Baza orzeczeń sądowych

...eń powódki jest roszczenie o zapłatę kwoty 15.900 złotych, stanowiącej - jak powódka podała w uzasadnieniu - wartość powtórnego zamówienia u innego przedsiębiorcy automatów B.. Roszczenie to oparte jest na art. 636 § 1 k.c. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić alb...

...onie powoda w żaden sposób nie wiąże się z działaniami lub zaniechaniami pozwanego oraz nieuzasadnione uznanie, iż odpowiedzialność pozwanego za szkodę powstałą po stronie powoda jest wyłączona a priori; - art. 636 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na nieuzasadnionym w świetle okoliczności przedmiotowej sprawy przyjęciu, iż powód nie wykonał nałożonych na niego przez ustawodawcę obowiązków, mających sprowadzać się do powinności wspomnienia pozwanemu o ewentualności wykonan...

...zaakceptował ceny zawarte w korespondencji mailowej. Wyjaśnić również należy, iż Sąd uznał, że pozwanemu nie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy, ani na na mocy art. 635 k.c., ani też na podstawie art. 636 k.c., czy też art. 644 k.c. W myśl przepisu art. 635 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed u...

...rozstrzygnięcie spowodowało, że bezprzedmiotowy stał się wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia, natomiast skutkowało obciążeniem E. Ł. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego, zgodnie z art. 636 § 1 i 637a k.p.k. kc

...e mu roszczenie o naprawienie szkody, którą co do zasady i co do wysokości wykazała opinia biegłego; 8. naruszenia przepisów prawa materialnego w postaci art. 640 kc w zw. z art. 494 kc poprzez jego zastosowanie i art. 636 kc w z. z art. 494 kc poprzez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie i przyjęcie, że powód skutecznie odstąpił od umowy z powodu braku współdziałania ze strony powoda w oparciu o art. 640 kc podczas, gdy to pozwany złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na wykonywanie umowy przez powoda w spo...

...tych wszystkich względów Sąd Najwyższy zdecydował o oddaleniu kasacji Prokuratora Okręgowego (art. 537 § 1 k.p.k.), a o kosztach sądowych 6 postępowania kasacyjnego orzekł na podstawie art. 637a k.p.k. w zw. z art. 636 § 1 k.p.k. kc

...eśnia 2008 r., odmówił przyjęcia dokumentacji przekazanej dnia 29 września 2008 r. Ponadto założył oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr …2007 Ł na podstawie § 3 ust. 2 i § 6 ust. 2 umowy oraz art. 635 i art. 636 k.c. Powiadomił także o obciążeniu powódki karą umowną w wysokości 225 000 zł i zażądał zwrotu 387 350 zł z tytułu zapłaconego wynagrodzenia. Wymienione pismo zostało doręczone powódce w dniu 7 października 2008 r. Powódka w celu spełnienia wymagania przedstawienia projektu koncepcyjnego Architektowi Urzędu...

...nie pytania nr 19 i 20 dotyczące tej kwestii k. 437, protokół k. 611 ). Zdaniem sądu koszt poniesiony przez powoda wz. z tytułu tzw. wykonania zastępczego , tj. poprawienia dzieła mieścił się też w dyspozycji art. 636 § 1 kc, który to przepis znajduje zastosowanie w tej sprawie , skoro nie doszło do wydania dzieła powodowi wzajemnemu i jego odbioru . Powód wz. pismem z dnia 14.08.13r. po uzyskaniu prywatnej opinii rzeczoznawcy ( dopiero ta opinia pozwoliła mu na poznanie przyczyn źle działającej linii produkcyjnej ) wezwał pozwanego...

...ć o tym zamawiającego (art. 634 k.c.). Zaś chwilą ukończenia dzieła, przyjmujący zamówienie powinien wydać dzieło i umożliwić zamawiającemu korzystanie z niego stosownie do jego właściwości. Stosownie do art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze...

...cych się usterek a nie ścigałby trudno uchwytnego i niezdolnego do zaradzenia dużym usterkom zainteresowanego. Ponadto istotne uprawnienia z rękojmi przy umowie o dzieło pojawiają się już na etapie wykonywania (art. 636 § 1 k.c.) i z tych skarżący mógł skorzystać. Co do zaś konstatacji Sądu, że gdyby to była umowa o roboty budowlane, to byłaby nieważna z mocy art. 647' § 4 k.c. to apelujący oświadczył, że nie twierdził, że jest to umowa o roboty budowlane, tylko ewentualnie mogłaby być - ze względu na jej przedmiot, a ponad...

..., ewentualnie naliczyć kar umownych za niewykonanie poprawek w terminie, względnie zlecać ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt powoda. Sąd wskazał też, że prawo do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej z art. 636 kc nie dotyczy sytuacji po odebraniu dzieła. Tym samym brak było podstaw do wystawienia i żądania zapłaty trzech not obciążeniowych wystawionych z tego tytułu. Sąd Rejonowy przyjął także brak podstaw do wystawienia noty obejmującej kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy o 45 dni. Sąd wskazał, że opó...

...roszczenia były związane z odstąpieniem przez powódkę od umowy zawartej z pozwanym w dniu 11 lipca 2011 r., przy czym jako podstawę prawną odstąpienia od umowy z dnia 11 lipca 2011 r. powódka wskazała przepis art. 636 § 1 k.c. i art. 637 § 1 k.c., z tym że drugi z przepisów utracił moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i nie dawał samodzielnej podstawy do odstąpienia od umowy. Taką podstawę dawał jedynie § 2. W okolicznościach niniejszej sprawy przepis art...

...entualne wady. Apelujący wskazał, iż zgodnie z przepisami prawa cywilnego umowy o dzieło mogą być wykonywane z materiałów powierzonych przez zamawiającego (art.633 k.c.) w sposób wskazany przez zamawiającego (art. 636 k.c.) przy współpracy z zamawiającym (art. 640 k.c.), a wynagrodzenie może być ustalone w różny sposób: kosztorysowo, ryczałtowo lub według stawek za robociznę (art. 628 k.c.). Umowa o dzieło nie wymaga formy szczególnej, a zawartą na piśmie umowę ramową strony mogą doprecyzować w formie ustnej, żaden przepis...

...rek, a nie ścigałby trudno uchwytnego i niezdolnego do zaradzenia dużym usterkom wykonawcę. Ponadto apelujący dodał, że istotne uprawnienia z rękojmi przy umowie o dzieło pojawiają: już na etapie wykonywania (art. 636 § 1 k.c.) i z tych skarżący mógł skorzystać. Co do zaś konstatacji sądu, że gdyby to była umowa o roboty budowlane, to byłaby nieważna z nocy art. 647 ( 1) § 4 k.c., to po pierwsze apelujący nie twierdził, że jest to umowa o roboty budowlane, tylko ewentualnie mogłaby być - ze względu na jej przedmiot, a po dru...

...czenie o odstąpieniu od umowy. Dopiero te ustalenia pozwolą na dokonanie koniecznej subsumpcji tych okoliczności do norm prawa materialnego. Zależnie bowiem od wyniku tych ustaleń zastosowanie znajdzie albo przepis art. 636 § 1 kc albo przepis art. 637 § 2 kc (obowiązujący do dnia 24.12.2014 roku). Mając na uwadze treść § 4, § 7 ust. 3 umowy nr (...) z dnia 10 lipca 2014 roku stwierdzić należy, że oddanie dzieła było związane z jego odbiorem. Wprawdzie strony w umowie nie ustaliły szczegółowych zasad owego odbioru, jednak w tym zak...

...wywodził dalej, że wykonane przez zainteresowanego prace można było poddać sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Istotne uprawnienia z rękojmi przy umowie o dzieło pojawiają się już na etapie wykonywania (art. 636 § 1 k.c.) i z tych skarżący mógł skorzystać i wezwać zainteresowanego do zmiany sposobu wykonywania dzieła. Apelujący zarzucił, że Sąd nie wyciąga wniosków ze sposobu ustalenia wynagrodzenia w umowie między stronami - było to wynagrodzenie za efekt, a nie za staranne czynności, co jest charakterystyczne dla świa...

...wywodził dalej, że wykonane przez zainteresowanego prace można było poddać sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Istotne uprawnienia z rękojmi przy umowie o dzieło pojawiają się już na etapie wykonywania (art. 636 § 1 k.c.) i z tych skarżący mógł skorzystać i wezwać zainteresowanego do zmiany sposobu wykonywania dzieła. Apelujący zarzucił także, że Sąd nie wyciąga wniosków ze sposobu ustalenia wynagrodzenia w umowie między stronami - było to wynagrodzenie za efekt, a nie za staranne czynności, co jest charakterystyczne dl...

...wywodził dalej, że wykonane przez zainteresowanego prace można było poddać sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Istotne uprawnienia z rękojmi przy umowie o dzieło pojawiają się już na etapie wykonywania (art. 636 § 1 k.c.) i z tych skarżący mógł skorzystać i wezwać zainteresowanego do zmiany sposobu wykonywania dzieła. Apelujący zarzucił także, że Sąd nie wyciąga wniosków ze sposobu ustalenia wynagrodzenia w umowie między stronami - było to wynagrodzenie za efekt, a nie za staranne czynności, co jest charakterystyczne dl...

...bec tego, mając na uwadze wskazania wynikające z art. 520 § 2 i 3 k.p.k., orzeczono jak w treści tego postanowienia. O kosztach sądowych za postępowanie kasacyjne rozstrzygnięto zgodnie z art. 637a k.p.k. w zw. z art. 636 § 1 k.p.k., obciążając nimi Skarb Państwa. kc

...i i braku powodów do orzekania w zakresie szerszym, Sąd Najwyższy zdecydował o oddaleniu kasacji (art. 537 § 1 k.p.k.). O kosztach sądowych postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 637a k.p.k. w zw. z art. 636 § 1 k.p.k. kc

...episu nie spełnia funkcji ochronnej inwestora : odstąpienie od umowy w takich okolicznościach byłoby już dla niego zbyt późne; tym bardziej, iż opóźnienie nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy w trybie art. 636 kc. Zatem przy ocenie, czy opóźnienie było „tak dalekie, że nie było prawdopodobieństwa dochowania terminu” należało uwzględnić konkretne okoliczności dotyczące przebiegu prowadzonych prac przez dotychczasowego wykonawcę – powoda. Ten zaś z uwagi na stale rosnące opóźnienie, brak płatności pracownikom, w...

...a Sądu drugiej instancji, a do tego część okazała się nieprawdziwa, podlegała oddaleniu, jako oczywiście bezzasadna. O kosztach sądowych postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 637a k.p.k. w zw. z art. 636 § 1 k.p.k. kc

...óre pozwalałyby na zakwestionowanie stanowiska Sądu drugiej instancji, podlegała oddaleniu, jako oczywiście bezzasadna. O kosztach sądowych postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 637a k.p.k. w zw. z art. 636 § 1 k.p.k. kc

...iem jest, że zleceniodawca nie może kontrolować sposobu wykonywania umowy o dzieło i istnienie tego rodzaju nadzoru w wykonywaniu umowy determinuje treść stosunku prawnego jako umowy zlecenia, co więcej z treści art.636 kc wynika, że kontrola sposobu wykonywania umowy jest prawem zamawiającego dzieło i w razie stwierdzenia, iż przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, może on wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania dzieła. W tym zakresie przytoczył stanowisko wyrażone w orzecznictwie Są...

.... Nie można jednak twierdzić, że wykonywanie przez inne osoby pozostałych do wykonania robót wyłączonych z zakresu umowy stron na podstawie aneksów, było wykonaniem zastępczym w rozumieniu art. 480 § 1 k.c. i art. 636 § 1 k.c. Wykonanie zastępcze na koszt wykonawcy może mieć miejsce w czasie realizacji umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane, gdy wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową (art. 636 § 1 k.c.), albo gdy dopuszcza się zwłoki w wykonaniu robót (art. 480 § 1 k.c.), po wezwaniu wykonawcy do zmia...

...ez uznanie przez Sąd, że umowa została rozwiązana w wyniku złożenia oświadczenia przez Powoda, 2.4. art. 471 k.c., art. 472 k.c., art. 473 k.c. w związku z art. 483 k.c. oraz art. 656 k.c. w zw. z art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 65 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że zobowiązanie powoda (wykonawcy) do zapłaty kary umownej na rzecz pozwanego (inwestora) z tytułu opóźnienia w wykonaniu robót stanowi przyjęcie odpowiedzialności za okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, 2.5 art. 481 § 1 k.c. poprzez uznanie, że o...

...ych się usterek, a nie ścigałby trudno uchwytnego i niezdolnego do zaradzenia dużym usterkom zainteresowanego. Ponadto istotne uprawnienia z rękojmi przy umowie o dzieło pojawiają się już na etapie wykonywania (art. 636 § 1 k.c.) i z tych skarżący mógł skorzystać. Skarżący podniósł dalej, że Sąd nie wyciąga wniosków ze sposobu ustalenia wynagrodzenia w umowie między stronami - było to wynagrodzenie za efekt, a nie za staranne czynności, co jest charakterystyczne dla świadczenia usług, i to jeszcze wynagrodzenie ryczałtowe. B...

...enia podstaw do obciążenia pozwanej karą umowną. W ocenie tego Sądu, również oświadczenie powódki jako wykonawcy z dnia 2 września 2010 r. o odstąpieniu od umowy było bezskuteczne zarówno w świetle treści art. 636 § 1 k.c.w zw. z art. 656 k.c., jak i art. 491 § 1 k.c. wobec braku wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie umowy pod rygorem odstąpienia od umowy. Nadto, strony w umowie z dnia 2 lutego 2010 r. nie ustaliły terminu, w którym mogłoby im przysługiwać prawo odstąpienia od umowy, a tym samym powódka nie może również...

...łuszny w rozumieniu art. 537 § 2 k.p.k. Z wszystkich tych względów kasację Prokuratora Okręgowego należało oddalić. O kosztach sądowych postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 637a k.p.k. w zw. z art. 636 § 1 k.p.k. kc

...czy w wersji papierowej. Mimo tego powód wysłał oryginał dokumentu wraz z fakturą na adres (...) Sp. z o.o., nie mając wiedzy, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił upadłość likwidacyjną spółki. Zgodnie z art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze...