Baza orzeczeń sądowych

...brutto solidarnie przez obu pozwanych. Tym niemniej zdaniem Sądu powództwo jest jedynie częściowo zasadne, zgodzić się bowiem należy z zarzutami pozwanych, że wobec dokonanego przez pozwanego ad.1 potrącenia z art.498 kc przysługującej mu wobec powoda wierzytelności o zapłatę kary umownej wierzytelność powoda o zapłatę wynagrodzenia w części wygasła. Zgodnie z art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę...

...ścią jakiej dopuszczono się w trakcie postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, z wierzytelnościami dochodzonymi w przez powoda w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...h kwot, bowiem pozwana podnosząc zarzut potrącenia twierdziła, iż w okresie objętym pozwem takie naliczenie kwot spowodowało u niej powstanie odrębnego roszczenia o zapłatę odszkodowania wobec powoda. Zgodnie z art. 498 § 1 kc gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i...

...izować się dopiero z chwilą wydania nieruchomości właścicielowi. Dopiero wówczas ewentualna wierzytelność wzajemna mogłaby stać się wymagalna, co jest podstawowym warunkiem skutecznego potrącenia w świetle art. 498 § 1 k.c. Wobec jego braku, Sąd oddalił wniosek dowodowy pozwanego z opinii biegłego na okoliczność oszacowania wartości nakładów jako zbędny w niniejszym postępowaniu . Chybiony okazał się także zarzut pełnomocnika pozwanego o niekorzystaniu przez pozwanego z całości nieruchomości powódki – okoliczność korz...

...art. 321 § 1 k.p.c.). Sąd miał przy tym na uwadze, że w piśmie z dnia 30.04.2013 r. (k.41) powód złożył pozwanemu materialnoprawne oświadczenie o potrąceniu. Pozwany nie przeczył jego otrzymaniu. Jak stanowi art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...ia o potrąceniu kwoty 1.946,30 zł (tytułem zakupionych towarów) z kwotą 2.646,75 zł (tytułem zwróconych pigmentów). Zakreślił równocześnie 7 dniowy termin zapłaty różnicy pomiędzy w w kwotami. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...ońcowego, zaś uregulowanie zawarte w § 8 pkt 8 nakładało na pozwaną obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Zarzut potrącenia podniesiony przez pozwaną został uznany przez Sąd za nieuzasadniony. Zgodnie z treścią art. 498 §1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i...

...a opóźnienie w wykonaniu robót. Do pisma zawierającego ten zarzut została dołączona nota obciążeniowa z dnia 23 stycznia 2013 r. Odnosząc się do powyższego zarzutu Sąd I instancji stwierdził, iż zgodnie z art. 498 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mo...

...ntem przełomowym w stosunkach między stronami umowy o roboty budowlane. W razie braku zastrzeżeń co do jakości potwierdza bowiem wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia. Przepis art. 498 § 1 kc stanowi, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są...

...307,26 zł (2.927.592,79 zł x 0,3% x 17 dni) oraz pomniejszenia o tą kwotę należnego powódce wynagrodzenia. Z tych też względów na uwzględnienie zasługiwał podniesiony przez pozwane Miasto zarzut potrącenia (art. 498 § 1 k.c.) wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelnością powódki z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do zastosowania art. 484 § 2 k.c. i zredukowania naliczonej przez pozwanego kary umownej. Przypomnieć należy, że stosownie do art. 353 1 k.c. strony mogą u...

...znaczny ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu, jeśli takie oświadczenie nie zostało złożone wcześniej (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 kwietnia 2005r., I CK 181 03, LEX nr 163977). Zgodnie z regulacją art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...cywilnego (art. 498 – 505 k.c.) funkcjonuje w zasadzie na obszarze regulowanym przez prawo prywatne, obejmując stosunki prawne, w których obie strony występują w podwójnej roli wierzyciela i dłużnika. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c., obydwie wierzytelności powinny spełniać wymagania jednorodzajowości (pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku), wymagalności i zaskarżalności. Wykonanie prawa potrącenia polega na złożeniu drugiej stronie oświadczenia o charakterze prawokształtującym (art. 499 zdanie pierwsze...

...m obowiązkom to i tak jego roszczenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Powód wywodził swoje roszczenie z faktu skutecznego przelewu wierzytelności na jego rzecz przez pierwotnego wierzyciela. Zgodnie z przepisem art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylkoco do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...Sąd Rejonowy rozstrzygnął na podstawie art. 100 k.p.c. Powyższy wyrok zaskarżył apelacją pozwany w części, tj. w zakresie punktu 1. i 3. zarzucając Sądowi Rejonowemu: 1. naruszenie prawa materialnego, tj.: a) art. 498 k.c. w zw. z art. 499 k.c., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie do stanu faktycznego sprawy i w konsekwencji nieprawidłowe przyjęcie, że wzajemne wierzytelności stron nie podlegają potrąceniu, zaś dokonane przez pozwanego potrącenie było nieskuteczne, b) art. 405 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie do stanu...

...zieścia cztery grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych. Apelację od wskazanego wyroku wniósł pozwany zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił naruszenie: 1. prawa materialnego, tj. art. 498 § 1 k.c. poprzez uznanie, iż pozwanemu nie przysługiwała możliwość zgłoszenia zarzutu potrącenia nieopłaconej części wynagrodzenia, tj. kwoty 23.500 złotych pomimo wykonania przez niego prac objętych kosztorysem, które nie były przedmiotem reklamacji; 2. prawa procesowego, które miało wpływ na treść wydanego...

...rozliczył z powodem we własnym zakresie (mail k. 127). Reasumując powyższe uznać należy za niezasadny zarzut w całości potrącenia wobec nieudowodnienia przez pozwaną roszczenia przedstawionego do potrącenia (art. 498 i nast. kc w zw. z art. 471 kc, 361 kc, 6 kc oraz postanowienia umowy stron nr (...) przy zastosowaniu art. 322 kpc) co dało podstawę do uwzględnienia w całości niespornego roszczenia powoda objętego pozwem, o czym orzeczono w pkt I wyroku. O kosztach postępowania orzeczono w pkt II i III wyroku obciążając kosztami proc...

...lny stanowi inaczej. Jak zaś wskazał ostatnio Sąd Najwyższy w chwale z dnia 5 listopada 2014 r., III CZP 76 14, aprobując przeważające poglądy doktryny i orzecznictwa, wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym z art. 455 k.c. W oświadczeniu o potrąceniu z dnia 25 lipca 2012 r. powódki określiły swoją wierzytelność w kwocie 179.193,24 zł jako szkodę wyrządzoną nienależytym wykonywaniem przez Bank umowy kredytowej. Nie wskazały natomiast jakie działania lub zaniechania pozwanego tę szkod...

...erpnia 2013 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 91.536 zł. Odpowiadając na to wezwanie Centrum oświadczyło, że dokonało potrącenia dochodzonej pozwem kwoty w oparciu o obowiązującą strony umowę oraz art. 498 k.c. i art. 499 k.c. w związku, z czym odmówiło zwrotu powodowi żądanej kwoty. Ustalenia powyższe nie były między stronami sporne. Sąd wskazał, że kwestią sporną było natomiast uprawnienie pozwanego do potrącenia należności w kwocie 91.536 zł z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe rozliczenie otrzymanej p...

...lności. Złożony zaś w trakcie procesu zarzut potrącenia by wywołał skutek potrącenia, tj. by mógł doprowadzić do umorzenia wzajemnych wierzytelności, to poza tym że musiałby spełniać warunki określone w art. 498 § 1 kc, musiałby także zostać skutecznie złożony powodowi. Jak wynika z powołanego w apelacji orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2010 r., sygn. akt I PK 56 10, doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi adresata nie może być traktowane jako oświadczenie o potrąceniu, gdyż wobec doręczenia go pełnomo...

...niały okoliczności uzasadniające nałożenie przez pozwanego na powoda kary umownej, to niezależnie od powyższego pozwany nie złożył skutecznie oświadczenia o potrąceniu. Powołując się na treść przepisów art. 498 k.c., 499 k.c. i 455 k.c. Sąd I instancji zważył, że wierzytelność pozwanego z tytułu kary umownej nie była w dniu 8 listopada 2013 r. wymagalna - wymagalność roszczenia o zapłatę kary umownej następuje bowiem po wezwaniu dłużnika do zapłaty przez wierzyciela (art. 455 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej st...

...powinien zwrócić pozwanemu zadatek. Wbrew stanowisku powoda samo przedawnienie wierzytelności przedstawionej do potrącenia nie stoi na przeszkodzie dokonaniu potrącenia, to jest osiągnięcia skutku o jakim mowa w art. 498 § 2 k.c. Jak bowiem wynika z treści art. 502 k.c. wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło. Powyższa przesłanka w niniejszej sprawie została spełniona. Pozwany S. K. zgłosił w myśl art. 499 k.c. zarzut potrącenia, ma...

...Potrącenie jest czynnością materialnoprawną; dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywołuje skutek w postaci wzajemnego umorzenia się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c., art. 499 k.c.). W razie podniesienia w procesie zarzutu potrącenia, podlega on badaniu pod kątem istnienia przesłanek z art. 498 § 1 k.c. Oświadczenie dla swej ważności nie wymaga określonej formy, może być złożone w postaci pisma procesowego z tym, że musi pochodzić od uprawnionej strony i wyrażać wol...

...dnić w takiej właśnie wysokości. Od powyższego rozstrzygnięcia apelację wniosła strona pozwana, zaskarżają wyrok Sądu Okręgowego w całości i zarzucając: - naruszenie art. 483 § 1 k.c., art. 484 k.c. oraz art. 498 k.c. poprzez niezastosowanie tych przepisów w wyniku uznania przez Sąd, że powód nie dopuścił się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania wynikającego z zawartej z pozwanym umowy; - sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego na skutek naruszenia art. 233 k.p.c. poprzez p...

...zł. Uwzględniając treść zobowiązania, pozwany winien uiścić na rzecz powoda 20 % z tej sumy, czyłi kwotę 34.500 zł. Uwzględniając jednak skuteczne podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia zgodnie z art. 498 k.c. wierzytelności przysługującej pozwanemu w zakresie zasądzonych wyrokiem sądowym kosztów postępowania w kwocie 4.874,75 zł, Sąd uwzględnił żądanie pozwu do kwoty 29.625,25 zł (34.500 zł - 4.874,75 zł). O odsetkach sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 455 k.c. Powódka wzywając pozwane...

...zku z czym nie był on zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w majątku Pozwanego na skutek konieczności zakupu gotowej mieszanki kruszywa od podmiotów trzecich,” 9) „naruszenie prawa materialnego, to jest art. 498 § l k.c., poprzez nie zastosowanie go w stanie faktycznym sprawy i uznanie, że Pozwany nie wykazał, iż posiada w stosunku do Powoda wymagalne wierzytelności nadające się do potrącenia”, 10) „naruszenie prawa materialnego, to jest art. 5 k.c. w zw. z § 3 ust. 4 Umowy najmu, przez jego niezastosowanie (…) mimo, iż d...

...oby są jednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem, a przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze oraz wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym (art. 498 § 1 kc). Także zasadnie powód zarzucał, iż w myśl art. 94 ust. 1 ustawy postępowanie upadłościowe i naprawcze potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli dłużnik upadłego nabył wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości albo nabył ją w ciągu ostatniego roku przed dniem ogłoszenia upad...

...czerwca 2014 r., przy tym tylko jedno z nich było skuteczne, z przyczyn wskazanych poniżej. Skuteczność oświadczenia o potrąceniu zależy od spełniania przez podlegające potrąceniu wierzytelności przesłanek z art. 498 k.c. Zgodnie z nim, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są...

...się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w powyższym przepisie, jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności. Stanowi ono zatem materialnoprawną podstawę zarzutu potrącenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2009 r., IV CSK 356 2008, niepubl.). W świetle regulujących potrącenie przepisów prawa materialnego obojętne jest jednak, kiedy oświadczenie o potrącen...

...a jedynie oświadczenie o podniesieniu procesowego zarzutu potrącenia, nie złożyła zaś materialnoprawnego oświadczenia w tym zakresie. Ponadto nie zostały spełnione przesłanki potrącenia wymienione w przepisie art. 498 § 1 k.c., gdyż wierzytelność zgłoszona do potrącenia przez pozwaną w kwocie 57 809,70 złotych, w dacie zgłoszenia, nie była wierzytelnością wymagalną. w dacie zgłoszenia. Z charakteru tej wierzytelności wynika, iż wierzytelność ta podlegałaby zwrotowi dopiero po zakończeniu najmu i stała się wymagalna dopier...

...atę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu, co oznacza, że nie obejmuje ono co do zasady wierzytelności wzajemnej podlegającej potrąceniu na ogólnych zasadach wyrażonych w art. 498 k.c. Ubezpieczony bowiem nie musi być jednocześnie ubezpieczającym, a zatem i dłużnikiem ubezpieczyciela z tytułu składki. Oddalając zarzut naruszenia art. 106 ustęp 1 pkt. 4 w związku z art. 111 uokik Sąd drugiej instancji stwierdził, że jego uzasadnienie jest ogólnikowe i nie powołuje żadnych konkretnych argumen...