Baza orzeczeń sądowych

...novum prawnego i możliwe było również w przypadku stron postępowania. Zarzucono nadto, że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy strona powodowa powoływała się na umowne prawo odstąpienia, o którym traktuje art. 395 §1 k.c. zaś możliwość skorzystania z omawianego uprawnienia uwarunkowana jest wyraźnym zastrzeżeniem tego postanowienia umownego w umowie. Dla ważności tego postanowienia konieczne jest wyraźne zastrzeżenie terminu, w jakim stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zniweczenia skutków jej zawarcia. Żadnej z...

...ającego do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia wskazanych w nich okoliczności obwarowano określonym terminem, co dla skuteczności zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy jest konieczne w świetle treści art. 395 § 1 k.c. W § 21 ustęp 1 pkt 3 przewidziano możliwość odstąpienia zamawiającego od umowy, gdy wykonawca wykonuje umowę nienależycie, w sposób sprzeczny z umową i nie usuwa nieprawidłowości ujawnionych w protokole nienależytego wykonania umowy mimo wezwania go do tego przez zamawiającego w terminie określonym w §...

...szy w późniejszych orzeczeniach tj. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia (...) podzielił pogląd wyrażony w przytoczonej uchwale. Przepis art. 560 k.c. nie reguluje rzeczowych skutków odstąpienia od umowy, natomiast art. 395 § 2 k.c. dotyczy tylko umownego prawa odstąpienia. W związku z tym należy w ocenie Sądu Okręgowego stwierdzić istnienie luki w prawie i wypełnić ją przez zastosowanie wymienionego art. 395 § 2 k.c. do odstąpienia od umowy wzajemnej (sprzedaży) ze względu na ustawową podstawę, to jest wady sprzedanej rzeczy. Niezap...

...ce w okresie wymaganym przez § 14 lit. b) umowy z dnia 14 maja 2012 r. (tj. pomiędzy 15 czerwca 2014 r. a 14 maja 2016 r.). Z powyższego wynika, że pozwana E. R. skorzystała z umownego prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 395 § 2 k.c. w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Prz...

...Oparcie zaskarżonego wyroku jedynie na przytoczonym postanowieniu umownym wskazuje, że Sąd I instancji doszedł do przekonania, że postanowienie to stanowiło zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia przewidzianego art. 395 k.c. Warunkiem ważności zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia od umowy' pozostaje jednak określenie terminu, w ciągu którego prawo to stronie będzie przysługiwać, zatem analizy wymagał zapis § 10 ust. 1 punkt 3 umowy stron, wskazujący na przysługiwanie tego prawa stronom w ciągu 30 dni od wystąpienia okolicznoś...

...tóre były przedmiotem oceny w niniejszej sprawie. V. Naruszenie prawa materialnego, to jest art. 353 1 in fine k.c. oraz art. 58§ 1 i 2 k.c. przez ich niezastosowanie w zw. z art. 394 §1 k.c. oraz art. 394§3 k.c. i art. 395§2 k.c. w stanie faktycznym sprawy i błędne przyjęcie, że pozwany był uprawniony na podstawie §3 pkt 8 Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Warunkowej zawartej pomiędzy powódką a pozwaną ((...)) do zatrzymania zadatku w przypadku odstąpienia od tej umowy, podczas gdy powyższy zapis umowy w zakresie uprawniającym do zatrzy...

...– Kodeks cywilny (k.c.), w szczególności przepisy dotyczące wykładni oświadczeń woli (art. 65 § 1 k.c.) i umowy o roboty budowlane (art. 647 i n. k.c.) w związku z przepisami o skutkach odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.) oraz zastrzeżeniu kary umownej (art. 483 i n. k.c.). Zawierając umowę strony nie zdefiniowały czynności, której wykonanie przez pozwaną ma stanowić o faktycznym „rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy” w rozumieniu § 2 pkt 1 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 1 umowy. Z porównania § 2 pkt 1 umowy oraz § 6 ust. 1 pkt...

...aną oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Tym samym odstąpienie od umowy w warunkach określonych w jej § 11 ust. 3 nie mogłoby mieć, jak tego chce skarżąca, skutku wynikającego z przepisu art. 494 k.c. Przepis art. 395 § 2 k.c., który określa skutek wykonania umownego prawa odstąpienia i wynikające z niego obowiązki stron, nie może być bowiem rozumiany jako ius cogens. Skoro strony, w zależności od ich woli, mogą zastrzec prawo odstąpienia od umowy, mogą też określić skutki odstąpienia (w szczególności, że ma ono skutek ex n...

...aficznego podpisany został przez strony w dniu 08 października 2013 roku, co powodowało, że termin wykonania umowy upływał, stosownie do zapisów § 6 ustęp 2 umowy, z dniem 29 października 2013 roku. W świetle art. 395 § 1 k.c. umowne prawo odstąpienia, pod rygorem nieważności dotyczącego go zapisu, winno być opatrzone terminem. Nieuregulowanie powyższej kwestii w umowie pociąga za sobą nieważność zastrzeżenia prawa odstąpienia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06 maja 2004 roku, sygn. akt II CK 261 03). Podkreślenia w tym mie...

...ści, jakie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu. Pojęcie czynności zwykłego zarządu pojawia się w ustawodawstwie cywilnym w różnych kontekstach sytuacyjnych (np. art. 199 zd. 1, art. 201 zd. 1, art. 203, art. 395 § 2 zd. 2 k.c.). Przede wszystkim są to czynności prawne, jednakże zakresem umocowania objęte są również inne czyny zgodne z prawem, jak np. zawiadomienia czy wezwania. Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa ogólnego wyklucza możliwość umocowania pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy - na podstawie jednego umocowan...

...ć Umowy. W postanowieniach tej klauzuli zastrzeżono Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy, jednakże nie wskazano terminu, w ciągu którego Zamawiający może takie uprawnienie wykonać. W kontekście dyspozycji art. 395 § 2 k.c. zastrzeżenie w treści umowy umownego prawa odstąpienia bez jednoczesnego wskazania terminu końcowego, w jakim to uprawnienie może zostać wykonane, jest nieważne. W oświadczeniu z dnia 25 maja 2012 r. pozwany powołał się na podstawy odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy określon...

...faktur, nie przedstawiła gwarancji zapłaty wynagrodzenia, a także powiadomiła powoda, że w związku z utratą dofinansowania nie będzie w stanie zrealizować inwestycji. Sąd stanął na stanowisku, że wprawdzie art. 395 § 2 k.c. przewiduje skutek ex tunc, to jednak w przypadku umowy o roboty budowlane świadczenie wykonawcy robót ma charakter podzielny, a odstąpienie od umowy odnosi skutek na przyszłość i dotyczy tych prac, które nie zostały wykonane. Ponadto również w umowie strony przewidziały, że w przypadku odstąpienia od umowy...

...kazania terminu, w ciągu którego stronie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy. Tym samym, zdaniem pozwanego, zastrzeżenie odstąpienia od umowy jest nieważne i nie może wiązać stron umowy zgodnie z art. 395 § 1 kc w zw. z art. 58 kc. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 6 listopada 2012 r. strony zawarły umowę określoną jako „umowa najmu w związku ze sprzedażą pasz luzem nr (...)”. Na podstawie ww. umowy powód zobowiązał się do zamontowania silosu paszowego (...) o wartości 10.608,75 zł brutto na nale...

...nych wskazać należy, iż w związku z dokonanym przez pozwanego skutecznym odstąpieniem od umowy z dnia 11 czerwca 2013 roku, przestała ona wiązać strony, uległa ona wykluczeniu z obrotu prawnego, gdyż zgodnie z art. 395 § 2 k.c. należało ją uznać za niezawartą. Biorąc pod uwagę powyższe ustalić należało, iż zawarte pomiędzy stronami kolejne porozumienie, w celu kontynowania współpracy, stanowiło nową umowę, kreowało kolejny stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami. Istotnym jest podkreślenie jej szczególnego ukształtowa...

...ek odstąpienia od umowy o świadczenie o charakterze ciągłym będzie zawsze skutkiem ex nunc, por. Nt 26). Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej są takie same, jak skutki skorzystania z umownego prawa odstąpienia (art. 395 KC), a zatem umowę uznaje się za niezawartą (skutek ex tunc). Strony będą zatem obowiązane zwrócić sobie nawzajem wszystko, co otrzymały tytułem tej umowy, i zapłacić wynagrodzenie za otrzymane usługi lub możliwość korzystania z rzeczy. Wyjątkiem są zobowiązania o charakterze ciągłym (np. najem). Wówczas ods...

...zy określony w art. 647 1 § 5 k.c. obowiązek gwarancyjny inwestora w stosunku do podwykonawcy (zob. uchwała SN z 10.7.2016 r., III CZP 45 15, OSCN 2016, nr 6, poz.73 z glosą M. Sieradzkiej, LEX nr 1751207). Przepis art.395 § 2 k.c. określający skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron z tym związane oraz art.491 § 2 k.c., jako dotyczący zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, nie mają jednak charakteru ius cogens i w razie umownego uregulowania opisanych w nich kwestii w sposób odmienny od ustawowych nie znajduj...

...ne powodowi w dniu 13 marca 2017r. a zatem z tym dniem zostało ono złożone w rozumieniu art. 61 § 1 k.c. Skuteczne odstąpienie od umowy odnosi skutek ex tunc, a zatem powoduje, że jest ona uznawana za niezawartą (art. 395 § 2 k.c.). Nie rodzi zatem żadnych skutków prawnych, w tym w szczególności obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Czyniło to bezzasadnym roszczenie powoda o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie 3 pasów PU z kordem stalowym (...)-St B (B=30mm x L=7000mm) V zgrzewanych, określonego w fakturach VAT Nr (...). W tym stanie rzeczy...

...ustawy, gdyż przepisy regulują wprost wyłącznie przesłanki prawa odstąpienia, nie precyzując trybu skorzystania z tego prawa. Skuteczne odstąpienie od umowy kreuje nowy stan prawny w relacjach stron; w świetle art. 395 § 2 k.c. występuje swoista fikcja prawna, gdyż umowę uważa się za niezawartą i te same skutki przyjmuje się w odniesieniu do odstąpienia ustawowego ze względu na tożsamość charakteru instytucji odstąpienia (por. wyrok SN z 21 października 2010 r., IV CSK 112 10, lex 688488). Jedynym dowodem, jaki powód przedstawi...

...gdy tymczasem działanie Powoda było skrajnie nieprofesjonalne i całkowicie sprzeczne z przepisami oraz praktyką (błąd subsumpcji), natomiast nie poinformowanie Pozwanego o powyższym dowodzi złej wiary Powoda; 51 art. 395 k.c. w zw. z art. 60 k.c. w zw. z art. 27-31 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 tj.), poprzez niezasadne pomięcie, iż nieskuteczne uchylenie od skutków prawnych oświadczenia woli zawartego w ugodzie podlega konwersji na odstąpienie, z uwagi na brak pouczenia o ustawowym prawie odstąpienia. P...

...ń zwłoki”. Na podstawie przedmiotowego uregulowania oraz wykonania prawa odstąpienia od umowy powód domaga się zapłacenia kwoty 52.126 złotych tytułem kary umownej. Powyższe uregulowanie Sąd ocenił zgodnie z art. 395 k.c., który reguluje umowne prawo odstąpienia. To dodatkowe zastrzeżenie umowne jest podstawowym instrumentem oddziaływania stron kontraktu na trwałość stosunku zobowiązaniowego i chociaż osłabia łączącą strony więź obligacyjną, to pozwala ukształtować ją w sposób bardziej elastyczny, lepiej zabezpieczający...

...wobec uznania powództwa za uzasadnione , mimo , że M. M. (1) nie udowodniła w sprawie faktów, na których opierała swoje żądanie , w warunkach spoczywania na niej takiego obowiązku, oraz - wadliwego zastosowania art. 395 §2 zd. 1 kc , którego realizacji skarżący upatrywał , podobnie jak w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 65 §2 kc , w tym , iż Sąd Okręgowy niezasadnie przyjął , że na skutek odstąpienia od ugody wzajemne prawa i obowiązki stron , na powrót , kształtowały wyłącznie postanowienia umowy przelewu z 22 września...

...§ 7 pkt 10, powódka naliczyła stronie pozwanej karę umowną w kwocie 23.855,48 złotych, która następnie została zredukowana do kwoty 8.883,05 złotych. Umowne prawo odstąpienia znajduje swoje oparcie w regulacji art. 395 § 1 k.c., zgodnie z treścią, którego można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Strona pozwana natomiast złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy w oparciu o art. 656...

...prawie po otrzymaniu odpowiedzi na pozew. W sprawie żadna ze stron nie powoływała się na to, czy podstawą odstąpienia od umowy były regulacje umowne, czy przysługujące pozwanemu na mocy ustawy. Na mocy przepisu art. 395 § 2 k.c. w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Zgo...

...powoda kwoty, co nie pozwala na uznanie zarzutu naruszenia art. 321 k.p.c. za zasadny. Przechodząc do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego wskazać należy, że Sąd Apelacyjny podzielił ocenę, iż zgodnie z art. 395 k.c. strony nie zastrzegły w umowie w sposób ważny prawa odstąpienia od niej, nie określając terminu odstąpienia. Art. 635 i 636 k.c. mają charakter dyspozytywny i strony mogą w umowie zastrzec inne warunki odstąpienia od umowy. Nie wyłącza to jednak możliwości badania skuteczności odstąpienia od umowy także w ko...

...rawa do odstąpienia od umowy wzajemnej zgodnie z art. 492 zdanie pierwsze k.c., a przyznanie takiego prawa stronom, a które w umowie zastrzegły prawo do odstąpienia od umowy w ciągu oznaczonego terminu na podstawie art. 395 § 1 k.c. Jak wskazuje się w orzecznictwie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23.01.2008 r., V CSK 379 07, OSNC 2008, ZD-D; poz. 108), skoro strony w zależności od ich woli, mogą zastrzec prawo odstąpienia od umowy, mogą też określić skutki odstąpienia inaczej niż przewiduje to art. 491 § 2 k.c. czy art. 395 § 2 k.c. i...

...z tytułu naliczonej kary umownej, przed doręczeniem pozwanemu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, a w efekcie uwzględnienie powództwa pomimo nieistnienia wierzytelności powoda, 2. naruszenie prawa materialnego: - art. 395 § 1, 2 1 , 2 2 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie, gdy ani z czynności stron, jak i z ustawy wynika obowiązek zapłaty przez pozwanemu powodowi odsetek kapitałowych maksymalnych w wysokości odsetek maksymalnych przewidzianych, a pomimo tego sąd zasądził je od pozwanego na rzecz powoda, - art. 498 k.c. poprzez jego ni...

...iem zobowiązania, ani niewykonaniem zobowiązania, lecz wykonaniem przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawo kształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy powstaje dopiero w wyniku wykonania tego uprawnienia kształtującego. Dopiero w skutek ods...

...ego (niezależnego od tego pierwszego) powodu. Analiza łączącej strony umowy wskazuje bowiem na to, że zastrzeżenie w umowie prawa do odstąpienia od niej przez powódkę wzajemną było nieważne. Zgodnie bowiem z art. 395 § 1 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Postanowienie umowne, przyznające stronie (względnie stronom) uprawnienie do odstąpienia od umowy, musi określać termin,...

...że pozwany nadal dysponuje zamontowanymi przez powoda elementami granitowymi, zaś powód częściowo spłacił należności wynikające z nakazu zapłaty. Skutki umownego odstąpienia od umowy ogólnie reguluje przepis art. 395 § 2 k.c., który stanowi, że w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowied...

...iem zobowiązania, ani niewykonaniem zobowiązania, lecz wykonaniem przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawo kształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy powstaje dopiero w wyniku wykonania tego uprawnienia kształtującego. Dopiero w skutek ods...