Baza orzeczeń sądowych

...si odpowiedzialność. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika zgodnie z art. 471 kc. Stosownie do treści tego przepisu oraz art. 472 kc także zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności V ACa 267 10 wyrok s.apel.2010-09-28 w Katowicach LEX nr 785490 . W przedmiotowej sprawie termin zakończenia wykonania...

...si odpowiedzialność. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika zgodnie z art. 471 kc. Stosownie do treści tego przepisu oraz art. 472 kc także zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności V ACa 267 10 wyrok s.apel.2010-09-28 w Katowicach LEX nr 785490 . Jak wyżej przedstawiono brak podstaw do przyjęcia ,...

...ższego z 4 grudnia 1998 r. (III CKN 51 98, Legalis), z art. 471 k.c. wynika domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada. W myśl art. 472 KC, o ile co innego nie wynika z przepisów szczególnych lub z czynności prawnej – jak wskazuje SN – dłużnik jest odpowiedzialny za niezachowanie należytej staranności (winę). Na wierzycielu nie spoczywa ciężar dowodu faktów świadczących o winie dłużnika, lecz ten ostatni powinien dowieść faktów świadczącyc...

...ch przesłanek co odpowiedzialność radcy prawnego umocowanego z wyboru. Podstawę prawną odpowiedzialności odszkodowawczej radcy prawnego z urzędu stanowią więc przepisy art. 471 k.c. w związku z art. 734 k.c. i art. 472 k.c. Przy ocenie przesłanek tej odpowiedzialności zastosowanie znajdą również art. 355 k.c. i art. 361 k.c. Powyższe oznacza, że radca prawny prowadzący sprawę klienta ponosi odpowiedzialność nie za efekt swego działania, lecz za dołożenie należytej staranności przy jego reprezentowaniu. Stosownie bowiem do art. 4...

...sząc zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. art. 583 § 1 k. c. w zw. z art. 535 k. c., naruszenia prawa materialnego tj. art. 60 k. c. w zw. z art. 82 k. c., naruszenie prawa materialnego tj. art. 471 k. c. w zw. z art. 472 k. c., naruszenie prawa proceduralnego, tj. art. 232 zd. 1 k. p. c. w zw. z art. 245 k. p. c., art. 3 k. p. c. oraz art. 499 pkt 1 i 2 k. p. c. Należy mieć na względzie, iż w przedmiotowym postępowaniu Sąd nie może uwzględnić twierdzeń pozwanego, co do jego pozostawania w momencie zawierania umowy w stanie wyłączając...

...dłużnika nie jest zmodyfikowany przez ustawę, czynność prawną lub umowę, to okolicznością, za którą dłużnik jest odpowiedzialny, jest niezachowanie przez niego należytej staranności (zgodnie z brzmieniem art. 472 k.c. ). Stąd można twierdzić, że odpowiedzialność kontraktowa jest odpowiedzialnością opartą na zasadzie winy. Z kolei, zagadnienie związku przyczynowego nie jest samodzielnie uregulowane na tle art. 471 k.c. W tym zakresie zastosowanie znajduje więc art. 361 § 1 k.c. Między zdarzeniem polegającym na niewykonaniu lu...

...ałączonego do ugody. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika zgodnie z art. 471 kc. Stosownie do treści tego przepisu oraz art. 472 kc także zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności V ACa 267 10 wyrok s.apel.2010-09-28 w Katowicach LEX nr 785490 . Powód na którym spoczywał w tym zakresie ciężar...

..., że zwłoka jest szczególnym przypadkiem nienależytego wykonania zobowiązania, natomiast podstawową okolicznością obciążającą dłużnika jest także w tym wypadku jego wina nieumyślna w postaci niedbalstwa (art. 472 k.c.). (Kodeks cywilny. Komentarz. red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, rok. 2016 , wydanie 7, komentarz do art. 476). Z uwagi na powyższe w sprawie pozwany jako uprawniony z tytułu kary umownej korzystał z domniemania istnienia winy po stronie powoda. Dlatego w dalszej kolejności rozkład cię...

...o poprzez jego niezastosowanie w sprawie w sytuacji, gdy pozwana wiedziała o niezgodności materiału, z którego wykonane zostały nagrobki i grobowce, z umową i nie zwróciła powodowi uwagi na tą okoliczność; 5. art 472 kodeksu cywilnego poprzez jego niezastosowanie w sprawie do określenia odpowiedzialności pozwanej za nienależyte wykonanie umowy w sytuacji, gdyby sąd pierwszej instancji uznał, że nie ma podstawy do zasądzenia roszczenia powoda w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy; W związku z tym, na podstawie...

...71 k.c. nie określa bliżej zasad odpowiedzialności kontraktowej, w szczególności nie wskazuje winy jako przesłanki odpowiedzialności dłużnika. Jednakże zasady te wyprowadzić można z dalszych przepisów – z art. 472, 473 i 474 k.c. Odpowiedzialność bez względu na winę dłużnik ponosi wtedy, gdy wynika to ze szczególnego przepisu lub z czynności prawnej. Dlatego – jak się wskazuje – należy przyjąć, że przepisy te tworzą swoistą całość normatywną (tak też komentarz do art. 471 k.c. pod red. Agnieszki Rzeteckiej-Gil, LEX)...

...dy wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Art. 472 k.c. stanowi natomiast, że dłużnik jest odpowiedzialny za niedochowanie należytej staranności. Dla wykazania zasadności roszczenia odszkodowawczego zgłoszonego przez powódkę konieczne było zatem udowodnienie zaistnienia przesłanek odpowiedzialności kontraktowej: brak należytej staranności w działaniu pełnomocnika,...

...erzenie zakresu inwestycji, konieczność wymiany gruntu i opóźnienie w akceptacji umowy poddzierżawy przez stronę pozwaną) stanowią okoliczności wyłącznie „zawinione” przez powoda; 2) naruszenie art. 471 i art. 472 k.c. w związku z art. 483 i art. 484 § 2 k.c. polegające na: błędnym uznaniu, że opóźnienie realizacji części inwestycji jako „zawinione” przez powoda stanowi podstawę do naliczenia kary umownej zgodnie z art. 22.3 umowy; błędnym uznaniu, że zastrzeżenie kary umownej za „zawinione” zachowanie dłużnika wyk...

...żytego wykonania lub niewykonania zobowiązania a poniesioną szkodą (3) (por. Komentarz do art. 471 Kodeksu Cywilnego - cyt. Komentarz aut. Z. Gawlika). Niewątpliwie uzupełnieniem regulacji art. 471 k.c. jest norma art. 472 k.c., zgodnie z która jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Zgodnie z dominującym poglądem sformułowanie tego przepisu wskazuje na okoliczność, iż dłużnik odpowiada za swoje zawinione zachowania. Za...

...iedzialności kontaktowej nadał jej charakter obiektywny. Kodeks cywilny dopuszcza jednak możliwość wystąpienia odmiennych przesłanek odpowiedzialności kontaktowej m.in. w drodze czynności prawnej, gdy zgodnie z art. 472 k.c. postanowienia umowne mogą modyfikować granice i zasady odpowiedzialności dłużnika. Wyrazem tego jest regulacja art. 473 § 1 k.c. w świetle której dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności (niezawinionych), za k...

...la bowiem nie tylko jego przedmiot, lecz również jego podstawa faktyczna. Ewentualną podstawę odpowiedzialności pozwanych W. Chila i E. Chila stanowią przepisy art. 627 k.c. i następne w związku z art.471 k.c. i art. 472 k.c.. Elementami przedmiotowo istotnymi umowy o dzieło są: określenie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, a także, z uwzględnieniem regulacji art. 628 w zw. z art. 627 k.c., wynagrodzenia, do którego zapłaty zobowiązany jest zamawiający. Kodeks cywilny nie wymaga dla zawarcia umowy...

.... Rozstrzygnięcie sprawy sprowadzało się więc do rozważenia odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanej, w związku z zarzucanym jej niewykonaniem zobowiązania, a w szczególności brakiem należytej staranności (art. 472 k.c.). Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego, dokonaniu jego oceny oraz poczynieniu ustaleń faktycznych, w ocenie Sądu brak było podstaw do przypisania pozwanej spółce odpowiedzialności odszkodowawczej, w związku z czym powództwo oddalono. 1. Strony łączyła umowa dzierżawy. Jej zawarcie było wynikie...

...sową, a także na etapie składania wniosku o płatność, było nierzetelnych i stwierdzało nieprawdę, a w konsekwencji naruszenie prawa materialnego, tj. art. 353 1 k.c., art. 354 § 1 k.c., art. 355 § 1 k.c. oraz art. 472 k.c. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie, wobec przyjęcia przez Sąd I instancji, że pozwany w sposób należyty i zgodny z treścią zobowiązania wywiązał się z postanowień umowy zawartej z powodem; 3. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów,...

...ierdzone wady wykonanych prac nie stanowią okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, bowiem wykonał je „najlepiej jak potrafił”, na ile pozwalało mu jego doświadczenie. Dłużnik, zgodnie z regulacją art. 472 k.c., w ramach okoliczności, za które odpowiada jest zobowiązany do zachowania należytej staranności, której w tej sprawie pozwany niewątpliwie nie zachował, skoro biegły R. ocenił przeprowadzone przez niego prace budowlane jako wykonane bez podstawowych zasad, norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót bu...

...żliwa. Z rozstrzygnięciem powyższym nie zgodziła się pozwana, która zaskarżając wydany wyrok w części, tj. co do pkt 1 i 3, podniosła zarzuty: 1. naruszenia przepisów prawa materialnego, tj.: a) art. 471 kc, art. 472 kc i art. 474 kc poprzez zasądzenie odszkodowania od pozwanej, mimo braku podstaw jej odpowiedzialności, b) art. 363 § 1 kc poprzez zasądzenie odszkodowania w kwocie przewyższającej faktyczną wartość szkody, 2. naruszenia przepisów prawa procesowego, tj.: a) art. 321 kpc przez orzeczenie o przedmiocie nieobjętym pozwem...

...o wysokości zadośćuczynienia, Sąd uwzględnił również kwotę dotychczas wypłaconą powódce przez ubezpieczyciela (12.600 zł). O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c. w zw. z art. 472 k.c. Mając na uwadze fakt, że pozwanej nie zostało doręczone przesądowe wezwanie do zapłaty, termin zaznajomienia się przez (...) S.A. z żądaniem powódki należy określić na dzień 17 września 2015 r. (k. 50). Mając na uwadze treść art. 455 k.c. oraz zawarte w nim pojęcie „niezwłoczności” w spełnieniu prze...

...ielegalne wprowadzenie towaru na obszar celny. Zachowanie kierowcy spowodowało skutki finansowe dla firmy (...) Norway A.S, a następnie dla powódki. Powoduje to powstanie odpowiedzialności pozwanej, która zgodnie z art. 472 k.c. jest odpowiedzialna za niezachowanie należytej staranności. Oceniając winę pozwanej, Sąd Rejonowy miał na uwadze, iż staranność pozwanej należy oceniać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jej działalności. Jeżeli działalność ta dotyczy międzynarodowego przewozu pozwana (oraz osoby w jej imieniu dział...

... naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. polegające na zaniechaniu w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku analizy kwalifikacji odpowiedzialności adw. G. Z. z art. 415 k.c. przywołanej przez powoda już w pozwie III naruszenie art. 472 k.c. w zw. z art. 355§ 2 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie to jest uznanie przez Sąd I Instancji, że działanie adw. G. Z. polegające na przekazaniu środków finansowych mocodawczyni w kwocie 250.000 zł na rachunek bankowy osoby trzeciej - pełnomocnika reprezentującego przeciwnika procesowego na podstawie umowy nie...

...a szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Na mocy art. 472 k.c., jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Na gruncie kodeksu cywilnego należyta staranność to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju (art. 355 k.c.), czyli taka, jakiej mamy prawo oc...

...w tym zakresie do zasad odpowiedzialności kontraktowej, należałoby uznać, iż kwestia winy płatnika składek winna być oceniana przez pryzmat jego odpowiedzialności za niezachowanie należytej staranności (por. art. 472 k.c. w związku z art. 471 k.c. ), jeśli zważyć, że równie z art. 471 k.c. wynika domniemanie, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada, a w myśl art. 472 k.c. , o ile co innego nie wynika z przepisów szczególnych lub z czynności prawnej, dł...

...es odpowiedzialności dłużnika nie jest zmodyfikowany przez ustawę, czynność prawną lub umowę, to okolicznością, za którą dłużnik jest odpowiedzialny, jest niezachowanie przez niego należytej staranności (art. 472 k.c.). Aby uwolnić się od tej odpowiedzialności, dłużnik powinien udowodnić zaistnienie takich okoliczności faktycznych, które w okolicznościach sprawy dadzą podstawę do oceny, że nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. W okolicznościach sprawy...

...). Jest przy tym odpowiedzialny tak jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza ( art. 472 k.c. ). Przede wszystkim zaś należy uznać, że jest odpowiedzialny za niezachowanie należytej staranności w przekazaniu organowi rentowemu prawdziwych informacji. Inaczej mówiąc, przesłanką odpowiedzialności płatnika na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej, jest wina płatnika w niewykonaniu lub nienależytym wyk...

...m opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Apelację od wyroku złożył pozwany, zaskarżając orzeczenie w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu apelujący zarzucił: a. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie przepisu art. 472 k.c. polegające na jego błędnej wykładni przez przyjęcie, że brak jest podstaw do przypisywania powódce rażącego niedbalstwa, które pociągałoby za sobą zwolnienie strony pozwanej od odpowiedzialności; b. art. 42 ustawy o usługach płatniczych, polegające na jego błędnej wykładni przez przyjęcie, że powódka n...

...ostała przesłanka odpowiedzialności opartej na art. 471 k.c. w postaci nienależytego wykonania umowy. Powódka natomiast nie wykazała, że istnieją jakiekolwiek przesłanki wyłączające jej odpowiedzialność. Z art. 472 k.c. wynika, że jeżeli zakres odpowiedzialności nie jest zmodyfikowany czynnością prawną albo szczególnym przepisem ustawy to wówczas dłużnik odpowiada za niezachowanie należytej staranności, inaczej mówiąc odpowiada za winę w postaci niedbalstwa. Przez niedbalstwo – równoznaczne w prawie cywilnym z winą nieumy...