Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

366 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 492 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

366 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
IV CSK 668/12 13 czerwca 2013 Sąd Najwyższy Mirosława Wysocka

Wyrok SN z 13 czerwca 2013, sygn. IV CSK 668 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...13 r., Nr 2, poz. 17) Sąd Najwyższy stwierdził, że ustawodawca w art. 494 k.c. jednoznacznie przesądził, iż wskutek odstąpienia od umowy – na podstawie zarówno upoważnienia ustawowego jak również umownego (art. 492 k.c.) – powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Powstanie stanu niewykonania zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy, powoduje, że strona może dochodzić kary umowne...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 262/13 12 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 12 czerwca 2013, sygn. I ACa 262 13

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...sankcjonować, czy też uzdrawiać barku spełnienia przesłanek ustawowych poprzez uznanie, że pomimo tego odstąpienie będzie skuteczne. Co istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy, ustawodawca w normie przepisu art. 492 k.c. określił wyjątki od tej zasady. Możliwość odstąpienia od umowy bez wyznaczania drugiej stronie dodatkowego terminu przewidziane zostały w dwóch różnych stanach faktycznych tj. w razie umownego zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania wzajemnego w terminie ściśle określonym...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
II PK 293/12 4 czerwca 2013 Sąd Najwyższy Małgorzata Gersdorf

Wyrok SN z 4 czerwca 2013, sygn. II PK 293 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ch status. Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. Ryzyko wątpliw...
#Sąd Najwyższy #Izba Pracy #Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 336/13 23 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Lucyna Świderska-Pilis

Wyrok z 23 maja 2013, sygn. I ACa 336 13

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...2010 r., podczas gdy w oświadczeniu o odstąpieniu z dnia 11 lutego 2010 r. powódka nie domagała się zapłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy ani kar umownych, - art. 635 kc w zw. z art. 656 kc w zw. z art. 492 § 2 kc, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że powódka skutecznie odstąpiła od umowy z powodu opóźnienia pozwanego przy wykonywaniu umowy, podczas gdy pozwany nie pozostawał w opóźnieniu, gdyż był uprawniony do wstrzymywania prac zgodnie z (...) ust. (...) umowy w zw. z art. 488 § 1 kc w związku z o...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V CSK 260/12 16 maja 2013 Sąd Najwyższy Krzysztof Strzelczyk

Wyrok SN z 16 maja 2013, sygn. V CSK 260 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...że skoro strony w § 17 pkt 4 c umowy zastrzegły prawo odstąpienia na wypadek niedokonania przez zamawiającego zapłaty wynagrodzenia w ściśle oznaczonym terminie, to wobec zwłoki zamawiającego powód, zgodnie z art. 492 k.c., był uprawniony do odstąpienia od umowy. Ponadto, oświadczenie powoda spełniało warunki z art. 491 § 1 k.c. Odstąpienie od umowy niweczy jednak umowę ze skutkiem wstecznym, a rozliczenie stron umowy następuje z uwzględnieniem treści art. 494 k.c., tym samym zamawiający wolny jest od obowiązku zapłaty wynagrodze...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 424/13 8 maja 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Małgorzata Bohun

Wyrok z 8 maja 2013, sygn. I ACa 424 13

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...d umowy w oparciu o jej zapisy. Niemniej jako skuteczne należało ocenić oświadczenie pozwanego o odstąpieniu od umowy złożone w piśmie z dnia 7.01.2009 r. (k 405), którego podstawy należy poszukiwać w treści art. 492 k.c. Przepis ów dał pozwanemu możliwość bezzwłocznego odstąpienia od umowy, skoro złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez powoda wyrażało jednoznacznie brak woli kontynuowania prac, a w konsekwencji powodowało niemożliwość osiągnięcia zamierzonego celu umowy. Ocena, iż to pozwany złożył skuteczne...
#Sąd Apelacyjny we Wrocławiu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1226/12 18 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 18 kwietnia 2013, sygn. I ACa 1226 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...umowy na podstawie art. 65 k.c. Z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 29 czerwca...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 11/13 16 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Teresa Mróz

Wyrok z 16 kwietnia 2013, sygn. VI ACa 11 13

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...6 i 7 uzasadnienia wskazywał, iż „roszczenie powodów należało rozpatrywać w oparciu o uregulowania ustawowe z art. 491 – 493 k.c., bo strony umownie nie uregulowały możliwości odstąpienia”, zaś przepis art. 492 k.c. reguluje umowne prawo odstąpienia. Ponadto w ocenie Sądu Apelacyjnego pisma powodów do pozwanych z 5 marca 2010 r. (k. 38 – 9) nie zawierają wprost zagrożenia odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania, a więc nie spełniają wymogu z przepisu art. 491 § 1 k.c. af
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 314/13 12 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Tadeusz Nowakowski

Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zapłata wykonawcy wynagrodzenia nie wyłącza odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy.

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...badania zarzutu dotyczącego skutecznego odstąpienia przez nią, pismem z dnia 2.08.2011 r., ze skutkiem ex tunc, od zawartej z (...) spółką z o.o. umowy nr (...) z dnia 24.09. 2010 r., dokonanego m.in. na podstawie art. 492 k.c. w związku z art. 14 ust. 1 litera "l" i art. 2 ust 1 tej umowy, wobec niewykonania przez (...) sp. z o.o. jej przedmiotu, w uzgodnionym w niej terminie tj. do dnia 30 czerwca 2011r (lex comissoria), co spowodowało błędne przyjęcie przez Sąd, że zachodzą materialne podstawy do uwzględnienia powództwa i przyjęcia,...
#Umowa o roboty budowlane
Czytaj orzeczenie
V ACa 17/13 11 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 11 kwietnia 2013, sygn. V ACa 17 13

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...owego terminu, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego (art. 492 k.c.). Nadto, za podstawę prawną odstąpienia od umowy dokonanego przez powoda należy uznać art. 635 k.c., który stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może b...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III CSK 62/13 5 kwietnia 2013 Sąd Najwyższy Krzysztof Strzelczyk

Wyrok SN z 5 kwietnia 2013, sygn. III CSK 62 13

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...żądanej zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni. Podobny zarzut, braku odpowiednich ustaleń, można postawić w związku z ewentualnym rozważeniem możliwości zastosowania w sprawie art. 492 k.c., który, w razie zwłoki jednej strony, zastrzega drugiej stronie prawo bezzwłocznego odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, jeżeli uprawnienie do odstąpienia zostało zastrzeżone w umowie na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym (tzw. klauzula...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 1161/12 28 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Przemysław Kurzawa

Wyrok z 28 marca 2013, sygn. I ACa 1161 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ego oświadczenia na piśmie, pominięcie zastosowania art. 491 § 1 k.c. i niedostrzeżenie, że powód nie wyznaczył pozwanej dodatkowego terminu na złożenie wskazanego dokumenty, jak również wadliwe zastosowanie art. 492 k.c. przez nieuzasadnione przyjęcie, że powód skutecznie odstąpił od umowy z powodów, które obciążały stronę pozwaną. Ostatni zarzut apelacji dotyczył naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 498 § 1 k.c. przez nieuzasadnione przyjęcie, że wzajemna wierzytelność pozwanej w stosunku do powoda nie została wykazana i...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III CSK 223/12 21 marca 2013 Sąd Najwyższy Jan Górowski

Wyrok SN z 21 marca 2013, sygn. III CSK 223 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo zamierzony przez tę stronę cel umowy znany obu stronom. Wskazane zostały takie same przesłanki, jak w innych przepisach - art. 492 i 493 § 2 k.c. - przewidujących odstąpienie od umowy wzajemnej. Nie zasługuje na podzielenie sposób zapatrywania, według którego regulacja art. 495 § 2 k.c. dotyczy jedynie świadczeń częściowych, o jakich mowa w art. 379 § 2 k.c. Na takie jego rozumienie nie wskazuje wykładnia językowa, ustawodawca użył zwrotu...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 1014/12 8 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Barbara Trębska

Wyrok z 8 marca 2013, sygn. I ACa 1014 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
.... Sąd odwołał się do wskazówek zawartych w art. 65 § 2 k.c. podkreślając „cel” przy wykładni umowy. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Sąd Okręgowy analizując zeznania świadków A. B. (1) i A. S. (omyłkowo S.) uznał, że zapis o premii pieniężnej na etapie podpisywania umowy nie był przedmiotem dyskusji. Choć zdaniem świadka A. B. (1) – premia miała motywować do osiągn...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 885/12 8 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok SA w Białymstoku z 8 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie w zakresie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia tj. zawarcia umowy przedwstępnej i skuteczności odstąpienia od tej umowy również w stosunku do pozwanej są trafne i dokonane bez przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów wyznaczonych art. 233 § 1 k.p.c., który to przepis uprawnia sąd do...

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...jąc do umowy stała się jej stroną, bez względu na jej faktyczny status w małżeństwie. Tym samym nie ma podstaw do tego by wyłączyć jej odpowiedzialność z tego tytułu. Dodatkowo Sąd Okręgowy wskazując na art. 492 k.c. wskazał, że jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku gdy wykonanie zobowiązania...
#Apelacja #Umowa przedwstępna #Zapłata
Czytaj orzeczenie
I ACa 878/12 28 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 28 lutego 2013, sygn. I ACa 878 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ch. W orzecznictwie powszechnie prezentowany jest pogląd, że nie jest konieczne, aby przy ustalaniu celu umowy stron uwzględniać wyłącznie cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. – aby był to cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie IV CSK 269 09 LEX nr 668919; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie IV CSK 95 07 LEX nr 485885; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 ro...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 794/12 21 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 21 lutego 2013, sygn. I ACa 794 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...CSK 25 11,Lex nr 1102537). Tak więc stosowanie do ugody pozasądowej ogólnych zasad pociąga za sobą możliwość odstąpienia od umowy w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w umowie lub ustawie ( art. 491 i art. 492 k.c.). Do ugody ma zastosowanie art. 58 k.c., jak i przepisy o wadach oświadczenia woli za wyjątkiem przepisów regulujących błąd (art. 918 k.c. zamiast art. 84 k.c.).Ugoda przeto podlega ocenie z punktu widzenia zgodności z ustawą i zasadami współżycia społecznego. Jest obecnie utrwalony pogląd ,że przyczyną wzrusz...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 780/12 12 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok SA w Białymstoku z 12 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z art. 405 kc. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Oznacza to, że do uznania zasadności takiego roszczenia niezbędne jest wystąpienie czterech przesłanek: wzbogacenie jednego podmiotu, z...

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...za odstąpienie od umowy z dnia 19 maja 2009 r. pomimo nieważności umownego prawa odstą­pienia od umowy z uwagi na niezastrzeżenie terminu na jego wykonanie; 4. art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 492 k.c. w zw. z art. 493 k.c., art. 635 k.c. poprzez błędną wykładnię i zasądzenie od po­zwanego (powoda wzajemnego) na rzecz powodów (pozwanych wzajemnych) kwoty 30.000 zł. tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z dnia 19 maja 2009 r., pomimo że w okolicznościach niniejszej sprawy nie doszło do skutecznego odst...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 31/13 7 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 7 lutego 2013, sygn. I ACa 31 13

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
... Sądu Okręgowego powódka nie pozostawała w zwłoce. Nastąpiło bowiem złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, warunkujące zakończenie I etapu prac, co więcej wniosek został zaakceptowany. W myśl przy tym art. 492 § 2 k.c. uprawnienie do odstąpienia od umowy aktualizuje się dopiero w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do wykonania, wyznaczonego uprzednio drugiej stronie. Pozwana nie wykazała, aby wskazywała powódce dodatkowy termin do wykonania zobowiązania, z zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie jego upływu. Uw...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V CSK 80/12 30 stycznia 2013 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Wyrok SN z 30 stycznia 2013, sygn. V CSK 80 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...cyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego - opartej na podstawie pierwszej z art. 3981 k.p.c. - powódka zarzuciła naruszenie art. 395 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.; art. 3531 k.c. w zw. z art. 395 k.c. i art. 58 § 1 k.c.; art. 492 k.c. w zw. z art. 3531 k.c.; art. 390 k.c. w zw. z art. 65 § 2 k.c.; art. 390 k.c. w zw. z art. 457 k.c., 476 k.c. i art. 455 k.c., i wniosła o uchylenie tego wyroku, wyroku poprzedzającego oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź uwzględnienie powództwa. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Na wstępie t...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 793/11 8 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 8 stycznia 2013, sygn. I ACa 793 11

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...nie zostało uzależnione od zdarzenia prawnego, które nastąpi w przyszłości. Tym niemniej, w ocenie Sądu Apelacyjnego, klauzulę umowną z § 9 umowy należałoby zakwalifikować jako lex commissoria w rozumieniu art. 492 k.c. W myśl art. 492 k.c. wierzyciel może bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Nie chodzi w t...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I CSK 228/12 14 grudnia 2012 Sąd Najwyższy Grzegorz Misiurek

Wyrok SN z 14 grudnia 2012, sygn. I CSK 228 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...prawę. Zdaniem Sądu Okręgowego, w świetle dokonanych w sprawie ustaleń należało uznać za spełnione przesłanki do odstąpienia od umowy przez kontrahentów pozwanego. Odstąpienie to mogło nastąpić zgodnie z art. 492 k.c. bez wyznaczania dodatkowego terminu. Skuteczność odstąpienia uzasadniała dokonanie zmiany zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. i uwzględnienie powództwa. Pozwany skarżąc w całości wyrok Sądu Okręgowego jako podstawy kasacyjne przytoczył naruszenie art. 61 k.c. oraz art. 91 i 378 § 2 k.p.c., ja...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 341/12 31 października 2012 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 31 października 2012, sygn. I ACa 341 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...tych; - w dniu 17 stycznia 2011 roku kwotę 2855,39 złotych; -w dniu 15 lutego 2011 roku kwotę 2914,99 złotych. Rozważając podstawę prawną powództwa Sąd Okręgowy wskazał na przepisy art. 494 k.c. w związku z art. 492 k.c. i art. 471 k.c. Podkreślił, że bezsporne w przedmiotowej sprawie było, że strony zawarły w dniu 15 października 2009r. umowę w formie pisemnej, na podstawie której pozwani zobowiązali się wybudować oznaczony w tej umowie lokal mieszkalny, ustanowić jego odrębną własność i sprzedać ten lokal wraz z garażem...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 588/12 30 października 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Miąskiewicz

Wyrok z 30 października 2012, sygn. VI ACa 588 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...e w tym przypadku przewidywał kodeks cywilny. Ze względu na właściwości umowy o roboty budowlane mającej cechy umowy wzajemnej prawo do odstąpienia od umowy zostało przyznane w razie występowania stanu zwłoki (art. 492 k.c.). Powód znajdował się w zwłoce z wykonywanym zakresem prac, przyjętym w harmonogramie, na co bezpośrednim dowodem są zapisy w dzienniku budowy. Zresztą w stosunku do wykonawcy nastąpiło już wcześniejsze wypowiedzenie tej umowy, dokonane w dniu 22 listopada 2001r., z tej samej przyczyny. Zgodnie jednak z § 27 og...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1244/11 17 października 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 17 października 2012, sygn. I ACa 1244 11

Teza Również do umów o których mowa w art. 41 ust.2 prawa autorskiego należy stosować reguły wykładni zawarte w art. 65 kc które ymagają prede wszystkim odniesienia sie do całego złożonego oswiadczenia wo;i, a nie jedynie do jego wybranego fragmentu, wymagają także zbadania okoliczności w jakich oświaczenie zostało złożone i jego cel...

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...§ 1 k.c.). Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Powyższe uwagi, stanowiące aktualny dorobek judykatury, nakazywały w realiach sprawy niniejszej przed przejściem do oceny żądania pozwu ustalić zasadniczą treść umowy zawartej pomiędzy stronami w dniu 17 lipca 2007 r., mając z jednej stron...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 367/12 17 października 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Roman Dziczek

Wyrok z 17 października 2012, sygn. I ACa 367 12

Teza 1. Z art,65 paragraf 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem.Nie jest konieczne ,aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 paragraf 2 , art. 492 i 493 k.c -cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej.Na gruncie prawa polskiego , i to nie tylko w zakr...

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...kolejnych reguł wykładni. 4. Z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. (…)” W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 29...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 484/12 11 października 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Regina Owczarek-Jędrasik

Wyrok z 11 października 2012, sygn. VI ACa 484 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...j umowy z powodu zwłoki Spółki w pierwszych dniach października 2010r., gdyż jego oświadczenie zawarte w piśmie z dnia 26 września 2010r. było skuteczne w świetle postanowienia § 7 ust.2 umowy oraz przepisów art. 492 k.c. w związku z art.491 k.c. Umowa zawarta przez strony 19 marca 2008r. jest umową nienazwaną o charakterze mieszanym, która cechuje się połączeniem czynności realizowanych w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego z docelowym zamiarem przekazania inwestycji budynku drugiej stronie umowy. Umowa ta ma charakter umow...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 482/12 9 października 2012 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 9 października 2012, sygn. I ACa 482 12

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...kę w ściśle określonym terminie, tj. w razie jej opóźnienia w dostawie kamienia przekraczającego 20 dni roboczych od terminów określonych w harmonogramie. Podstawę odstąpienia od umowy stanowi w takim wypadku art. 492 k.c. Pozwany mógł więc skutecznie odstąpić od umowy w oparciu o przepis art. 492 w zw. z art. 491 § 2 k.c. Pozwany powoływał się jednak na odstąpienie od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c., ponieważ pismem z dnia 21 stycznia 2011 r. wyznaczył powódce dodatkowy termin na wykonanie umowy. Wyznaczenie tego terminu by...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 881/12 7 września 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jan Surma

Wyrok SA we Wrocławiu z 7 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...znej, a następnie przekształceniem formy organizacyjnej przedsiębiorstwa pozwanego. Tymczasem jako profesjonalista powinien był wziąć te okoliczności pod uwagę w momencie podpisywania umów z pozwanym. Zgodnie z art. 492 k.c., jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną...
#Dzieło
Czytaj orzeczenie
I ACa 1299/11 23 lipca 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 23 lipca 2012, sygn. I ACa 1299 11

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...§ 1 k.c.). Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. Ryzyko wątpli...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie