Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

6 347 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 498 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

6 347 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VI GC 60/13 27 października 2014 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Łukasz Kozakiewicz

Wyrok z 27 października 2014, sygn. VI GC 60 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 67413,00 zł Wynik zasądzono świadczenie - 3.810,31 zł Kwota 67413,00 zł · zasądzenie

Teza 1) zakres robót obciążających wykonawcę wynika w pierwszej kolejności z treści łączącej strony umowy o roboty budowlane i może być węższy niż przewidziany w projekcie budowlanym, przygotowanym dla inwestycji. Fakt, że zgodnie z wymogami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną istniała konieczność wykonania określonych robót, nie o...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...tytułu nienależytego (nieterminowego) wykonania umowy z dnia 16 sierpnia 2010r., a tym samym przedstawione przez niego do potrącenia roszczenie z tego tytułu należało uznać za nieistniejące. Zgodnie z przepisem art. 498 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mo...
X Ga 223/14 24 października 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 24 października 2014, sygn. X Ga 223 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 473 zł
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...oty 48302,05 zł w terminie do 11 czerwca 2012 r, a zatem podniesiony przez pozwanego zarzut potrącenia wzajemnych wierzytelności był skuteczny. Zachodziły przesłanki dopuszczalności potrącenia, o których mowa w art. 498 kc. Wskutek potrącenia wierzytelności uległy umorzeniu w zakresie kwoty 24 384,24 zł, tj. do wysokości wierzytelności niższej. Skoro wierzytelność powoda dochodzona w niniejszym postępowaniu uległa umorzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r., to powództwo należało oddalić. Mając na uwadze wynik sprawy, na mocy art. 98 kpc...
X Ga 229/14 24 października 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 24 października 2014, sygn. X Ga 229 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach instancji odwoławczej. Zarzucił wyrokowi: 1.naruszenie przepisów prawa materialnego, w szczególności art.498 kc w zw.z art.455 kc poprzez błędne zastosowanie i przyjęcie, że wierzytelność pozwanego przedstawiona do potrącenia nie jest wymagalna i zasadna 2. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy,a w szczególności: - art.245 kpc przez jego nieprawidłową wykładnię i przyjęcie, iż pr...
XII Ga 268/14 24 października 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Beata Kozłowska-Sławęcka

Wyrok z 24 października 2014, sygn. XII Ga 268 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 125,00 zł Kwota 21.490 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nkcie II i III, domagającego się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie od pozwanej kosztów procesu za obie instancje. Powód zarzucił naruszenie prawa materialnego w art. 498 k.c. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie i błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że pozwana miała prawo dokonać potrącenia, art. 455 k.c. poprzez jego niezastosowanie, pomimo iż wierzytelność pozwanej stanowiła zobowiązanie bezterminowe, co w świetle art. 498 k.c. wyłącza możliwość potrącenia oraz...
II Ca 1167/14 24 października 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Beata Łomnicka

Wyrok z 24 października 2014, sygn. II Ca 1167 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o odszkodowanie i zadośćuczynienie Wynik oddalono apelację Kwota 18 000 zł · zadośćuczynienie
zadośćuczynienie odszkodowanie z OC dobra osobiste
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...kt II K 986 08 K, jakkolwiek o czym dalej, błędnie nie uwzględnił ich w pełnej wysokości. Podnieść należy, że skarżący błędnie kwalifikują to rozstrzygnięcie jako potrącenie wierzytelności w rozumieniu art. 498 k.c. i w konsekwencji błędnie zarzucają naruszenie przez Sąd Rejonowy art. 505 pkt 3 k.c., który uniemożliwia umarzanie przez potrącenie wierzytelności wynikających z czynów niedozwolonych. Zgodnie bowiem z art. 498 § 1 k.c. potrącenie wymaga istnienia sytuacji, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłuż...
I ACa 1019/14 24 października 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ewa Głowacka

Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Ustawa ta ma zastosowanie jedynie w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, w których nabywca towaru uzależnia jego przyjęcie do dalszej sprzedaży od przedsiębiorcy będącego jego zbywcą, od wniesienia określonego rodzaju opłat dodatkowych, innych niż marża handlowa.

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...reklamy świadczoną na podstawie umowy; 5. naruszenie art. 49 i 56 TFUE przez wykładnię art. 15 uznk wbrew tym regulacjom, tj. wbrew zasadzie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług; 6. naruszenie art. 498 § 1 i 2 k.c. przez błędne przyjęcie, że zapłata wynagrodzenia pozwanego za usługi reklamowe drogą potrącenia z należnościami powoda skutkowała uzyskaniem przez pozwanego bezpodstawnych korzyści; 7. naruszenie art. 505 pkt 3 k.c. przez jego niezastosowanie i przyjęcie, że wierzytelność pozwanego, którą Sąd kwal...
I C 207/13 23 października 2014 Sąd Okręgowy w Sieradzu Katarzyna Powalska

Wyrok z 23 października 2014, sygn. I C 207 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 85.000 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...mi w zakresie wierzytelności pieniężnych albo co do rzeczy oznaczonych co do gatunku tej samej jakości, obie wierzytelności muszą być wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym ( art. 498 § 1 k.c. ). Powód kwestionował fakt istnienia swojego długu wobec pozwanych z jakiegokolwiek tytułu. W tych okolicznościach na pozwanych spoczywał ciężar udowodnienia faktu zarówno co do istnienia wierzytelności, na którą się powoływali, jak i dopuszczalności i warunków jej potrącenia ( art. 6 k.c. ). W zaoferow...
II Ca 246/14 23 października 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 23 października 2014, sygn. II Ca 246 14

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1200 zł
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...lokal (...) powód tego nie kwestionował) także potrącenia z podlegającego wypłacie powodowi świadczenia swoich wierzytelności wobec powoda z tytułu kosztów procesu i egzekucji w łącznej kwocie 52.279,71 zł. art. 498 k.c.) Jednocześnie Sąd Okręgowy za niezasadny uznał podniesiony w apelacji zarzut naruszenia art. 11 ust. 21 zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez nieuwzględnienie wynikającej z tego przepisu zasady, że przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką pozw...
I ACa 555/14 23 października 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 23 października 2014, sygn. I ACa 555 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 89.085,79 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...szczególnych należności Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. Powyższy wyrok zaskarżyła pozwana w całości zarzucając naruszenie art. 609 k.c. w zw. z art. 556 k.c., art. 560 § 1 k.c., art. 566 k.c. oraz art. 498 k.c. poprzez uznanie, że dostarczony przez powódkę beton nie był wadliwy, a w konsekwencji, że powódka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i złożone przez pozwaną oświadczenia o odstąpieniu od umowy i potrąceniu są nieskuteczne. W oparciu o powyższe zarzuty pozwana wniosła o zmianę za...
I C 1458/13 22 października 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Wojciech Żukowski

Wyrok z 22 października 2014, sygn. I C 1458 13

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 338.000 zł · zasądzenie
opinia biegłego rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...niej 1.252.054,67 zł (według odpowiedzi na pozew) bądź 2.500.000,00 zł (według oświadczenia o potrąceniu z dnia 21 października 2013 r., k. 44). Nie zostały jednak spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 498 § 1 k.c. Pozwani w ogóle nie wykazali faktu istnienia podnoszonych przez siebie wierzytelności. Zarówno w umowie najmu z dnia 30 stycznia 2009 r. jak i w umowie z dnia 25 stycznia 2011 r. strony uzgodniły bowiem, że najemcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec wynajmującego, w szczególności o zwrot nakład...
XIII GC 568/12 22 października 2014 Sąd Okręgowy w Katowicach Arkadiusz Przybyło

Wyrok z 22 października 2014, sygn. XIII GC 568 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 200.000,00 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Ponadto pełnomocnik pozwanego wskazał, iż na zasadzie przepisu art. 498 § 1 k.c. składa w imieniu pozwanego oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki z dnia 30 czerwca 2008r. na kwotę 1.500.000 zł zawartej pomiędzy pozwanym M. Ś. a CEGIELNIĄ (...) Spółką z o.o., z wierzytelnością powódki kwocie 200.000 zł dochodzoną w niniejszym postępowaniu oraz zgła...
I ACa 181/14 22 października 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wiesława Kaźmierska

Wyrok z 22 października 2014, sygn. I ACa 181 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...drodze oświadczenia z dnia 23.05.2012r z wierzytelnością banku z bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 5 września 2006r. ( k. 1608-1613). Tę okoliczność pominął Sąd I instancji przy orzekaniu, a wobec treści art. 498 i 499 k.c. ma ona dla niniejszej sprawy istotne znaczenie, gdyż skutkuje zmniejszeniem zobowiązania powódki i jej męża z tytułu należności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym z dnia 5 września 2006r. o tę kwotę. Wskazuje także Sąd Apelacyjny, że analiza akt sprawy I ACa 417 14 Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ( S...
VI ACa 1924/13 22 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 22 października 2014, sygn. VI ACa 1924 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 84.141 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...j zachodzi, według Sądu I instancji adekwatny związek przyczynowy. Sąd I instancji nie uwzględnił podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu, wobec stwierdzenia, iż przedstawione do potrącenia wierzytelności (art. 498 § 1 k.c.) nie istnieją. Wskazał, że nie było sporne ani kwestionowane skuteczne odstąpienie przez stronę pozwaną od umowy. Wobec tego należało uznać ją za niezawartą ex tunc. Jedyny zatem obowiązek jaki spoczywał na stronach polegał na zwrocie wzajemnych świadczeń. Pozwana ponadto mogła domagać się naprawieni...
II CSK 784/13 22 października 2014 Sąd Najwyższy Dariusz Zawistowski

Wyrok SN z 22 października 2014, sygn. II CSK 784 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 1.400.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...na pozew zarzutu potrącenia, jeżeli oświadczenie o potrąceniu nie było wcześniej złożone. Podnosząc zarzut potrącenia, pozwany oświadcza bowiem swą wolę potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. stanowi materialnoprawną podstawę procesowego zarzutu potrącenia. Tego zagadnienia dotyczą przywołane w skardze kasacyjnej orzeczenia Sądu Najwyższego. Nie są to jednak przykłady adekwatne dla uzasadnienia tezy skarżącego, że zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym stanowi oświadczenie w...
II Ca 177/14 21 października 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Bednarek-Moraś

Wyrok z 21 października 2014, sygn. II Ca 177 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 22.910,79 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...uprawnień właścicielskich. Należy również zauważyć, że pozwanym przez cały czas przysługiwały niezależne środki prawne do dochodzenia swoich roszczeń względem powódki, których jednak nie wykorzystali. Art. 498 k.c. stanowi, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym...
VI GC 132/14 21 października 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Renata Bober

Wyrok z 21 października 2014, sygn. VI GC 132 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 132.732 zł Wynik zasądzono świadczenie - 10.478 zł Kwota 132.732 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...– to w sytuacji zalegania inwestora z płatnościami był uprawniony wstrzymywać się z realizacją prac, takie bowiem ustalenia strony niniejszej umowy wzajemnie poczyniły. Reasumując powyższe, w świetle przepisu art. 498 §1 kc zarzut potrącenia podniesiony przez stronę pozwaną należało uznać za bezzasadny, co skutkowało zasądzeniem dochodzonej przez powoda kwoty 132.732 zł tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane (która nie była przez pozwanego kwestionowana) na podstawie art. 647 kc. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481§1...
I ACa 354/14 21 października 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bogdan Radomski

Wyrok z 21 października 2014, sygn. I ACa 354 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 56.650,63 zł · zasądzenie
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...późnienie w wykonaniu przedmiotu umów wynikało z okoliczności leżących po stronie Pozwanego, zatem istniała przesłanka do miarkowania kar umownych nałożonych na Powoda z uwagi na ich rażące wygórowanie; 6. art. 498 § 1 k.c. w zw. z art. 499 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie przez Sąd I instancji, że wierzytelności pozwanego wymienione w oświadczeniu o potrąceniu z dnia 27.06.2005 roku ((...)) rzeczywiście istniały, były wystarczająco skonkretyzowane oraz przysługiwały Pozwanemu w wysokościach w nim wskaza...
I C 157/14 20 października 2014 Sąd Okręgowy w Olsztynie Przemysław Jagosz

Wyrok z 20 października 2014, sygn. I C 157 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...zostawała zatem skuteczność złożonego w toku postępowania oświadczenia pozwanego z (...) r. o potrąceniu. Ponieważ wierzytelności przedstawione do potrącenia obejmować miały kwotę 105 612,25 zł, zgodnie z art. 498 kc ich skuteczne potrącenie z wierzytelnością objętą pozwem prowadziłoby do wzajemnego umorzenia wierzytelności do kwoty niższej, tj. do kwoty ostatecznie dochodzonej przez powoda, w dalszej kolejności skutkując koniecznością oddalenia powództwa. W ocenie Sądu oświadczenie o potrąceniu i oparty na nim zarzut nie z...
I C 500/13 20 października 2014 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Danuta Sawicz-Nowacka

Wyrok SO w Zielonej Górze z 20 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono powództwo Kwota 302.546,79 zł · zasądzenie
planowanie przestrzenne obowiązki inwestora

Teza Funkcja art. 58 ust. 1 k.c. zasadniczo polega na tym, aby zapobiegać powstawaniu stosunków społecznych sprzecznych z porządkiem prawnym i uznanymi normami moralnymi. Sprzeczność czynności prawnej z ustawą występuje nie tylko wtedy, gdy czynność prawna zawiera postanowienia niezgodne z ustawą, lecz także wtedy, gdy nie zawiera tr...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...kości 26.784 zł oraz odszkodowania uzupełniającego w wysokości 128.666,02 zł, i tym samym przysługuje jej wymagalne roszczenie na kwotę 155.450,02. Jednocześnie pozwana oświadczyła upadłemu, że na podstawie art. 498 i 499 k.c. dokonała potrącenia z przysługującej mu wierzytelności w wysokości 211.782,75 zł ze swoją wierzytelnością w wysokości 155.450,02 zł i w wyniku potrącenia pozostała do wypłaty kwota to 56.332,73 zł. Odpowiadając na powyższe zawiadomienie Syndyk Masy Upadłości pismem z dnia 2 lipca 2013 r. poinformowa...
VI ACa 21/14 17 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Teresa Mróz

Wyrok z 17 października 2014, sygn. VI ACa 21 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 178.549,83 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...twarcia rozprawy na nowo, podczas, gdy przeprowadzenie powyższych dowodów było niezbędne dla ustalenia całokształtu stanu faktycznego. Ponadto pozwany zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenia prawa materialnego: - art. 498 k.c. poprzez błędne niezastosowanie w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania instytucji potrącenia. W konkluzji apelacji pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apel...
IX GC 1456/13 16 października 2014 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Aleksandra Zielińska-Ośko

Uzasadnienie z 16 października 2014, sygn. IX GC 1456 13

Teza 1. Okolicznościami rozstrzygającymi o zasadności powództwa o wynagrodzenie za świadczenie usług są: istnienie zobowiązania do świadczenia usług, tj. umowy o świadczenie usług oraz wykonanie usług na rzecz drugiej strony. 2. Odpowiedzialność kontraktowa przyjmującego zlecenie powstanie wówczas, gdy przy wykonaniu zlecenia nie zac...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...nym etapie postępowania nie podniosła zarzutu potrącenia z wierzytelnością powoda. Powód zaś wskazał, iż oświadczenie o dokonaniu potrącenia zostało złożone przez stronę pozwaną przed procesem. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...
I ACa 992/14 14 października 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok z 14 października 2014, sygn. I ACa 992 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 186.788,34 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ia 14.11.2011 r. z przyczyn leżących po stronie powodowej. Sąd Okręgowy na podstawie analizy materiału dowodowego doszedł do przekonania, że nie doszło do kompensaty wzajemnych wierzytelności stron na podstawie art. 498 i nast. k.c., albowiem wierzytelność przedstawiona przez pozwanego do potrącenia nie przysługiwała mu. Sąd ten zważył, iż strona pozwana w toku postępowania nie wykazała, że strona powodowa była tak dalece opóźniona z wykonaniem robót objętych umową, że nie prawdopodobne było, aby zdołała je ukończyć w um...
V GC 109/14 13 października 2014 Sąd Rejonowy w Suwałkach Katarzyna Babiarz-Mikulska

Wyrok z 13 października 2014, sygn. V GC 109 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności Wynik zasądzono świadczenie Kwota 9.197,76 zł · zasądzenie

Teza w postępowaniu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności dopuszcalne jest zgłoszenie potrącenia wzajmenych wierzytelności

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...u rachunkowemu, którego rezu atem jest wzajemne zniesienie tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (por. wyrok SN z 6 września 1983 r., IV CR 260 83, OSNC 1984, nr 4, poz. 59). Zgodnie z treścią art. 498 § 1 kc, każdy podmiot prawa cywilnego może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności innego podmiotu, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki pozytywne: 1) dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami (wzajemność wierzytelności); 2) przedmiotem obu wierzytelności są p...
I C 1103/14 9 października 2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Kwiatkowski

Wyrok z 9 października 2014, sygn. I C 1103 14

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 28.585,75 zł · kwota żądania
art. 676 k.c.
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...u z opinii biegłego, czego jednak nie uczyniła. Mając powyższe na uwadze, Sąd stwierdził, że stronie pozwanej nie przysługiwała wzajemna wierzytelność wobec powoda, nadająca się do potrącenia, stosownie do art. 498 i n. kc). W związku z tym powództwo o zapłatę uwzględniono w całości, zasądzając na rzecz powoda kwotę 23394 zł tytułem zaległego czynszu, kwotę 5191,75 tytułem odsetek ustawowych od tegoż czynszu, a także dalsze odsetki od należności głównej od dnia wytoczenia powództwa, na podstawie art. 481 kc i odsetki o...
I ACa 130/14 9 października 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Wójtowicz

Wyrok z 9 października 2014, sygn. I ACa 130 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 788 977,32 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ku umownego łączącego powódkę ze spółką (...), przenosił spór na grunt stosunku podstawowego, regulowanego co do zasady przez przepisu Kodeksu cywilnego. Warunki skutecznego potrącenia przewidziane zostały w art. 498 k.c., zgodnie z którym gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności...
VI ACa 1660/13 8 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Stefańska

Wyrok z 8 października 2014, sygn. VI ACa 1660 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 630.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ę 435.169,88 zł. Wobec faktu, że pozwanemu przysługuje wobec powoda wierzytelność w wysokości 435.169,88 zł, możliwe było jej potrącenie z wierzytelności powoda z tytułu kary umownej, co zgodnie z treścią art. 498 § 2 k.c. wywołało skutek w postaci umorzenia się obu wierzytelności nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, tj. do kwoty 420.000 zł. Dlatego powództwo podlegało oddaleniu w całości. W piśmie procesowym z dnia 24 stycznia 2011 r. (k. 623 akt) powód poinformował Sąd Okręgowy, że przed Sądem Okręgowym w Wa...
I ACa 341/14 3 października 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok SA w Białymstoku z 3 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 89.258,61 zł · kwota żądania

Teza Wymagalność wiąże się z prawną możliwością skutecznego żądania świadczenia przez wierzyciela. Od wymagalności należy odróżnić termin spełnienia świadczenia, inaczej regulowany dla zobowiązań terminowych (art. 457 , 458 k.c.), inaczej dla zobowiązań nieterminowych (art. 455 k.c.), przy czym jego charakter ma oczywiście wpływ na k...

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
I ACa 849/14 2 października 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 2 października 2014, sygn. I ACa 849 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
piractwo / prawa autorskie
zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...aty, - 700 zł. tytułem niezapłaconych przez pozwanego kosztów sądowych w sprawie I C 466 99 S z odsetkami. Następnie Sąd Okręgowy dokonał oceny powyższych faktów na gruncie przepisu art. 840 § 1 pkt 2 k.c. i art. 498 § 1i 2 k.c. Powód w niniejszym postępowaniu wystąpił z powództwem o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności twierdząc, że dokonał potrącenia wierzytelności stwierdzonej kwestionowanym tytułem egzekucyjnym z wzajemnymi wierzytelnościami przysługującymi powodowi wobec pozwanego. Skuteczne potrącenie skutkuje...
VIII Ga 98/14 30 września 2014 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 30 września 2014, sygn. VIII Ga 98 14

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ści oświadczenia pozwanego o potrąceniu wzajemnych wierzytelności jeszcze przed procesem. Skuteczność oświadczenia o potrąceniu zależy od spełniania przez podlegające potrąceniu wierzytelności przesłanek z art. 498 k.c. Zgodnie z nim, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są...
V Pa 18/14 30 września 2014 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Beata Łapińska

Wyrok z 30 września 2014, sygn. V Pa 18 14

Podstawa prawna
art. 498 kc Pojęcie potrącenia
...ci złożenia oświadczenia woli o potrąceniu (dokonania potrącenia), lecz wyłącza ich potrącalność. Wyłączenia te należy, więc rozpatrywać w tej samej płaszczyźnie, co warunki potrącalności określone w art. 498 k.c. Okoliczności wymienione w art. 504 i 505 k.c., których wystąpienie stoi na przeszkodzie potrącenia, są w doktrynie określane, jako tzw. negatywne przesłanki potrącenia (zob. np. L. Stępniak, glosa do wyroku SN z 15 grudnia 1994 r., I CRN 149 94; M. Pyziak-Szafnicka (w:) System prawa prywatnego, t. 6, s. 1100 i n.)....