Baza orzeczeń sądowych

...adczenie o odstąpieniu także nie może pozostawiać wątpliwości co do tego jak zostało ono przez nią zinterpretowane. Nadmienił, iż pkt 11.2 lit a umowy stanowi przejaw instytucji lex comissoria, przewidzianej w art. 492 k.c. a nie, jak błędnie przyjmuje pozwany, art. 395 § 1 k.c. Dodał, że zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny art. 492 k.c. jest przypadkiem modyfikacji ustawowego a nie umownego prawa odstąpienia (wynikającego z art. 491 § 1 k.c.). Odnosząc się do zgłaszanego przez pozwanego potrącenia wierzytelności z tytułu kary...

...ozwanej na oświadczenie o odstąpieniu także nie może pozostawiać wątpliwości co do tego jak zostało ono przez nią zinterpretowane. Pkt 11.2 lit a umowy stanowi przejaw instytucji lex comissoria, przewidzianej w art. 492 k.c. a nie, jak błędnie przyjmuje pozwany, art. 395 § 1 k.c. Dodał, że zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny art. 492 k.c. jest przypadkiem modyfikacji ustawowego a nie umownego prawa odstąpienia (wynikającego z art. 491 § 1 k.c.). Odnośnie zgłaszanej przez pozwanego do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umown...

...udnia 2006 r. III CSK 349 06 „z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej”. Trudno uznać, by zapis umowy podpisywanej w wyniku zakończenia procedury zamówień publicznych oraz wielokrotnie wskazywany w toku narad był zapisem w jakikolwiek sposób zaskakującym stronę powodową. Obowiązkiem powoda było uzyskanie pisem...

...dził, że nawet uznanie, iż świadczenie powódki utraciło dla pozwanej gospodarcze znaczenie, nie mogłoby prowadzić do oddalenia powództwa, albowiem tego rodzaju przesłanka mogłaby bowiem, ewentualnie zgodnie z art. 492 k.c., uprawniać pozwaną do odstąpienia od łączących strony umów, z którego to uprawnienia pozwana nie skorzystała. Ponadto w ocenie Sądu Rejonowego utrata znaczenia gospodarczego świadczenia, w przypadku nieskorzystania przez stronę uprawnioną z tytułu tego świadczenia z prawa do odstąpienia od umowy, nie może ni...

...r., sygn. akt III CZP 61 03, OSNC 2004, Nr 5, poz. 69). Ustawodawca w art. 494 k.c. jednoznacznie przesądził, iż wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie zarówno upoważnienia ustawowego jak również umownego (art. 492 k.c.) - powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Powstanie stanu niewykonania zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy, powoduje, że strona może dochodzić kary umownej...

...enia powództwa w całości na koszt powoda. Wskazał, że odstąpienie od umowy na podstawie zapisu jej §11 ust.2 było nieważne, gdyż nie spełniało warunków art. 395 k.c., brak było też podstaw do zastosowania art. 492 k.c. Dodatkowo zarzucił, że roszczenie o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy z powodu niewykonania w terminie zobowiązania pieniężnego sprzeciwia się przepisom prawa. Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił, co następuje: W dniu 5 listopada 2013 roku strony procesu zawarły umowę o roboty budowlane polegające...

...niepewnym a więc warunkowym zdarzeniem np. nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. Obwarowanie skutków nienależytego wykonania umowy prawem odstąpienia nie może być jednak nieograniczone w czasie (art. 492 k.c.) albowiem niepewność wykonania tego prawa na końcowym etapie umowy z powołaniem np. na nienależyte wykonanie umowy na początkowym etapie jej trwania godzi w zasadę trwałości stosunku prawnego (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2012 r.V CSK 417 11). Trzydniowy termin określony (...) umowy nie dot...

...owodowa w sposób skuteczny odstąpiła od łączącej strony umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna nie jest umową wzajemną określoną w art. 487 § 2 kc. Skutkiem tego w sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 492 kc, lecz art. 395 kc statuujący umowne prawo odstąpienia. Strony zastrzegły w umowie prawo odstąpienia, określając przesłanki realizacji tego prawa. W sprawie nie budzi wątpliwości, że przesłanki przewidziane w § 5 umowy zostały spełnione – w dacie wskazanej w umowie w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchom...

...Wierzyciel nie może zażądać zapłaty obu wymienionych kar umownych, gdyż wzajemnie się one wykluczają. Wskutek odstąpienia od umowy (na podstawie upoważnienia ustawowego, jak również umownego uregulowanego w art. 492 k.c.) powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona, która odstąpiła od umowy, może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z tego względu, że odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie się stanu zwłoki lub opóźnienia w stan niewykonania zo...

...woda od umowy i naliczenia z tego tytułu kary umownej były nieważne, a także przez odmowę zasądzenia kary umownej, pomimo że strony, działając w zakresie przysługującej im swobody umów, zgodnie z dyspozycją art. 492 k.c. ustaliły prawo powoda do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania przez pozwanego w zakreślonym terminie postanowienia par. 4 ustęp 2 litera n, łączącej je umowy, świadomie rezygnując z ustalenia terminu, w jakim prawo do złożenia odpowiedniego oświadczenia przysługuje wykonawcy. W konkluzji skarżący wnos...

...ia, ani niewykonaniem zobowiązania, lecz wykonaniem przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.) Do zasad tej odpowiedzialności odszkodowawczej ma zastosowanie art. 471 k.c. Sąd uściślił, że w klauzulach umownych przewidujących karę umowną na wypadek odstąpienia od...

...ło charakteru podzielnego, b. art. 491 § 1 k.c. w zw. z § 12 umowy stron poprzez jego nie zastosowanie, podczas gdy ma on zastosowanie do świadczeń niepodzielnych, a taki charaktery miało świadczenie pozwanego, c. art. 492 k.c. poprzez jego niezastosowanie pomimo, że uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, d. 493 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie pomimo, że świadczenie niepieniężne w postaci wykonania prac budowlanych stało się niemożli...

...cznych dla rozstrzygnięcia sprawy, w tym co do terminu, legitymacji biernej oraz zakresu uprawnień służących 8 powódce. W zakresie podstawy naruszenia prawa materialnego podnieśli uchybienie treści art. 59 k.c., art. 492 zd. 2 k.c., art. 6 k.c. w zw. z art. 477 § 2 k.c. oraz art. 492 zd. 2 k.c. Sąd Najwyższy zważył: Nie można podzielić zarzutów wywiedzionych w ramach podstawy naruszenia prawa procesowego, co do art. 385 k.p.c. w całości dlatego, że nie był on przedmiotem zastosowania przez sąd drugiej instancji, co do art. 235 w zw....

...W ocenie Sądu, tak przyjęta podstawa złożonego oświadczenia jest prawnie poprawna. W istocie umowny zapis określony w § 12 ust. 5 stanowi szczególny przypadek odstąpienia sanacyjnego, o którym stanowi przepis art. 492 k.c. Regulacja ta modyfikuje ustawową konstrukcję prawa odstąpienia od umowy uznając, iż dopuszczalne jest zastrzeżenie prawa odstąpienia, które aktualizuje się niezwłocznie po przekroczeniu ściśle określonego terminu na wykonanie. Przepis art. 492 k.c. możliwość taką przewiduje m.in. w sytuacji, gdy uprawienie d...

...zedającego nie stanowiło niewykonania umowy sprzedaży określonej w art. 535 k.c. tylko było jej nienależytym wykonaniem, co nie uzasadniało zastosowania przez pozwanego art. 491 k.c., ani wskazywanego przez niego art. 492 k.c. czyli nie uzasadniało odstąpienia od umowy sprzedaży. Wbrew także ustaleniom sądu I instancji poczynionym w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w wydanym w dniu 6 XII 2011 r. prawomocnym już wyroku nie nakazał J. R. zwrotu na rzecz M. S. ceny zakupu pojazdu w wysokości 110 000 zł tylko zasądził na rzecz tego ostatni...

...łynął wyznaczony jej dodatkowy termin. Można też odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy druga strona dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, którego termin jest ściśle określony (art. 492 k.c.). W świetle art. 493 k.c. można odstąpić od umowy również wówczas, gdy świadczenie stało się niemożliwe z przyczyn leżących po drugiej stronie. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawierają też przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 560 § 1 k.c.). Jak widać, odstąpienie od umowy na podstawie u...

...wa odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, które unormowano w art. 492 zd. 2 kc. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 czerwca 2009r. sygn. V CSK 454 08 możliwość powoływania się na art. 492 kc będzie oczywista gdy w umowie stron znajdzie się postanowienie, z którego jednoznacznie wynikać będzie, że w razie zwłoki jednej ze stron w spełnieniu świadczenia ściśle określonym, druga będzie uprawniona do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu – i z taką właśnie sytuacją...

...a, nie wskazały terminu, do którego zamawiający może z prawa odstąpienia skorzystać, zatem postanowienie to jest nieważne (art. 58 § 3 k.c. w związku z art. 395 § 1 k.c.). Ponadto należy wskazać, że przepis art. 492 k.c. nie zawiera ustawowego prawa odstąpienia od umowy bez wymogu wyznaczenia terminu. Tzw. klauzula legis commissoriae z art. 492 k.c. jest szczególnym rodzajem umownego prawa odstąpienia. Poprzez to zastrzeżenie jednej ze stron zostaje przyznane prawo odstąpienia od umowy wzajemnej na wypadek niewykonania przez drugą stro...

...w ocenie pozwanego w ogóle nie doszło. Przy czym zaznaczył, iż nawet gdyby przyjąć, że strony łączyła umowa z dnia 12 listopada 2003r. to nie przewidywała ona prawa umownego odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 492 k.c., jak również żaden inny stosunek obligacyjny który łączył strony takiego prawa nie regulował. Pozwany też nie zaakceptował oświadczenia strony powodowej o odstąpieniu i kilkakrotnie wyrażał gotowość dokończenia wdrożenia systemu, a tym celu strony prowadziły konsu acje. Ponadto pozwany zakwestionował ró...

...a tego żądania jako ważnego oświadczenia woli o odstąpieniu od omawianej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez kupującego z powodu zwłoki kontrahenta znajdowało swoją podstawę prawną w art. 492 k.c. Wyznaczanie dodatkowego terminu do wykonania świadczenia niepieniężnego sprzedawcy w chwili składania oświadczenia o odstąpieniu było bezprzedmiotowe, gdyż sprzedawca w ogóle odmówił wykonania zobowiązania, a cel umowy sprzedaży, jakim był zaopatrzenie inwestycji w materiały budowlane, stracił dla pozwanej zn...

...ego co do uznania, iż odstąpienie od „niezrealizowanej części umowy” okazało się bezskuteczne (świadczenie wykonawcy umowy o dzieło nie miało charakteru podzielnego co wyłączało możliwość zastosowania art. 492 § 2 k.c.), za całkowicie chybione należało natomiast uznać zastosowanie do rozliczeń pomiędzy stronami art. 494 k.c. (dotyczącego wyłącznie przypadku skutecznego odstąpienia od umowy). Skoro także i pozwany od umowy nie odstąpił to przepis ten nie powinien znaleźć zastosowania, a przy założeniu dorozumianej zgod...

...§ 9 ust. 2 umowy sprzedaży zastrzeżono bowiem uprawnienie sprzedającego do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez kupującego o ponad 14 dni terminu zapłaty ceny. Zastosowanie zatem znajdował przepis art. 492 zd. 1 kc. Skoro powód nie wykazał tytułu własności do zajętej koparki, roszczenie o zwolnienie zajętej ruchomości spod zabezpieczenia, oparte na przepisie art. 841 § 1 kpc, było bezzasadne. Skutkuje to koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa. Pociąga to też za sobą zmianę zawartego w...

...pieniu od umowy skutkującego zniweczeniem skutków jej zawarcia ex tunc. W sprawie nie zostały, bowiem spełnione przesłanki do uznania oświadczenia podwykonawcy za oświadczenie o odstąpieniu od umowy w rozumieniu art. 492 k.c. Oświadczenie to potraktować można jedynie, jako oświadczenie o rozwiązaniu tej umowy ze skutkiem natychmiastowym tj. na dzień 28 czerwca 2012 r. Wykonanie takiej umowy rodzi określone skutki, których zniweczyć się nie da. Świadczenie z umowy o roboty budowlane jest podzielne, gdyż można je spełnić bez istotnej...

...ką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Ustawodawca bowiem w sposób jednoznaczny w art. 494 k.c. przesądził, że wskutek odstąpienia od umowy – na podstawie upoważnienia ustawowego, jak również umownego (art. 492 k.c.) – powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z tego względu, że odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie się stanu zwłoki lub opóźnienia w stan niewykonania zobow...

...awniony do odstąpienia od umowy, wobec jednoczesnego braku umownego zastrzeżenia prawa do odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania przez pozwaną określonego zobowiązania w terminie ściśle w umowie wskazanym (art. 492 K.c.) Pozwane wnosiły o : 1. zmianę zaskarżonego wyroku i uchylenie w całości nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym wydanego w dniu 17 stycznia 2012r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I Nc 27 12 i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od...

...ia, ani niewykonaniem zobowiązania, lecz wykonaniem przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Ze względu na sformalizowany charakter postępowania kasacyjnego, wszystkie materialne zarzuty kasacyjne dla swej skuteczności wymagają nie tylko wskazania naruszonego przep...

...stanowi niedozwoloną klauzulę umowną i jego używanie prowadzi do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, podczas gdy możliwość wprowadzenia takiego postanowienia w umowie przewidział wprost ustawodawca w art. 492 Kodeksu cywilnego, a ponadto pozwany nie wskazuje, jakie konkretne dobre obyczaje i interesy konsumentów zostały naruszone poprzez wprowadzenie do wzorca przedmiotowego postanowienia; 4. naruszenie art. 3851 Kodeksu cywilnego poprzez jego błędną wykładnię oraz naruszenie art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 1) ustawy o ochronie konk...

...in do wykonania dzieła upłynął bezskutecznie, czyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone za pismem z dnia 26.10.2011r. może być oceniane jedynie wg przepisów ogólnych, a mianowicie art. 491 kc bądź art. 492 kc. W ocenie Sądu Okręgowego powód nie wykazał żadnej z podstaw prawnych do złożenia skutecznego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, bo w odniesieniu do art. 491 § 1 kc nie wykazał, aby wyznaczył pozwanemu dodatkowy termin do wykonania zobowiązania po upływie, którego będzie mógł od umowy odstąpić (z zez...

...którego prawo to wygasa. Tymczasem w § 31 ust. 4 WO strony terminu takiego nie wskazały, zaś jego brak powoduje nieważność zastrzeżonego prawa odstąpienia (art. 58 § 3 k.c.). Również klauzula przewidziana w art. 492 k.c. powinna wskazywać termin, po upływie którego prawo odstąpienia od umowy wygasa, gdyż w przeciwnym razie jej zastrzeżenie jest nieważne. Ponadto - z uwagi na jednoznaczną treść pisma pozwanego z dnia 28 kwietnia 2005 r., w którym odwołał się do postanowienia łączącej strony umowy - nie można uznać, aby dosz...

...opuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania. Od przewidzianej w art. 491 k.c. zasady poprzedzenia odstąpienia od umowy wyznaczeniem dłużnikowi dodatkowego terminu do jej wykonania zachodzi wyjątek przewidziany w art. 492 k.c., zgodnie z którym, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego (lex commissoria). To samo dotyczy wypadku, gdy...