oraz podnió...
VI ACa 1706/12 8 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 8 sierpnia 2013, sygn. VI ACa 1706 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ustalenie Wynik uchylono orzeczenie Kwota 1000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...w jest zarzut opóźnienia w wykonywaniu świadczeń przez pozwaną spółkę, co z kolei mogło być podstawą do naliczania kar umownych a następnie ich potrącenia skutkującego wzajemnym umorzeniem wierzytelności (art.498§2 kc), to na powodzie, jak zasadnie wskazał Sąd I instancji, spoczywał ciężar dowodu tych okoliczności (art.6 kc). Powód temu obowiązkowi nie sprostał. Wbrew też zarzutom apelacji, Sąd Okręgowy nie był zobligowany do działania w tym zakresie z urzędu a zarzut naruszenia art.232 kpc jest chybiony. Sąd może oczywi...
I Ca 178/13 7 sierpnia 2013 Sąd Okręgowy w Sieradzu Barbara Bojakowska

Wyrok z 7 sierpnia 2013, sygn. I Ca 178 13

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
... jest, niezależnie od woli uprawnionego do wierzytelności objętej potrąceniem, umorzenie obydwu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej ze skutkiem od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 498 § 2 kc, art. 499 kc). Dla uzyskania jednak określonego skutku pozwana podnosząc taki zarzut, powinna zindywidualizować swoją wierzytelność, jak również skonkretyzować jej zakres przedstawiony do potrącenia z wierzytelnością powódki oraz wskazać przesłanki jej powstania, wymagalności i wysokości. Przed wszczęcie...
I C 941/13 7 sierpnia 2013 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Marta Ładzińska

Wyrok z 7 sierpnia 2013, sygn. I C 941 13

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.467,00 zł Kwota 7.500 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zysta z więcej niż 1 3 nieruchomości gruntowej, ani też – jakie jest należne wynagrodzenie za takie korzystanie przez powoda z nieruchomości. Po drugie - pozwany zgłosił zarzut potrącenia, oparty na przepisie art. 498 k.c., który stanowi, że gdy dwie osoby są względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelno...
V GC 133/13 5 sierpnia 2013 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Joanna Dams

Wyrok z 5 sierpnia 2013, sygn. V GC 133 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 33.028,23 zł Wynik zasądzono świadczenie - 33.028,23 zł Kwota 33.028,23 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny

Teza Dokonane w trybie art. 98 ust. 1 p. u. i n. przez syndyka odstąpienie od umowy wzajemnej może dotyczyć również stosunku gwarancji, zawiązanego przy okazji umowy o roboty budowlane, jeżeli umowa ta nie została w całości wykonana; prawo odstąpienia od umowy wzajemnej następuje wówczas ze skutekiem ex nunc.

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...e doszło ani przed ogłoszeniem upadłości (...) S.A., ani po jej ogłoszeniu do czasu oświadczenia Syndyka o odstąpieniu od umowy o roboty, ani do momentu wyrokowania – skoro nie zostało złożone wymagane przez art.498 k.c. oświadczenie, także dorozumiane – o którym można by np. mówić, gdyby wierzyciel wzajemny (zamawiający) zapłacił powodowi 90 % wynagrodzenia ze wskazaniem podstawy obniżenia. Sytuacja ta dodatkowo uprawnia ocenę, że do zawarcia odrębnej umowy kaucji między stronami nie doszło, gdyż żadna kwota pieniężna ni...
I ACa 250/13 2 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 2 sierpnia 2013, sygn. I ACa 250 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 192.080,67 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...iesieniu do tych należności na dzień wniesienia pozwu wyniosły, łącznie od obydwu sum 1.760,38 zł. Uwzględniając potrącenia wyjaśnił Sąd, że pozwana była uprawniona do ich dokonania , w oparciu o przepisy art. 498 do 505 k.c. Wierzytelności przysługujące Spółdzielni w stosunku do małż. P. pozostawały w związku z ich zamieszkiwaniem w lokalu należącym do zasobów pozwanej spółdzielni, jak i z wykonaniem wyroku orzekającego o ich eksmisji. Dlatego uznał też Sąd zasadność potrącenia sumy 484 zł z tytułu zużycia wody, su...
VI GC 416/12 30 lipca 2013 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Barbara Frankowska

Wyrok z 30 lipca 2013, sygn. VI GC 416 12

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ł jej zapłatę, co do drugiej zarzut potrącenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy dnia 16.03.2011 r. Zarzut potrącenia jest bezzasadny. Potrącenie jest instytucją prawa materialnego, którą reguluje art. 498 § 1 kc gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
I ACa 326/13 30 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 30 lipca 2013, sygn. I ACa 326 13

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Wynik oddalono apelację
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...jego zmianę i uwzględnienie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie: art. 498 k.c. oraz 499 k.c. w zw. z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., art. 77 Konstytucji Rzeczpospolitej oraz art. 417 k.c., a także art. 232k.p.c., art. 233 k.p.c. oraz art. 328 k.p.c. W uzasadnieniu apelacji podniesiono, że powódka nie podnosiła wcześniej zarzutów dotyczących stawki opłaty rocznej, albowiem w trakcie postępowania w...
V ACa 266/13 25 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kołaczyk

Wyrok z 25 lipca 2013, sygn. V ACa 266 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...awieraniu umowy, ale także przez późniejsze czynności, w szczególności przez oświadczenie (...) sp. z o.o. o potrąceniu z 12.12.2001 r. doręczonym pozwanemu 17.10.2001 r. i do dzisiaj przez niego uznawanemu, b) art. 498 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że czynność prawna potrącenia, w zależności od punktu widzenia, albo dokonana odrębnie, jak twierdzi powód albo w ramach umowy cesji wierzytelności z dnia 14 sierpnia 2001 r., jak przyjął Sąd, nie zawiera rozporządzenia wierzytelnością przedstawio...
II CSK 191/13 25 lipca 2013 Sąd Najwyższy Antoni Górski

Wyrok SN z 25 lipca 2013, sygn. II CSK 191 13

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Wynik oddalono skargę
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nie się z ich treścią, a nadto złożyła odrębne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zgodnie z § 15 Regulaminu kredytowania przedsiębiorców po zawarciu umowy kredytu klientowi nie przysługuje, określone w art. 498 § 1 k.c., prawo potrącenia wierzytelności własnej z wierzytelności Banku z tytułu kredytu. Strony w dniu 3 kwietnia 2006 r. zawarły umowę dodatkową, umowę ramową i umowę zabezpieczającą wraz z suplementem. Umowa zabezpieczająca została zawarta w celu określenia zasad zabezpieczenia należności wynikających z ...
V CSK 396/12 24 lipca 2013 Sąd Najwyższy Anna Owczarek

Wyrok SN z 24 lipca 2013, sygn. V CSK 396 12

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot zapłata należności przewozowej / opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu Wynik uchylono orzeczenie
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
.... z art. 1 k.c., niezastosowania art. 65 i 56 k.c. w związku z § 22 pkt 1 statutu MZKP w pierwotnym brzmieniu oraz § 45 ust. 1 statutu MZKP, błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 1 k.c. oraz art. 5, art. 498 i 499 k.c., a także art. 1 k.p.c. w związku z art. 8 ust. 2 u.s.g., nieprawidłowej wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 117 § 2 i art. 118 k.c., a także błędnej wykładni i niezastosowania art. 5 k.c. We wnioskach skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponowneg...
VI ACa 1703/12 23 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 23 lipca 2013, sygn. VI ACa 1703 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...(„szeregu transakcji walutowych", o których mowa na str. 4 uzasadnienia wyroku), na skutek czego powstałyby (ewentualnie) wierzytelności banku wobec powoda na kwotę 4 036 880 zł. 2. Naruszenie prawa materialnego: art. 498 k.c. w zw. z art. 499 i art. 93 ust. 2 pr. bankowego, poprzez przyjęcie, iż pozwany bank, na podstawie punktu 5.2.8 Regulaminu rachunków dla przedsiębiorców w (...) Bank (...) S.A. był uprawniony do obciążania rachunku bankowego powoda (bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń woli). W konkluzji apelacji powód wni...
I ACa 590/13 23 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 23 lipca 2013, sygn. I ACa 590 13

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 385 000 zł · kwota żądania
art. 663 k.c.
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...w zakresie pkt I , II i III jego sentencji, został oparty tylko na zarzutach naruszenia prawa materialnego. W ocenie autora apelacji doszło przy wyrokowaniu przez Sąd niższej instancji do : - błędnego zastosowania art. 498 §1 kc oraz , - dokonania nieprawidłowej wykładni art. 663 kc a w szczególności zawartego w tej normie sformułowania „ rzecz wymaga napraw , które obciążają wynajmującego „ [wydzierżawiającego]. Na ich podstawie strona powodowa domagała się - w granicach zaskarżenia - wydania orzeczenia reformatoryjnego i zasą...
I C 635/13 18 lipca 2013 Sąd Rejonowy w Kłodzku Ewa Karp

Wyrok z 18 lipca 2013, sygn. I C 635 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 28 054,49 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...montowe na nieruchomości dzierżawionej na kwotę 12 200 zł brutto a 10 000 zł netto. Dowód: - faktura k- 39 Strona pozwana pismem z dnia 18 grudnia 2012 roku wskazała powodowi na dokonanie potrącenia na podstawie art. 498 k.c. swojej wymagalnej wierzytelności z upomnienia nr (...) (...)z dnia 15 czerwca 2012 roku na kwotę 28 054,49 zł z fakturą VAT (...)z 7 grudnia 2012 roku za wykonanie zamówienia (...). Dowód: - pismo k-11 Po wysłaniu powodowi oświadczenia o potrąceniu, strona pozwana wezwała powoda 29 kwietnia 2013 roku do zapłaty 23...
I ACa 615/13 18 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 18 lipca 2013, sygn. I ACa 615 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 792 zł Kwota 8845 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...cia o kosztach procesu. Pozwany wyrokowi zarzucił naruszenie przepisów prawa procesowego (art. 321 § 1 kpc, art. 233 kpc, art. 316 § 1 kpc) oraz prawa materialnego (art. 65 w zw. z art. 67 pa, art. 43 pa, art. 6 kc, art. 498 § 1 kc, art. 632 § 1 kc) kwestionując wysokość zasądzanego na rzecz powoda świadczenia. Podniósł, że powód nie udowodnił kosztu zakupu zdjęć (tzw. stock). Wskazał również, że skoro Sąd ustalił, iż wolą stron w chwili zawarcia umowy było przeniesienie na pozwanego praw autorskich – do czego nie doszło na...
VI ACa 507/13 18 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Anna Orłowska

Wyrok z 18 lipca 2013, sygn. VI ACa 507 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 422.700 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...czy wierzytelność powódki z tego tytułu uległa umorzeniu na skutek dokonanego potrącenia. Potrącenie jest czynnością materialnoprawną, której celem jest doprowadzenie do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań (art. 498 k.c.), drogą jednostronnego oświadczenia materialnoprawnego wywołującego skutek prawny, niezależnie od woli uprawnionego do wierzytelności objętej potrąceniem, od chwili złożenia go w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią. Potrącenie następuje przez jednostronną czynność prawną jedn...
I ACa 209/13 17 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Lilla Mateuszczyk

Wyrok z 17 lipca 2013, sygn. I ACa 209 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...19.789.573,13 zł brutto, powód miał obowiązek zapłacić pozwanej z tego tytułu kwotę 138.527,01 zł (19.789.573,13 zł x 0,7% : 100% = 138.527,01 zł). Pozwana skorzystała z prawa do potrącenia wynikającego z art. 498 k.c., jednak na tej drodze mogła doprowadzić do skompensowania z należnością powoda tylko tej kwoty, w jakiej rzeczywiście przysługiwała jej wierzytelność z tytułu kary umownej. Wskutek błędnego obliczenia tej kary na kwotę 267.159,24 zł Prokuratura nie wypłaciła tej sumy wykonawcy, tymczasem wskutek potrącenia...
I ACa 722/13 17 lipca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Wyrok SA we Wrocławiu z 17 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 156.401,69 zł · kwota żądania
opinia biegłego

Teza Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i zapłacenia ceny.

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
..., po udzielaniu mu pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, należało uznać za skuteczne. Nieskuteczny okazał się natomiast podniesiony przez pozwaną zarzut potrącenia. Jak trafnie wskazała strona powodowa, w myśl art. 498 § 1 k.c. do potrącenia mogą być przedstawione jedynie wierzytelności wzajemne, jednorodzajowe, wymagalne i zaskarżalne. Przesłanka wymagalności roszczeń nie została zaś przez pozwaną udowodniona. Przedstawiona do kompensaty wierzytelność miała charakter odszkodowawczy, termin jej spełnienia nie wynikał z ustawy,...
XXIII Ga 633/13 16 lipca 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Renata Puchalska

Wyrok z 16 lipca 2013, sygn. XXIII Ga 633 13

Teza „…Przede wszystkim należy wskazać, iż zgodnie z art. 381 k.p.c. sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Zatem pozwana powinna wykazać, że nie mogła ich przedstawić w postępowaniu...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...powoda wygasła na skutek potrącenia. A zatem na podstawie art. 627 k.c. należało zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 20.007,73 zł. Natomiast żądanie zasądzenia kwoty 2698,65 zł należało na podstawie art. 498 kc w zw. z art. 483 kc oddalić. O odsetkach sąd orzekł na podstawie art. 481 §1 kc w zw.z art. 455 kc i art. 488 § 1 kc podzielając w części stanowisko powoda, że nie ma podstaw do żądania odsetek od daty, od której żąda powód skoro wówczas umowa nie została jeszcze wykonana. Zgodnie z umową wynagrodzenie miało...