Baza orzeczeń sądowych

...pozwany w piśmie z dn. 28 listopada 2014 r. skonkretyzował swoją wierzytelność, którą przedstawił do potrącenia, jednakże w ocenie Sądu powyższe pismo nie stanowiło oświadczenia o potrąceniu w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w zw. z art. 60 k.c., lecz jedynie informację o wzajemnych rozliczeniach między stronami. Pozwany chcąc dokonać potrącenia tej wierzytelności, powinien raz jeszcze złożyć stosowne oświadczenie o potrąceniu w w wierzytelności z konkretnym wskazaniem, które wierzytelności i w jakiej kwocie potrąca z wierzyt...

...telności wynikającej z faktury z dnia 3 września 2012 r. do kwoty 1.409,20 zł (tj. w całości) oraz z faktury z dnia 14 marca 2013 r. w pozostałej wysokości. Sąd Rejonowy wskazał także, że zgodnie z treścią art. 498 § 1 k.c. wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Zgodnie zaś z treścią art. 499 k.c. potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Stosownie natomiast do...

...odów w postaci dokumentów, co składa się na kwotę zgłoszoną do potrącenia: kwoty te były różne od 92.303,59 zł do 174.387,46 zł. Strona może złożyć zarzut potrącenia na każdym etapie, jednak zgodnie z art. 498 kc należność powinna się do potrącenia nadawać, być wykazana. Pozwana zgłaszała do potrącenia własne zestawienia oraz własne jako dowód, zeznania, nie dołączając żadnych dokumentów, które by potwierdzały ewentualną należność pozwanej. Sąd rejonowy pominął dowód z zeznań dalszych świadków zgłoszonyc...

...ędem powoda roszczenie o zapłatę kar umownych na podstawie § 9 ust. 2 lit b) umowy pomimo rażącej zwłoki powoda w wykonaniu prac w terminie wskazanym w umowie z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie; 5. art. 498 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 499 k.c. poprzez błędne zastosowanie i nieuwzględnienie podniesionego przez pozwanego zarzutu potrącenia wierzytelności w łącznej kwocie 168.037,56 zł; 6. art. 494 k.c. poprzez nieprawidłowe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda wynagrodzenia z faktur VAT wystawionych przez powoda na podst...

...ech wpłat w łącznej wysokości 760 zł, dłużna jest stronie powodowej kwotę 740 zł (1.500 zł – 760 zł = 740 zł). Odnosząc się do zarzutu potrącenia zgłoszonego przez pozwaną Sąd zważył, że zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...

...50,85 zł. Tym samym zdaniem Sądu oświadczenie pozwanego o potrąceniu wierzytelności - naliczonej kary pieniężnej - odniosło skutek w postaci umorzenia wzajemnych wierzytelności do powyższej wartości zgodnie z art. 498 § 1 k.c., nie zaś w wysokości 180.356 złotych, które pozwana potrąciła na podstawie oświadczenia zawartego w piśmie z dnia 30 grudnia 2010r. W następstwie powyższego według Sądu Okręgowego roszczenie powoda objęte powództwem okazało się uzasadnione do wysokości 125.013,95 zł i tę kwotę Sąd na rzecz powoda z...

....553,40 – 14.391 – 6.000). W powołanym zakresie Sąd uznał więc istnienie po stronie J. W. wierzytelności, które zostały skutecznie potracone z należnościami powodów dochodzonymi w niniejszym postępowaniu (art. 498 k.c.). O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął w myśl art. 98 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania, przyjmując z uwagi na nakład pracy pełnomocników i stopień zawiłości sprawy dwukrotność stawki minimalnej wynagrodzenia pełnomocnika. Wyrok ten w drodze apelacji zaskarżyły obie strony. Po...

...imieniu pozwanej osoby prawnej karta 29 , co zgodnie z przyjętym orzecznictwem wykluczało możliwość złożenia tego oświadczenia przed sądem orzekającym w sposób, który wywołałby skutek prawny określony w art. 498 § 2 k.c. . Przewidziany w art. 91 k.p.c. zakres umocowania pełnomocnika procesowego nie uprawnia go z mocy ustawy do złożenia materialnego oświadczenia o potrąceniu, co m.in. wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2004 r., sygn. akt I CK 204 04 czy wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopa...

...za wiarygodne i spójne, w szczególności w zakresie wadliwego wykonania umowy przez stronę powodową i wskazanego przez pozwaną sposobu naprawy, mimo braku ich udowodnienia II. Naruszenie prawa materialnego, a to: - art. 498 k.c. w zw. z art. 499 k.c. oraz art. 93 Prawa upadłościowego i naprawczego przez: * błędne ich zastosowanie i przyjęcie, że doszło skutecznie do potrącenia wierzytelności niewymagalnych w dacie upadłości z tytułu naliczonych (a kwestionowanych przez powoda) kar umownych; kar umownych naliczonych po ogłoszeniu upadło...

...oszczenie posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz staje się wymagalne w dacie wydania rzeczy właścicielowi (art. 229 k.c.). Roszczenie to jest zatem przedwczesne. Dla skuteczności potracenia art. 498 § 1 k.c. wymaga natomiast, by obie wierzytelności były wymagalne i mogły być dochodzone przed sądem. Wreszcie, bezzasadny jest zarzut pozwanego odwołujący się do art. 5 k.c. W sytuacji, gdy J. J. przez kilkanaście lat pozostawał w wyłącznym władaniu spornym lokalem, nie ponosił z tego tytułu żadnych opłat na rze...

...ty (art. 455 k.c.), a nie od momentu naliczenia tych kar. Innymi słowy, w dacie 29 października 2014 r. kary umowne nie były jeszcze wymagalne, a więc nie zaszła podstawowa przesłanka potrącenia, o której mowa w art. 498 § 1 k.c., tj. że potrąceniu mogą podlegać tylko wierzytelności wymagalne, a ściśle rzecz ujmując, roszczenia wymagalne stosownie do art. 120 § 1 k.c. (zob. Tadeusz Wiśniewski [w:] Bieniek Gerard, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I-II, wyd. X LexisNexis 2011 - komentarz do art. 498 k.c...

...dne zastosowanie i przyjęcie daty żądania odsetek, od daty wezwania do zapłaty; 6) art. 5 k.c. poprzez jego niezastosowanie, gdy z całokształtu okoliczności wynika, iż przepis ten powinien mieć zastosowanie; 7) art. 498 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, gdy z okoliczności wynika, iż przedstawione przez pozwana wierzytelności były wymagalne i nadawały się do potrącenia. W uzasadnieniu apelacji pozwana podniosła, iż nie sposób przyjąć, by powód nie zajmował bezumownie lokalu i by nie był jego posiadaczem w złej wierze. Tylko...

...z niemożnością korzystania z w w pojazdu przez okres naprawy. Mając na uwadze, iż pozwanemu przysługuje wobec powoda wierzytelność w wysokości co najmniej 16980,40 zł, P. P. niniejszym składa – na postawie art. 498 § 1 k.c.- oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności stron do wysokości wierzytelności niższej , tj. kwoty 2500 zł dochodzonej w niniejszym procesie. Z uwagi na umorzenie wierzytelności powoda powództwo powinno zostać oddalone. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 31 października 2014r. powód o...

...ładającej oświadczenie i właściwego adresata) oraz od skutków oświadczenia. Żeby możliwe było złożenie skutecznie oświadczenia o potrąceniu to wierzytelności muszą spełniać określone wymogi wskazane w art. 498 § 1 k.c. (wzajemność, jednorodzajowość, wymagalność oraz zaskarżalność). Sąd Najwyższy zajął już stanowisko w tym przedmiocie stwierdzając w wyrokach z dnia 13 października 2006 r. III CSK 256 06 (OSNC z 2007r., nr 7-8, poz. 116) i z dnia 8 grudnia 2011r. IV CSK 488 11 (niepubl.), że zgodnie z art. 60 k.c. oświ...

...trzeba zarzut potrącenia będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową, polegającą na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu s...

...stwierdzonym prawomocnym tytułem wykonawczym, może być również skuteczne złożenie zarzutu potrącenia. Wskutek bowiem takiego oświadczenia, wierzytelności umarzają się do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 par. 2 kpc).W konsekwencji – o ile złożone oświadczenie o potrąceniu jest skuteczne, dłużnik może domagać się również pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego (art. 840 par. 1 pkt 2 kpc). W realiach niniejszej sprawy nie powinno budzić wątpliwości, iż przedstawiona do potrącenia przez powódkę wierzytelno...

...rzemawia przede wszystkim fakt, że strona pozwana przeciwstawiła żądaniu pozwu wyłącznie zarzut potrącenia. Sąd w związku z tym rozważył, czy zarzut ten zasługiwał na uwzględnienie. Stosownie do dyspozycji art. 498 § 1 i 2 k.c. Sąd wyszczególnił, że bezspornym jest, iż w piśmie z dnia 15 czerwca 2011 roku pozwany J. S. (1) złożył oświadczenie Gminie Miastu S., na podstawie której dokonał potrącenia wierzytelności Gminy Miasta S. z tytułu bezumownego korzystania przez pozwanego z nieruchomości położonej w S. przy ulicy (.....

...ązującego strony terminu wynikającego z faktycznie zakończonych prac i jednostronnego protokołu odbioru. W piśmie z dnia 14 maja 2012 roku skierowanym do (...) S.C.” spółka (...) oświadczyła, że na podstawie art. 498 § 1 k.c. dokonuje potrącenia naliczonej kary umownej z należnościami (...) S.C.” wynikającymi z umowy o roboty podwykonawcze. Na skutek potrącenia należność podwykonawcy wynosi 153.555,51 zł i zostanie przelana na rachunek określony w umowie w ciągu 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia niniejszego ośw...

...roszczenie o zachowek stanowi w istocie roszczenie o przyszłą wierzytelność, czyli prawo podmiotowe tymczasowe (ekspektatywa), które może być obciążone, zabezpieczone, a w konsekwencji można się go zrzec; 5) art. 498 k.c. w zw. z art. 410 § 2 k.c. przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której pozwany zasadnie zgłosił zarzut potrącenia kwoty 86.609 zł w piśmie procesowym z dnia 27 stycznia 2015 r., gdyż powódka wnosząc pozew o zapłatę zachowku, naruszyła wcześniejsze porozumienie w tym zakresie, powodując tym samym, że świad...

...tytułu zapłaty pozostałej części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umów zostało spełnione wskutek potrącenia wierzytelności powoda z wzajemną wierzytelnością pozwanego z tytułu kar umownych. Na gruncie art. 498§1 k.c. oraz art. 499 k.c. Sąd stwierdził, że pozwany złożył oświadczenie o potrąceniu dwóch wierzytelności w dniu 18 kwietnia 2013 r., co potwierdził dokument znajdujący się na karcie 410 akt opatrzony pieczątką datownika powodowej spółki, co jednoznacznie wskazywało na datę otrzymania przez powoda tego pisma....

...ajemnych wierzytelności stron. Mając na uwadze ustalony w sprawie stan faktyczny, Sąd uznał, że pozwany dokonał przed sporem skutecznych prawnie kompensat, co uzasadniało oddalenie powództwa w sprawie. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...ako pełnomocnik do zawarcia umowy jak i jako druga strona umowy. Jest to typowa niedozwolona konstrukcja czynności prawnej zawartej z samym sobą. Nie mógł również zostać uwzględniony zarzut potrącenia. Przepis art. 498 § 1 kc stanowi, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są...

...że materialnoprawny charakter, musi on zostać poddany merytorycznej kontroli, zwłaszcza w sytuacji, gdy wzajemne relacje obu procesów, w których zarzut taki zgłoszono są tego rodzaju, że skutek, o którym mowa w art. 498 § 2 k.c., pierwszorzędnie powstanie w sprawie, w której został on wcześniej zgłoszony. Niezależnie od tego Sąd Okręgowy całkowicie zaniechał oceny, czy na skutek wydatków poniesionych na wykonanie robót dodatkowych roszczenie powoda wygasło (art. 409 k.c.), a nadto, czy treść wzmiankowanego protokołu z dnia 22 st...

...ci na podstawie dowodów z dokumentów w postaci oświadczeń o potrąceniu złożonych przez pozwanego oraz działaniami pozwanej spółki. Skoro pozwany zgłaszał wobec powoda wierzytelności do potrącenia zgodnie z art. 498 § 1 k.c., co wynika zarówno z treści wystawionych faktur, jak i wymienionych oświadczeń, oznacza to, że strony miały wobec siebie zobowiązania o charakterze pieniężnym. Potrącenia były dokonywane z wynagrodzenia należnego powodowi od pozwanego za sprzedany towar. Sprzedawca otrzymywał zatem wynagrodzenie pomniejszon...

...erzytelnością powoda o zapłatę wynagrodzenia. Pozwana nie złożyła powodowi prawidłowego oświadczenia o potrąceniu, a nadto nie powstało po jej stronie prawo do potrącenia wierzytelności wzajemnej. Zgodnie z art. 498 § 1 kc, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i...

...nie uległo przedawnieniu. W konsekwencji poczynionych przez Sąd ustaleń faktycznych należało również za bezzasadny uznać zarzut potrącenia zgłoszony przez stronę pozwaną. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 498 § 1 k.c. potrącenie jest możliwe tylko wówczas, dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Tymczasem, jak wskazano powyżej umowa pożyczki została zawarta pomiędzy powodem a pozwanym jako osobami fizycznymi, natomiast ewentualne roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za spełnienie świadcze...

...pomniejszone o kaucję (2000 zł), wierzytelność z tytułu nadpłat za media do wspólnoty mieszkaniowej i odszkodowanie za zalanie lokalu (9000 zł). Oznacza to zgłoszenie w sprzeciwie zarzutu potrącenia. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...

...wnej w wysokości 1.189.656 zł. (...) Polska była więc uprawniona do potrącenia wskazanej wyżej kwoty kary umownej z wierzytelności powódki o zapłatę wynagrodzenia objętego wymienionymi fakturami, na podstawie art. 498 § 1 k.c. Oświadczenia o potrąceniu złożone powódce przez (...) S.A. w pismach z dnia 9 stycznia 2013 r. i 26 marca 2013 r. były zatem skuteczne co do kwoty 1.189.656 zł i doprowadziły do umorzenia wierzytelności powódki o zapłatę wynagrodzenia z w w faktur w zakresie tej kwoty, stosownie do art. 498 § 2 k.c. Po potr...

...83,75 zł, a 50% z tej kwoty to 5141,88 zł, co stanowi karę umowną. Z uwagi na to, że powód dokonał potrącenia należności przysługującej pozwanemu z tytułu dostawy mleka w wysokości 563,27 zł, na podstawie art. 498 § 1 i 2 k.c. dochodzona należność z tytułu kary umownej została obniżona do kwoty 4578,61 zł dochodzonej w niniejszym procesie. Wobec powyższego, na podstawie art. 483 § 1 k.c. i §16 w zw. z § 13 umowy Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4578,61 zł stanowiącą pozostałą część kary umownej. O ods...

...a pieniężnego, nigdy nie zwalnia dłużnika z zobowiązania. Istnieje ono nadal jako możliwe do spełnienia, a dłużnik odpowiada za dług całym majątkiem, nie tylko teraźniejszym, ale i przyszłym], potrącenie (art. 498 k.c.), odnowienie (art. 506 k.c.), zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela (art. 508 k.c.) (por. A. Marciniak, K. Piasecki: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 730–1088. Tom III, komentarz do art. 840 k.p.c., Legalis) Okolicznością bezsporną pozostawało istnienie tytułu wykonawczego w odniesieniu do...