Baza orzeczeń sądowych

...lnie ważnych informacji, a odmowa jej zawarcia przez pracownika z reguły będzie stanowiła uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. (..) Umowne zaś prawo odstąpienia zostało uregulowane w art. 395 kc. W myśl tego przepisu, można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Zdaniem Sądu Najwyższego, umowne prawo odstąpienia może w sposób ważny zostać wprowadzone do umowy o z...

...nościach. Przedstawionej oceny w żaden sposób nie zmienia podnoszony w skardze kasacyjnej argument, że zakwestionowane postanowienie wzorca umowy stanowi tylko przykład dodatkowego zastrzeżenia umownego zgodnego z art. 395 § 1 k.c. Okoliczność, że w umowie z konsumentem co do zasady może być zastrzeżone prawo odstąpienia i to tylko na rzecz kontrahenta konsumenta, nie zmienia tego, 6 że odnośne postanowienie i jego skutki muszą być poddane ocenie według kryteriów abuzywności wynikających z art. 3851 § 1 k.c. Odrębnie należy wskaz...

...anej od umowy w dniu 18 listopada 2011 roku było skuteczne, a co za tym idzie brak jest po stronie powodowej uprawnienia do żądania zapłaty za przedmiot zamówienia, bowiem z chwilą odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 395 § 2 k.c. umowa uważana jest za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi. Analizując z kolei zarzut skierowany do rozstrzygnięcia o kosztach zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej, zauważyć należy, że zgodnie z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązan...

...dził, że roboty nie zostały wykonane wadliwie i oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne. Nadto powód wskazał, że w razie przyjęcia, że odstąpienie od umowy było skuteczne, zastosowanie znajduje art. 395 § 2 k.c. i strony winny sobie wzajemnie zwrócić świadczenia a gdy to jest niemożliwe – ich równowartość. Powód wskazał, że wartość rynkowa robót wykonanych przez S. K. (1) pokrywa się z wynagrodzeniem określonym w umowie. Powód podniósł ponadto, ze w dniu 9 lipca 2014 r. nabył od S. K. (1) wierzytelność do...

...enia od obu umów powód (pozwany wzajemny) upatrywał w treści ich § 16 oraz dyspozycji art. 635 k.c. Do skutecznego zastrzeżenia w umowie prawa odstąpienia konieczne jest jednak ograniczenie go terminem końcowym (art. 395 § 1 k.c.). Jeżeli tak jak w realiach niniejszej sprawy, w umowie owego terminu brak to zastrzeżenie prawa odstąpienia jest nieważne (art. 58 § 1 i 3 k.c.) (por. wyrok S.N. z dnia 5 kwietnia 2013 roku, III CSK 62 13, LEX nr 1341683). W konsekwencji, powód (pozwany wzajemny) nie mógł odstąpić od zawartych z pozwanym (pow...

...ę z dnia 17 września 2011r. ustaliły, że zamawiający ma prawo do zmian w zamówieniu wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Ponadto realizując uprawnienie przewidziane w art. 395 § 1 kc strony postanowiły, że w przypadku zmiany zamówienia przez zamawiającego po tym terminie, przyjmujący zamówienie był uprawniony do odstąpienia od umowy i obciążenia zamawiającego karą umowną w wysokości równej wpłaconej zaliczce. Kara umowna natomiast, zgodnie z art. 483 § 1 kc, stanowi zastrzeżony w um...

...ąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego. Samo zastrzeżenie odstępnego jest zgodne z prawem, w prawie cywilnym uregulowana jest instytucja umownego odstąpienia od umowy w art. 395 i 396 k.c., z możliwością zastrzeżenia odstępnego tj. obowiązku zapłaty oznaczonej sumy dla skuteczności odstąpienia. Nie można też uznać, aby jej zastosowanie co do zasady naruszało dobre obyczaje. Klauzula taka jest często stosowana w tego typu umowach. Celem odstępnego jest wzmocnienie osłabionej prawem odstą...

...anego, iż złożone przez niego oświadczenie o odstąpieniu jest nieskuteczne i tym samym nie wywołuje skutków prawnych. Jako podstawę tego stanowiska wskazano niezgodność oświadczenia o odstąpieniu z treścią art. 395 k.c. Tym samym pismem (...) Sp. z o.o. w W. wezwała pozwanego do zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy przedwstępnej wraz z odsetkami w dodatkowym terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W dniu 7 sierpnia 2012 roku strony niniejszego postępowania zawarły porozumienie...

...t. 487 k.c. i art. 491 k.c. W wypadku umowy przedwstępnej możliwość odstąpienia od umowy uzależniona jest od tego, czy strony ustanowią w treści umowy umowne prawo odstąpienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 395 § 1 k.c., nie mają bowiem zastosowania przepisy dotyczące ustawowego prawa odstąpienia dotyczące umów wzajemnych. Z treści umowy przedwstępnej zawartej przez strony wynika, że zastrzeżone zostało prawo odstąpienia od umowy przez inwestora, ale tylko na wypadek nie uzyskania dokumentów warunkujących wykonanie umowy p...

...ozbawienie przedsiębiorcy prawa do zachowania zaliczki nie oznacza, że został on pozbawiony ochrony prawnej - przeciwnie kompensacji ewentualnych szkód, które poniósł przedsiębiorca służą stosowne roszczenia (art. 395 § 2 k.c. oraz 471 k.c. ). Mając więc na uwadze powyższe, na podstawie art. 385[1] §1 k.c. Sąd Okręgowy uznał przedmiotowe postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, zaś na podstawie art. 479[42] §1 k.c. zakazał jego wykorzystywania w obrocie konsumenckim. O kosztach postępowania Sąd pierwszej instancji orzekł w opa...

...ne jedynie z ostrożności procesowej. Sąd Apelacyjny rozważał podstawę skutecznego rozwiązania przez stronę pozwaną umowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. i ostatecznie przyjął, że nie mogły jej stanowić przepisy art. 395 k.c., art. 635 k.c. i art. 491 § 1 zd. 1 k.c. Zdaniem tego Sądu, odstąpienie od umowy o dzieło, przewidziane w art. 635 k.c., może być złożone skutecznie tylko do wskazanego w umowie terminu jej wykonania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w tym przepisie. Nie mógł być brany pod uwagę art. 491 § 1 zd. 1 k.c.,...

...głównego postanowienie umowne dotyczące kary umownej. Nawet jednak przy założeniu, iż wskutek odstąpienia od umowy w sytuacjach objętych hipotezą art. 494 k.c. następuje - na podstawie analogicznie stosowanego art. 395 § 2 zdanie pierwsze k.c. - zniweczenie ex tunc węzła obligacyjnego wynikającego z umowy, utrzymują się, przełamując zasadę akcesoryjności, postanowienia umowne dotyczące kar umownych, przewidziane przez strony właśnie na wypadek odstąpienia od umowy, gdy zgodnie z art. 494 k.c. aktualizuje się odpowiedzialność je...

...ę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Na skutek odstąpienia przez wykonawcę robót budowlanych od umowy z podwykonawcą powstają inne zobowiązania pomiędzy stronami umowy, wynikające z ustawy (określone w art. 395 § 2 k.c.). Natomiast cudzy dług, za który inwestor ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 647 1 § 5 k.c., w takiej sytuacji nie istnieje. W przedmiotowej sprawie zachodzi jednak nieco odmienna sytuacja. Po pierwsze, wskutek odstąpienia wykonawcy wygasł stosunek prawny łączący go z inwestorem. Po drugie, odstąpił...

...regulacji dotyczącej odstąpienia od umowy przez wykonawcę (za wyjątkiem braku udzielenia gwarancji zapłaty, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca), to w sprawie zastosowanie mogły znaleźć przepisy ogólne - art. 395 i 491 i nast. k.c. Strony niniejszego procesu nie zastrzegły zaś w umowie prawa do odstąpienia przez wykonawcę w zastrzeżonym terminie od umowy, co oznacza, że odstąpienie od umowy przez powoda było możliwe przy ziszczeniu się przesłanek określonych w przepisach art. 491- 493 k.c. W niniejszej sprawie nie powstała ż...

...ąpienia stanowi sankcję dla dłużnika, który nie wykonał albo nienależycie wykonał zobowiązanie i służy ochronie wierzyciela przed niesolidnym dłużnikiem. Z kolei umowne prawo odstąpienia, o którym stanowi art. 395 k.c. przyznaje stronom umowy w ciągu oznaczonego terminu możliwość łatwego, jednostronnego i wcześniejszego zakończenia powstałego stosunku umownego bez szczególnej przyczyny. Należy zaś przyznać rację Sądowi pierwszej instancji, że zapis § 20 umowy nie może być uznany za spełniający wynikające z art. 395 k.c...

...jak zostało to wcześniej wskazane nie może być kwalifikowane jako zastrzeżenie prawa do wypowiedzenia na korzyść jednej ze stron – pracodawcy. Klauzula ta nie spełnia też warunku prawa odstąpienia od umowy ( art. 395 kc ) wobec barku oznaczenia terminu do którego można z tego prawa skorzystać . Nie jest także zastrzeżeniem warunku rozwiązującego (art. 89 KC), gdyż warunku takiego nie wskazuje, nie precyzując zdarzenia przyszłego i niepewnego. W konsekwencji wspomniany zapis umowny stanowi nienazwaną klauzulę umowną zakończenia t...

...owy łączącej go z pozwanym, a co za tym idzie czy powód skutecznie od umowy odstąpił, a także czy powodowi przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej zaliczki. Strony w umowie przedwstępnej skutecznie w świetle art. 395 § 1 k.c. zastrzegły postanowienie, że powodowi przysługiwać będzie do dnia 31 maja 2011 r. prawo do odstąpienia od umowy jeżeli nie zostanie spełniony choćby jeden z warunków wymienionych w § 4 umowy stron. Sąd Okręgowy podzielił jednak stanowisko pozwanego, że powód nie wykazał, aby którakolwiek z wynikającyc...

...ostać uznany cedent (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r., sygn. akt IV CSK 160 07). Skoro doszło do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży przez pozwaną to powstała sytuacja określona art. 395 § 2 k.c., a zobowiązanie pozwanej do zapłaty ceny przestało istnieć. Nie da się zaprzeczyć negatywnej ocenie zachowania pozwanej potwierdzającego świadomie nieprawdziwy fakt. Jednak uwzględniając cel omawianego potwierdzenia, intencje pozwanej, okoliczności poświadczenia długu, możliwość wiązania z nim zrzeczeni...

...ce umownego odstąpienia od umowy (§ 6). Strony umowy o roboty budowlane, zastrzegając prawo odstąpienia od umowy, mogą ustalić jego skutki i obowiązki stron w razie wykonania tego prawa inaczej niż przewiduje to art. 395 § 2 k.c.; w szczególności mogą ustalić, że odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2008 r., V CSK 379 07, OSNC-ZD 2008 4 108, LEX nr 381117). Przepis art. 395 § 2 k.c. jest przepisem bezwzględnie obowiązującym tylko w tym znaczeniu, że jego zastosowanie wchodzi w grę...

...ło złożeniem przez pozwaną oświadczyła o odstąpieniu od umowy. W tej sytuacji należało rozważyć, czy złożone przez pozwaną oświadczenie było prawnie skuteczne. Umowne prawo odstąpienia od umowy reguluje art. 395 k.c. Zgodnie z § 1 tego artykułu można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczy...

...otrącenia dochodzonej wierzytelności z przysługującą mu wierzytelnością w łącznej kwocie 364.786,98 zł, na którą składała się kwota 144.832 zł z tytułu zwrotu dokonanych na rzecz powoda wpłat zgodnie z art. 395 § 2 k.c., kwota 48.708 złotych tytułem kary umownej za odstąpienie przez pozwanego od umowy z winy powoda zgodnie z § 9 ust.4 umowy, kwota 19.300 złotych tytułem kosztów przechowania przedmiotu umowy i kwota 229.887,16 złotych tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 471 k.c., stan...

...powoda J. G. opartej na obu ustawowych podstawach skarżący zarzucił naruszenie: - art. 378 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 395 § 1 i 2 k.c. oraz art. 89 k.c. i art. 90 k.c., art. 395 § 2 k.c. w zw. z art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 370 k.c. w zw. z art. 44 k.c., art. 376 § 1 k.c. Wniósł o uchylenie wyroku w części oddającej jego apelacje i orzekającej o kosztach postępowania (pkt I, II i IV) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyj...

...oraz jego zachowania polegającego na przeprowadzeniu inwentaryzacji robót, dokonaniu odbioru robót przerwanych protokołem z dnia 20.08.2012r. wynika wola powoda do odstąpienia od umowy zawartej z pozwanym ad 1. 3. art. 395 § 2 k.c., art. 492 k.c. i 494 k.c. w zw. z art. 483 §1 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż w przypadku odstąpienia od umowy powód może żądać zapłaty kary umownej za zwłokę pomimo zniweczenia stosunku prawnego między stronami ze skutkiem ex tunc wskutek dok...

...dzenia kary umownej wobec skorzystania z prawa umownego odstąpienia, z przyczyn leżących po stronie pozwanej. Wskazał, iż prawo do odstąpienia zostało uregulowane w § 8 ust. 2 umowy łączącej strony. Zgodnie z art. 395 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy, które wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Prawo odstąpienia od umowy może wynikać albo z ustawy albo z umowy. W niniejszej sprawie strony ustaliły w § 8 ust. 2 umowy, iż...

...ie po stronie pozwanej obowiązku zwrotu ceny zapłaconej przez powoda. Wprawdzie ustawa nie określa zasad i zakresu zwrotu świadczeń, jednak zastosowanie znajdą tu regulacje dotyczące odstąpienia od umów ( w tym art. 395 §2 kc), zwrotu bezpodstawnego świadczenia – art. 410 kc (a takim wobec odstąpienia od umowy stała się zapłacona cena) oraz zasady ogólne dotyczące naprawienia szkody tj. art. 471 kc. W związku powyższym kupujący, który od umowy odstąpił może żądać odszkodowania w granicach pozytywnego interesu umowy ( Tak SN m...

...a nie umową o dzieło, a pozwana wybudowała segment z odstępstwami od projektu i z jednomiesięcznym opóźnieniem. Nadto Sąd ten ustalił, że powodowie nie złożyli pozwanej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 395 § 1 k.c.) w określonym w § 8 umowy terminie do dnia 1 marca 2009 r. Wobec nieodstąpienia od umowy przez powodów nie powstało ich roszczenie o zwrot zadatku, stwierdził Sąd Okręgowy. Natomiast oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy uznał Sąd I instancji za skuteczne ale na dzień 17 lipca 2009 r. Apelację powod...

...tuacja taka w niniejszej sprawie nie wystąpiła. Zarzuty niezastosowania art. 491 § 1 k.c. i błędnego zastosowania art. 483 § 1 k.c. również nie okazały się trafne. Okoliczność, że Sąd Apelacyjny, stosując art. 395 k.c., uznał nieważność postanowienia umownego zastrzegającego uprawnienie do odstąpienia od umowy, nie jest równoznaczna z automatycznym uznaniem, że doszło do skutecznego odstąpienia od umowy w wykonaniu ustawowego uprawnienia wynikającego z art. 491 § 1 k.c. Strona skarżąca nie zarzuciła naruszenia art. 395 k.c.,...

...leżytego wykonania umowy przez wykonawcę (interwenienta (...)). Niezależnie od powyższego, apelujący interwenienci zarzucili, że przepisy na podstawie, których odstąpiono od umowy nie mają mocy, gdyż zgodnie z art. 395 k.c. umowne odstąpienie od umowy, aby było ważne, powinno zawierać określony termin. Podnieśli, że klauzule odstąpienia od umowy w Warunkach kontraktu i Szczególnych warunkach kontraktu nie zawierają żadnego terminu. Zarzucili, że Sąd w ogóle nie uwzględnił tego faktu w swoich rozważaniach, a to ma wpływ na skut...

...ron nie może dochodzić wynikających zeń roszczeń, podstawy ich kreowania nie mogą stanowić postanowienia umowy, która w sensie prawnym nie istnieje, wszelkie rozliczenia mogą się odbywać na zasadach regulacji art. 395 § 2 k.c. w przypadku odstąpienia umownego, bądź 494 k.c., odnoszącego się do odstąpienia ustawowego. Jak podkreśla się, tak w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie, ten skutek odstąpienia od umowy powoduje, że wygasają nie tylko zobowiązania podstawowe, ale i dodatkowe akcesoryjne. Przewidziane w art. 491 – 494 k.c....