Baza orzeczeń sądowych

...brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy. Z uwagi na przedmiot umowy wyłączone było przy tym odesłanie z art. 627 1 k.c. do przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Równoważną podstawą żądania pozwy był art. 471 k.c., w orzecznictwie nie budzi bowiem wątpliwości, że gdy roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w zw. z art. 656 KC) lub roszczenia odszkodowawcze oparte na zasadach ogólnych (art. 471 KC). Wybór uprawnień wynikających z rękojmi nakłada na ni...

...e w sprawie oczywiście sprzeczne z przepisami mającymi zastosowanie albo z powszechnie aprobowanymi poglądami doktryny lub ustalonym orzecznictwem znanym przed podjęciem czynności, stanowi podstawę przewidzianej w art. 471 k.c. odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania ( vide orz. SN z 15.03.2012 r., I CSK 330 11, OSNC 2012 9 109 i orz. Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19.02.2016 r., I ACa 1230 15, Legalis nr 1446437). Zgodnie z art. 471 k.c., dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego...

...ie powoda usprawiedliwione jest do wysokości 700 zł z tytułu uiszczonej i niezwróconej przez pozwanego zaliczki. Postępując w ten sposób pozwany wyrządził powodowi szkodę w takim właśnie rozmiarze w świetle art. 471 k.c. W zakresie żądania odszkodowania z tytułu poniesienia przez pozwanego większych kosztów zastępstwa prawnego, niż umówione z pozwanym, powództwo należało uznać za zasadne w całości. Materiał dowodowy zaoferowany przez powoda pozwala na ustalenie, że poniósł on łącznie z tytułu zaangażowania adwokatów J....

...nieniu pozwu podano, że pozwany wydzierżawił powodowi odpłatnie dystrybutor w ramach odbywających się targów pracy w P.. Po zakończeniu targów, pozwany nie zwrócił dystrybutora. W związku z tym, na podstawie art. 471 k.c., powód domaga się odszkodowania za utracony sprzęt. W dniu 23.11.2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczy, zgodnie z żądaniem pozwu. Pełnomocnik pozwanego złożył sprzeciw od tego nakazu zapłaty z wnioskiem o oddalenie powództwa. Zarzucono, że powód nie odebrał dystrybu...

...kwota 2.417 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego na rzecz pozwanego, kwota 41.360 zł tytułem należności z oddalonego powództwa. Powód wskazał, iż odpowiedzialność radcy prawnego oparta jest na przepisie art. 471 k.c. w związku z art. 734 k.c., a w dalszej kolejności na ewentualnej odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego. Powód podkreślił, iż w przedmiotowej sprawie radca prawny udzielił mu niewłaściwej porady prawnej, a on działając w zaufaniu do wiedzy i fachowości radcy prawnego, na zap...

...akt I ACa 783 12), że umowy stron nie można zakwalifikować jako umowy deweloperskiej i typowej umowy przedwstępnej. Była to umowa nienazwana o charakterze mieszanym. Jako podstawę odpowiedzialność Sąd wskazał art. 471 k.c., podkreślając, że nie doszło do realizacji umowy „przedwstępnej” z dnia 5 marca 2012 r., skoro sprzedający nie dokonali przeniesienia własności lokalu na warunkach ustalonych w tej umowie. W ocenie Sądu I instancji niezachowanie przy zawarciu umowy formy aktu notarialnego nie pozbawia w niniejszej sprawie powod...

...karę umowną, której wysokość jest znana i może być w sposób nie budzący wątpliwości określona. Dalej sąd zauważa, że kara umowna jest formą odszkodowania umownego. Od odszkodowania dochodzonego w trybie art. 471 k.c. różni się jedynie tym, że należy się ona bez względu na wysokość szkody (art. 484 § 1 k.c.), a jej zastrzeżenie w umowie powoduje modyfikację reguł odpowiedzialności kontraktowej w ten sposób, że wierzyciel wykazuje jedynie sam fakt zastrzeżenia kary umownej oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobow...

...dowodnienia. Szkoda wynikająca z podwyższonych kosztów obsługi kredytu pozwanego (wraz z kosztem uzyskania wiarygodnej informacji to potwierdzającej) została należycie udowodniona i podlegała zasądzeniu na mocy art. 471 k.c. Odpowiedzialność za niedochowanie terminu zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia własności lokalu w całości obciąża pozwanego. Powód w żaden sposób się do tego nie przyczynił. Powód nie sprecyzował jednoznacznie, czy kwota dochodzona z tytułu wady miejsca postojowego jest oparta na reżimie rękojmi, czy...

...opisanego w punkcie 1 wyroku w zakresie kwoty 51.170,75 zł powinno nastąpić za jednoczesnym wydaniem pozwanemu podłogi zamontowanej w domu powoda, za którą pozwany wystawił faktury VAT o numerach (...). Zgodnie z art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Po odstąpieniu od umowy jest ona uważana za niezawartą od początku. Ozna...

...skuteczne zgłoszenie zarzutu przedawnienia przez stronę pozwaną. Sąd Okręgowy dla uzasadnienia takiej swojej oceny przedstawił następującą argumentację : podstawę prawną roszczenia powódki stanowił przepis art. 471 k.c. Stanowi on ,że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Szkodę powódki miały stanowić utracone korzyści ( luc...

...ciwości, do rozpatrywania tego typu spraw oraz z informacją, że dalsza korespondencja postanie bez odpowiedzi. Powódka podała, że podstawę prawną jej żądania stanowi art. 415 k.c. w zw. z art. 405 k.c. w zw. z art. 471 k.c. Powódka podniosła, że pozwana jako spółka zajmująca się m.in. działalnością prawniczą, winna wykazać się znajomością prawa i procedur. Powódka wskazała, że strona pozwana nie wywiązała się ze swojego zobowiązania i nie wykonała zlecenia, za które otrzymała zapłatę. Sporządzona skarga nie została...

...ostała prawidłowo wykonana, a tym samym, czy powód jest uprawniony do żądania zapłaty pozostałej części umówionego wynagrodzenia. Podstawę żądań powoda, ale również i zarzutów pozwanego, stanowi przepis art. 471 k.c., w myśl którego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Powód wywodził, że oddał umówione dzieło z niewie...

...zację robót i przerwa ta (nie wynikająca z przyczyn technologicznych) trwała dłużej niż 14 dni. Odnosząc się do żądania zapłaty kwoty 31100 zł tytułem kary umownej wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 471 k.c. dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jednocześnie stosownie do treści art. 472 k.c. jeżeli ze szczególnego...

...interesem ekonomicznym pozwanej albowiem złożyła opakowania w warunkach dla nich odpowiednich, nie powodujących ich uszkodzenia czy zniszczenia. Z uwagi na powyższe, na podstawie wskazanych wyżej uregulowań oraz art. 471 k.c., z uwagi na nienależyte wykonanie przez pozwaną umowy w zakresie odbioru opakowań po zakończeniu współpracy, należało zasądzić od pozwanej na rzecz powódki kwotę dochodzoną pozwem wraz z ustawowymi odsetkami zgodnie z żądaniem powódki (art. 481 §1 i 2 k.c.). Brak było przy tym podstaw do zawieszenia postęp...

...ku telekomunikacyjnego i ochrony danych osobowych. Po dokonaniu tej analizy sąd okręgowy stwierdził, że realizacja uprawnień powoda powinna nastąpić w świetle reguł odpowiedzialności kontraktowej, na podstawie art. 471 i n. k.c., a nie na podstawie reguł dotyczących ochrony dóbr osobistych. Wniesione w tej sprawie powództwo nie znajdowała tym samym w ocenie sądu okręgowego uzasadnionych podstaw prawnych. Apelację od wydanego wyroku złożyła strona powodowa, zaskarżając wyroku sądu okręgowego w całości i wnosząc o jego zmianę p...

...dka wykonała do dnia 10 stycznia 2014 r., to jej opóźnienie było niezawinione, zatem pozwanej nie należy się kara umowna z tytułu zwłoki w wykonaniu robót objętych powyższą umową (art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c.). Po 10 stycznia 2014 r. wykonywane były roboty związane z przejściami przeciwpożarowymi, które jednak, jak wyżej wskazano, nie były objęte umownym zakresem robót jako roboty dodatkowe. Niezależnie od powyższego warto zauważyć, że z opinii biegłej wynika, że kwestia tych przejść nie tylko nie została ujęt...

...rocedury Minister Skarbu Państwa miał zawierać z uprawnionymi pracownikami umowy nieodpłatnego zbycia akcji (§ 15 ust. 1). Strona powodowa dochodzi roszczenia o odszkodowanie za nieudostępnienie akcji na podstawie art. 471 kc, który określa zasady odpowiedzialności kontraktowej zobowiązanego. Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że obowiązek wynikający z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych polegający na zawarciu z uprawnionym pracownikiem umowy nieodpłatnego zbycia akcji rodzi, jako zdarzenie cywilnoprawne...

...e w związku z zatrudnieniem w Domu Pomocy Społecznej im. (...) w G.. W związku z powyższym Sąd zasądził na rzecz powoda kwoty wypłaconego wynagrodzenia na rzecz pracowników. Powyższe znajdowało uzasadnienie w art.471kc. Należało bowiem uznać, iż pozwany nienależycie wykonał umowę zawartą z powodem. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosz...

...poznanie przez Sąd I instancji istoty sprawy, polegające na zaniechaniu zbadania materialnej podstawy żądania pozwu w zakresie opłat windykacyjnych (art. 13 ust. 1 pkt. 12 u. k. k., art. 30 ust. 1 pkt. 11 u. k. k., art. 471 k.c.), - art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wskazania na jakich przesłankach faktycznych i prawnych Sąd I instancji uznał, iż postanowienia umowy pożyczki zastrzegające opłaty są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz w sposób rażący naruszają interes pozwanego, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego: - art. 385 1 §...

...2 zł. Środki o takiej wartości powinny być – zgodnie z ustaleniami stron – zwrócone na rzecz powódki, lecz tak się nie stało. I. S. nie odzyskała zainwestowanych pieniędzy w jakiejkolwiek kwocie. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W rozpoznawanej sprawie doszło do niewykonania przez pozwanego T. T. umow...

...ysokość kary umownej nie da się wyliczyć w oparciu o szacunkowe ( przybliżone ) zużycie energii, które nie jest wielkością stałą i ściśle określoną; 2. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 230 k.p.c. w zw. z art. 471 k.c. w zw. z 472 k.c. poprzez błędne uznanie, że pozwana ponosi odpowiedzialność względem powoda za brak świadczenia w sytuacji, gdy do rozwiązania umowy doszło na skutek okoliczności całkowicie od niej niezależnych oraz na które nie miała żadnego wpływu, tj. ze względu na konieczność likwidacji działalności...

...ozwanej były niewątpliwie niezgodne z zapisem § 9 umowy ramowej, ale umowa ramowa kar umownych nie przewidywała. Zatem odpowiedzialność pozwanej mogła kształtować się tylko na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c. Powód nie uruchomił jednak roszczenia z tego tytułu, nie mówiąc już o akcji dowodowej, mającej na celu wykazanie wysokości odszkodowania. Powód nie wykazał też, aby pozwana sprzeniewierzyła się klauzuli niekonkurencyjności zawartej w zleceniach, w których kary te przewidziano. Z (...) ostatecznie robót nie ro...

..., zatem został on zobowiązany do zapłaty kary umownej tylko w razie wystąpienia zwłoki w rozumieniu art. 476 k.c. Powód mógł się uwolnić od obowiązku zapłaty tej kary umownej, jeżeli obaliłby wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Sądu Apelacyjnego powód jedynie częściowo wywiązał się z tej powinności. Trzeba przyznać rację skarżącemu, że wykonawca już po upływie umówionego terminu zakończenia inwestyc...

...odu z dokumentu w postaci umowy o zarządzaniu nieruchomością i infrastrukturą z dnia 7 sierpnia 2013 r., mimo że przedmiotowy wniosek dowodowy był sprekludowany; 2) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: - art. 471 k.c. , poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegającej na jego pominięciu w ustalonym stanie faktycznym, podczas gdy między powodem a pozwaną doszło do zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego i umowa ta została wadliwie wykonana; - art. 429 k.c. oraz art. 474 k.c. , poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające n...

...tu i wyjaśnienia braku dostaw zgodnie ze składanymi zamówieniami. Zatem to pozwany nienależycie wykonywał swoje obowiązki wynikające z zawartej umowy, co rodzi po jego stronie obowiązki odszkodowawcze. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis art. 476 k.c. wskazuje, iż dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy...

...ług przez radcę prawnego, prowadzące do powstania szkody w majątku powoda, podstaw jego roszczenia w niniejszej sprawie należy poszukiwać w przepisach statuujących zasady odpowiedzialności kontraktowej. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W świetle powyższego przepisu na powodzie zgłaszającym roszczenie spo...

...ny w świetle postanowień umowy oraz sposobu jej wykonania przez powoda nie był uprawniony do jej wypowiedzenia i odmowy udostępnienia pomieszczeń na sezon letni. To działanie nie było zgodne z umową i w świetle art. 471 k.c. skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą pozwanego. Dlatego też Sąd uznał żądanie powoda za usprawiedliwione w zasadzie.

...od pozwanego powierzone powodowi. Sąd rejonowy podniósł, iż poniesione koszty windykacji stanowią szkodę, którą wierzyciel poniósł wobec nieterminowego regulowania zobowiązań przez pozwanego. Zgodnie zaś z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Ta okoliczność nie została zaś wykazana przez pozwanego. Uprawnienie p...

...j z tytułu kary umownej naliczonej na podstawie § 8 umowy oraz odszkodowania z tytułu dodatkowych kosztów związanych z niezrealizowaniem dostaw umownego dwutygodniowego wolumenu , którego podstawę prawną stanowi art. 471 k.c. Wobec tego, zadaniem Sądu, po ustaleniu charakteru prawnego łączącego strony stosunku prawnego, było zbadanie czy zgłoszone przez pozwaną żądanie przedstawione przed procesem do potrącenia faktycznie istniało oraz czy doszło do skutecznego potrącenia. W pierwej kolejności Sąd odniósł się do wierzytelności...

...ł by wykazanie stanu lokalu po zwrocie przez pozwana. Wydartej ten pozostaje w związku przyczynowym z zachowaniem pozwanej, wynikającym z nienależytego wykonania obowiązania względem powódki. Zgodnie z brzmieniem art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dlatego uwzględniano żądane powódki rozliczenia tez kwoty 1.107 zł. R...