Baza orzeczeń sądowych

...odał, że wykonanie robót dodatkowych, stanowiące zmianę przedmiotu umowy spowodowało wystąpienie rażącej straty w majątku powoda, stąd zaistniała podstawa prawna do podwyższenia wynagrodzenia przewidziana w art. 632 § 2 k.c. i art. 629 k.c., której dają możliwość ingerencji w treść stosunku zobowiązaniowego łączącego strony. Powód powołał się w tej mierze także na przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu zawarte w art. 405 k.c. W odpowiedzi na pozew z dnia 21 grudnia 2012 roku pozwane Województwo (...) wniosło o oddalenie pow...

...nowi zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła, więc starania przyjmującego zamówienie na dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu (art. 628 § 1, art. 629 i art. 632 k.c.). Uważa się, że stosunek prawny wynikający z umowy o dzieło nie ma charakteru zobowiązania trwałego (ciągłego). Stanowi zobowiązanie do świadczenia jednorazowego i to po obu stronach tego stosunku, a jego ramy czasowe wyznacza powierzenie wykonania i wykonanie dzieła. Czas ten jest zatem z zasady warunkowany wła...

...535 § 5 k.p.k., jako że użyty w tym przepisie zwrot „w całości” oznacza uwzględnienie wszystkich podniesionych w kasacji zarzutów, a nie sformułowanego w niej wniosku. O kosztach procesu orzeczono po myśli art. 632 pkt 2 k.p.k. kc

...projektowych i aktualizacji dokumentacji podziałowej jest niezasadne, gdyż mieści się w ramach wcześniej zawartych umów i jest objęte zapłaconym przez pozwanego wynagrodzeniem ryczałtowym (art. 627 k.c. w zw. z art. 632 § 1 k.c.). Inaczej przestawia się kwestia kosztów związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji pachnicy dębowej, ocenionych przez powódkę na wartość 35.055 zł (w uzasadnieniu pozwu wskazywano też, najprawdopodobniej wskutek oczywistej omyłki, kwotę 33.055 zł). Na wstępie wskazać należy, że czynność ta, w szcze...

...acja rodzi określone konsekwencje prawne dla inwestora i wykonawcy robót budowlanych, gdyż ustalenie w umowie wynagrodzenia ryczałtowego powoduje niedopuszczalność zarówno jego podwyższania, jak też obniżenia (art. 632 § 1 k.c., por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015r., II CSK 389 14). Sąd Okręgowy podkreślił, że na tym tle dostrzec trzeba, iż w § 9 punkcie 4 umowy, strony ustaliły, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zostaną one rozliczone odrębnymi kosztorysami powykonawczymi, według parametrów cenowych o...

...o wynagrodzenia. W orzecznictwie przyjmuje się, że jeżeli w umowie o roboty budowlane zastrzeżono dla ich wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe, istnieje możliwość stosowania odpowiednio art. 628 i art. 632 § 2 k.c. (uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r., sygn. akt III CZP 41 09, OSNC 2010, nr 3, poz. 33). Sąd Okręgowy wskazał, że w § 3 umowy o roboty budowlane strony uzgodniły, że M. P. jako wykonawca otrzyma od (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. jako inwestora wynagrodzenie...

...zł według opinii biegłego), które nie były przewidywane w umowie. Albowiem z jednej strony powódka nie wskazywała, że kosztów tych żąda, z drugiej gdyby nawet takie roszczenie zgłosiła to z uwagi na treść art. 632 kc nie mogłoby zostać uwzględnione (wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy i jego podwyższenie byłoby możliwe tylko w wypadku istnienia po stronie wykonawcy zagrożenia rażącą stratą-za taką nie może być uznana strata sięgająca nieco ponad 2 % wartości kontraktu). O odsetkach Sąd orzekł w oparciu o przepis a...

...tedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Gdyby jednak okazało się w wyniku postępowania dowodowego, że strony związane były ryczałtem, to zgodnie z art. 632 § 1 KC przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oczywiście rozważania na gruncie przepisów art. 630 i 632 KC będą zbędne jeśli w wyniku pogłębionej analizy zgromadzonych dowodów, zgodnej z dyspoz...

...w ocenie Sądu Apelacyjnego błędna. Dla określenia charakteru wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie ma bowiem znaczenia to, czy strony użyły w treści umowy ustawowych zwrotów zawartych w art. 629 k.c. i 632 k.c. (które to przepisy – wbrew prezentowanym przez powoda poglądom mają odpowiednie zastosowanie do umowy o roboty budowlane – art. 656 k.c.) lecz istota zawartych w tym zakresie postanowień umownych. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest uzgodnienie przez strony oznaczonej kwoty pieniężnej należnej wykonawcy jako wynag...

...e zadeklarowanym wynagrodzeniu. Przyjęcie ryczałtowego rodzaju wynagrodzenia, co do zasady wyłącza możliwość zwiększenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, ponieważ zgodnie z przywołanym art. 632 k.c. rozliczenie za realizację robót w formule ryczałtu wyklucza żądanie podwyższenia wynagrodzenia. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest sytuacja wskazana w art. 632 § 2 k.c. według którego, sąd jest władny podwyższyć ryczał lub rozwiązać umowę, jeśli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewi...

...Sądu Najwyższego, wyraził stanowisko, że w umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i następne k.c., strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia za­kresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ry­czałtowego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też...

...ami technicznymi wykonania i odbioru, polskimi normami oraz zasadami techniki i sztuki budowlanej. Z § 2 umowy wynika, że wykonawca wykona zamówienie zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą. Sąd wskazał, że w myśl art. 632 k.c. uzgodnienie wynagrodzenia ryczałtowego wyklucza możliwość jego podwyższenia, nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Art. 38 ust. 1 p.z.p. przewiduje, że wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamó...

...że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Natomiast cechą wynagrodzenia ryczałtowego – przewidzianego jednakże w kodeksie cywilnym w przepisach dotyczących umowy o dzieło a nie umowy zlecenia ( art. 632 kc ) jest jego z góry określona wysokość, niezmienna bez względu na to, czy w czasie zawarcia umowy istniała możliwość przewidzenia rozmiaru pracy lub kosztów . Inaczej mówiąc, ryzyko powstania ewentualnej straty związanej z nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru prac (a zatem nieuwzględnieniem określonych czynności c...

...charakterze ryczałtowym, którego istota polega na tym, że przyjmujący zamówienie nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 k.c.). Zgodnie z art. 632 § 2 zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego można domagać się jedynie w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć a wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą. Nie budzi przy tym wątpliwości, że sama utrata dochodu nie je...

...że zamawiający nie zapłacił wykonawcy zaległych odsetek od nieterminowych wpłat (nie odnoszących się jednak do przedmiotowej umowy) i powołaniem się na tzw. nadzwyczajną zmianę stosunków (art. 629 k.c. oraz art. 632 § 2 k.c.), a także oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z dnia 28 listopada 2013 r. (niekonsekwentnym w przekazie, bo z jednej strony zawiera stwierdzenie, że „wykonawca zmuszony jest odstąpić od umowy”, z drugiej propozycję polubownego odstąpienia), nie wyznacza terminu na spełnienie świadczenia wzajemnego (k.25-2...

...h płatna po zakończeniu prac, nie później niż do 31 lipca 2014 roku. W niniejszej sprawie strony ustaliły konkretną wysokość zapłaty za konkretne prace, a zatem zastosowały wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 § 1 k.c. Istotą ceny ryczałtowej jest to, że jest ona niezmienna w trakcie realizacji prac. Zaakceptowana cena ryczałtowa (ofertowa) pokrywa wszystkie zobowiązania wobec Wykonawcy według umowy, w treści której wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego przedmiotu umowy, w terminie i na warunkach w niej okreś...

...niecznym uchylenie przez Sąd Najwyższy zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania (art. 537 § 2 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.). O kosztach procesu orzeczono po myśli art. 632 pkt 2 k.p.k. 5 kc

...apłatę wynagrodzenia za roboty częściowo wykonane oraz wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia. Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia miał fakt ustalenia przez strony wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Istota wynagrodzenia ryczałtowego, wskazująca na zasadę jego niezmienności w toku realizacji umowy, jednolicie była określana w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki: z dnia 26 kwietnia 2007 r., III CSK 366 06; z dnia 14 marca 2008 r., IV CSK 460 07; z dnia 25 marca 2011 r., IV CSK 397 10,...

...sze uwadze, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej jego punktu 3 i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. postępowanie karne w tej części umorzył. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. Z tych wszystkich względów orzeczono, jak w wyroku. kc

...utu. Sąd I instancji wskazał, że powodową Spółdzielnię i wykonawcę łączyły umowy o roboty budowlane, do których zastosowanie per analogiam znajdują przepisy dotyczące wynagrodzenia w umowie o dzieło w tym art. 632 k.c. stanowiący o wynagrodzeniu ryczałtowym. Zgodnie z poglądem ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie wynagrodzenie ryczałtowe zostało ukształtowane przez ustawodawcę, jako świadczenie niepodlegające zmianie, co przejawia się w wykluczeniu co do zasady roszczenia wykonawcy o podwyższenie wartości tego świadczenia....

...jego zgody na ich użycie, brak zlecenia przez pozwanego prac i potwierdzeń ich wykonania, pozwany wskazuje, iż zawarta umowa z dnia 21.03.2012r. miała charakter umowy opartej na ryczałtowym wynagrodzeniu powódki (art. 632 k.c). Z tego też względu przyjmujący zamówienie (powódka) nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o ile nie wyraził na to zgody pozwany (inwestor). Pomimo wynagrodzenia ryczałtowego oraz określenia w harmonogramie prac terminów wykonania poszczególnych robót, powódka próbuje celowo wskazywać prace i materia...

...o rozstrzygnięcia o materialnej przesłance zasadności powództwa. W tych warunkach Sąd uznał, że powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie. Odwołał się do treści art. 647 k.c., art. 648 § 1 k.c., art. 632 k.c. w zw. z art. 656 k.c., art. 139 i art. 144 prawa zamówień publicznych, a także art. 405 i art. 410 k.c. i przyjął, że w analizowanym stanie faktycznym jedyną skuteczną podstawą roszczeń powódki są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sankcją niezawarcia w trybie zamówienia publicznego umowy o roboty dodatkowe...

...o wyroku s.apel. z dnia 5 lutego 2014 r., I ACa 801 13”, opubl. Glosa 2015 2, str. 67-72), iż zasada autonomii woli, przełamywana wyłącznie przez przepisy o charakterze wyjątkowym (art. 3571, art. 3581, art. 388, art. 632 § 2 k.c.), nie pozwala na przyjęcie uznania sędziowskiego w ustalaniu treści zastępczego oświadczenia woli (np. w formie zastosowanej w art. 322 k.p.c.), a już sama możliwość skorzystania przez pozwany bank z przywilejów egzekucyjnych i uzyskania tytułu wykonawczego uzasadnia obronę powoda w postaci powództwa o usta...

...Z rozstrzygnięciem powyższym nie zgodziła się strona pozwana wnosząc apelację , w której podniosła następujące zarzuty: - naruszenia art. 630 § 1 i 2 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, - naruszenia art. 632§ 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia możliwa jest zmiana wysokości umówionego wynagrodzenia bez zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 632 §2 k.c., - obrazy art. 405 k.c. poprzez jego zastosowanie i uznanie, że w istniejącym stanie faktycznym stanowi o...

...jest, że powyższe prace zostały przez strony wyłączone z zakresu umowy i powód ich nie wykonał. Zdaniem powoda charakter umówionego wynagrodzenia będącego wynagrodzeniem ryczałtowym uniemożliwia, w świetle art. 632 § 1 kc jego zmianę poprzez obniżenie. Powyższy przepis stanowi, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jest to zatem uregulowanie odnosz...

...ie w określonej kwocie nawet jeżeli czynniki decydujące o skalkulowaniu przez strony wynagrodzenia na określonym umownie poziomie wskazywałby na jego zaniżenie. Istotę wynagrodzenia ryczałtowego określa przepis art. 632 § 1 k.c. dotyczący umowy o dzieło. Wprawdzie przepis art. 656 § 1 k.c. nie zawiera odesłania do stosowania tego przepisu do umowy o roboty budowlane, to jednak w orzecznictwie przyjmuje się stosowanie art. 632 § 2 k.c. do podwyższenia umówionego za roboty budowlane wynagrodzenia ryczałtowego (por. uchwała siedmiu sędz...

...h art. 98 k.p.c. Apelację od tego wyroku wniosła pozwana zarzucając Sądowi Rejonowemu: - niezgodne ze zgromadzonym materiałem dowodowym ustalenie, że pozwana nie uregulowała ustalonego wynagrodzenia, - naruszenie art. 632§1 k.c. poprzez przyjęcie, że umówione przez strony wynagrodzenie nie miało charakteru ryczałtowego, - naruszenie art. 628 k.c. poprzez przyjęcie, że strony uzgodniły przed dokonaniem naprawy, że pozwana zobowiązana będzie do dopłaty należności przekraczających wartości odszkodowania, - naruszenie art. 233 k.p.c....

...owany jako zarzut zawyżenia wynagrodzenia ryczałtowego. Obowiązujące przepisy przewidują wyjątek od zasady niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego, jest to tzw. mała klauzula rebus sic stantibus, wynikająca z art. 632 § 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W orzecznictwie przyjmuje się, że art. 632 § 2 k.c. znajduje zastosowanie również do...

...ie wpływa jednak na ustalenia co do wysokości należnego powodowi wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej w dniu 29.12.2014 roku, gdyż wysokość ryczałtowego wynagrodzenia została wskazana w umowie stron. Zgodnie z art. 632 § 1 kc jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe to określane z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy koszt...

...agrodzenie ryczałtowe, a możliwość ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego była wykluczona, art. 628 kc przez przyjęcie, że strony nie ustaliły wynagrodzenia za dzieło podczas gdy takie ustalenia miały miejsce, art. 632 par. 2 kc wobec uznania, iż zaszły nadzwyczajne przesłanki uzasadniające podwyższenie wynagrodzenia, mimo iż takie okoliczności nie miały miejsca oraz art 6 kc, przez przyjęcie, że wykonano prace wykraczające poza pierwotne ustalenia z pozwaną ,w sytuacji gdy powódka nie przedstawiła na tę okoliczność żadnych do...