Baza orzeczeń sądowych

...odpowiedzialności - musi wykazać, że uchybienie zobowiązania nastąpiło z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi, bądź że przy wykonywaniu zobowiązania dołożył należytej staranności (art. 472 k.c.), a więc że nie doprowadził do szkody w sposób zawiniony. Szkoda może występować w dwojakiej postaci, po pierwsze może ona obejmować straty, które poszkodowany poniósł ("damnum emergens") albo też utratę korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono („lucrum cessans”). Pod pojęcie...

...i bezwzględnej, a w żadnym razie odpowiedzialności za działania zależne od powodów. W sprawie są podstawy, szeroko opisane wyżej, aby przypisać pozwanemu niedochowanie staranności wymaganej od profesjonalisty (art. 472 k.c. w zw. z art. 355 § 2 k.c.). Wbrew wywodom apelacji, okoliczności, w jakich oświadczenie zostało złożone, przemawiają za ustaleniem, że pozwany - pewny swego stanowiska, mimo niekorzystnych decyzji organów w sprawach zwrotu nadpłaty i obliczenia podatku za rok 1999 - chciał potwierdzić, że to jego interpretacje s...

...powódki wyniknęła z zawinionego działania pozwanego. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności (art. 472 k.c.). Należyta staranność to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 k.c.) Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 §2 k.c.). Niewykonanie zobowiązan...

...żliwe byłoby dopiero w oparciu o nowo pozyskaną przez powoda dokumentację projektową (dokumentację zamienną autorstwa interwenienta ubocznego K. (...)), 5. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 471, art. 472 k.c. oraz art. 474 k.c. przez przyjęcie, że pozwany T. K. nie jest obowiązany do naprawienia szkody obejmującej koszty utrzymywania placu budowy w okresie wstrzymania robót budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego nad placem budowy w okresie wstrzymania robót budowlanych oraz koszty związane z dodatkowym zabezpieczeniem...

...żnika (2), a jednocześnie zachodzi związek przyczynowy między faktem nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania a poniesioną szkodą (3). Niewątpliwie uzupełnieniem regulacji art. 471 k.c. jest norma art. 472 k.c., zgodnie z którą, jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności, a także norma art. 474 k.c., w razie wykonywania zobowiązania przez pracowników dłużnika, osób z których pomocą dłużnik zobowiązanie...

...ieniem. Na marginesie nie dołożenie przez pełnomocnika należytej staranności może pociągać za sobą jedynie jego odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną dającemu pełnomocnictwo na podstawie art. 471 w zw. z art. 472 k.c. Pełnomocnictwa są czynnościami jednostronnymi (zob. M. Pazdan, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1997, s. 248) i nie mogą być rozumiane, jako umowne zobowiązanie się do podejmowania określonych czynności. Pełnomocnik nie może i nie ponosi zatem odpowiedzialności karnej na gruncie a...

...ości, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności (art. 472 k.c.). W świetle powyższego przepisu przesłankami odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej są: 1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) powstanie szkody oraz 3) adekwatny związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem przez dłużnika więzi zobowiązaniowej a szkodą wierzyciela. Wszystkie te przesłan...

...y wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie zaś z art. 472 k.c., jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Wobec reguły ciężaru dowodu wynikającej z art. 471 k.c. dowód tego, że opóźnienie powódki nie było rezu atem jej niedbalstwa lub nienależytej staranno...

...m Siły Wyższej, bądź innych przyczyn nie leżących po stronie sprzedawcy, a w szczególności wynikających z wyłącznej winy odbiorcy bądź osoby trzeciej, za którą sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności; b. art. 472 k.c. w związku z art. 471 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i błędne przyjęcie, że pozwana spółka odpowiedzialna jest za niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotowej Umowy, podczas gdy to powód odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności, ponieważ złożył on, jak się...

...siebie niezależne i różne co do zakresu. Odpowiedzialność radcy prawnego J. K. (1) za nienależyte wykonanie umowy o pomoc prawną w zakresie profesjonalnego zastępstwa prawnego, wynika z przepisu art. 471 w zw. z art. 472 i 355 § 2 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność ta została objęta obowiązkową ochroną ubezpieczeniową, na mocy art. 227 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, który to obowiązek zrealizowany został poprzez zawarcie ze stroną pozwaną umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W tej sytuacji strona powodowa,...

...kazywać całą kwotę odszkodowania do rąk matki małoletnich powodów, wobec której toczyło się postępowania o pozbawienie praw rodzicielskich, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 471 kc w zw. z art. 472 kc poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż pełnomocnik powodów zachował należytą staranność przy wykonywaniu umowy o świadczenie usług prawniczych, podczas gdy radca prawny P. G. winna była zachować szczególną staranność, przy przekazywaniu stosownej kwoty odszkodowania zasądzonej na rz...

...i niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi być następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, wynikać więc musi z niedołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 k.c.), czyli jego winy w postaci (co najmniej) niedbalstwa (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 r., sygn. akt III CKN 166 98, LEX nr 521867). Wierzyciel nie musi jednak udowadniać, że wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność....

...dni umowy przedwstępnej i znaczenia terminu wyznaczonego do zawarcia umowy przyrzeczonej, to oświadczenie pozwanej wywarło skutki prawne, a tożsame oświadczenie powoda było już bezprzedmiotowe; 4) art. 471 k.c. i art. 472 k.c. w zw. art. 394 § 1 k.c. przez ich błędną wykładnię i zrównanie w skutkach prawnych zdarzenia losowego w postaci utraty dokumentu tożsamości przez pełnomocnika pozwanej z winą w postaci niedbalstwa, w sytuacji, gdy utrwalonym jest pogląd, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające charakter przypa...

...ody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zaś w myśl art. 472 kc jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Przesłankami odpowiedzialności kontraktowej w ogólności są: niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, będące następstwem okoliczności, za które...

...do naliczenia przez pozwaną kary umownej za rzekome opóźnienie w realizacji umowy z dnia 22 września 2014 r. Sąd Okręgowy, odwołując się do treści art. 383 § 1 k.c. i art. 384 § 1 k.c., jak też art. 471 kc, art. 472 k.c. i art. 476 k.c. uznał podniesiony przez pozwaną zarzut za bezzasadny. Wskazując na postanowienia umowy dotyczące terminów wykonania robót budowlanych wraz z procedurą odbioru ocenił, że realizacja i rozliczenie umowy w terminach określonych w § 4 nie była możliwa. Po drugie, między stronami nie było sporu co d...

...ować ubezpieczenie. Pozwany pracodawca zobowiązany był do należytej staranności w zakresie realizowania przyjętych na siebie i deklarowanych wobec powoda zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego (art. 472 k.c.). Nie zwalnia z odpowiedzialności pozwanego fakt wykonywania tych czynności przez podległych mu pracowników, co wynika z art. 474 k.c. Mając na uwadze wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd, na postawie art. 471 k.c. w zw. z art. 474 k.c., stosowanych z mocy art. 300 k.p., orzekł jak w pkt 1 wyroku. O odsetkach z...

...iada niedbalstwu w prawie karnym. W prawie cywilnym winę nieumyślną sprawcy szkody ocenia się na podstawie zobiektywizowanego wzorca należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 k.c., art. 472 k.c.). W prawie pracy występuje natomiast rozróżnienie obowiązku staranności i sumienności pracowniczej. Prawo pracy w większym stopniu niż prawo cywilne nakazuje uwzględniać indywidualne cechy sprawcy szkody przy ocenie, czy można mu przypisać winę nieumyślną. Właściwości stosunku pracy uzasadniają eksponowani...

...wokat, radca prawny lub doradca podatkowy posiadają stosowne przygotowanie i znajomość procedur zapewniające prawidłowe prowadzenie sprawy. Sąd Okręgowy stwierdził, że naruszenie należytej staranności w myśl art. 472 k.c. stanowi przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 471 k.c. Przenosząc powyższe teoretyczne rozważania prawne na grunt przedmiotowej sprawy, Sąd Okręgowy stwierdził, że uznać należało, iż pełnomocnik dopuścił się niestaranności. Jego obowiązkiem, jako radcy prawnego reprezentującego p...

...zego z dnia 7 lipca 2005 r., V CK 869 04, LEX nr 150649). Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności (art. 472 k.c.). Strona pozwana nie kwestionowała treści postanowienia umownego przewidującego naliczanie kar umownych. W przedmiotowej sprawie powód nie zgłaszał uwag odnośnie sposobu wykonywania przez pozwanego podstawowych czynności składających się na przedmiot umowy tj. pozyskiwanie i badanie HLA potencjalnych niespokrewnio...

...podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do odzyskania wierzytelności wynikających z umów o spłatę zrestrukturyzowanego długu oraz umów o kredyt. Dalej Sąd Okręgowy wskazał na treść art. 471 k.c., 472 k.c. i art. 354 § 1 i 2 k.c. oraz podniósł, że odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, dochodzone na podstawie art. 471 k.c. jest świadczeniem mającym powetować szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem bądź zaniechaniem dłużnika. Jest to roszczenie mające na celu wyrównanie uszczerbku wywołanego nieprawidł...

...stępstwem okoliczności, za które nie odpowiada. Twierdzenia pozwanego, iż kiedy użytkował pojazd, był on sprawny i nie miał wiedzy o ewentualnych wadach pojazdu, nie zostały poparty żadnymi dowodami. Zgodnie z art. 472 k.c., jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Zapewnienie powoda o braku wad pojazdu w sytuacji, gdy było to niezgodne z prawdą, stanowiło niezachowanie po stronie pozwanego należytej staranności jako spr...

...aściciela lokalu wynosi 211 800 zł (280 000 zł z VAT, druga opinia, 289 000 z VAT, trzecia opinia) Sąd Okręgowy, odwołując się do treści przepisu art. 354 k.c., art. 355 k.c., art. 361 § 1 k.c., art. 471 k.c., art. 472 k.c., ustalił, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w niniejszej sprawie, że powodowie zdecydowali, iż dwa lokale połączą w trakcie budowy, a następnie zamieszkają w jednym połączonym lokalu wraz z dziećmi. Powodowie zamierzali jednakże, pomimo fizycznego połączenia lokali, zawrzeć dwie odrębne umowy nabycia...

...ń. Każdą ze wskazanych możliwości traktować należy jako okoliczność obciążającą nie tylko spółkę (...), ale także zatrudniającego ją interwenienta ubocznego, a finalnie także pozwanych, którzy z mocy art. 472 kc. ponoszą odpowiedzialność za działania bądź zaniechania podmiotów zaangażowanych przez siebie do wykonania zobowiązania zaciągniętego wobec powoda (zeznania świadka J. W. k. 1853 – 1854). Czyniąc ustalenia faktyczne co do powyższych okoliczności sąd odmówił jednocześnie wiary – jako niepopartym innymi d...

...y (...)”; 2. Naruszenie art. 355 par 2 kc, poprzez dowolne przyjęcie, że dłużnik (profesjonalny pełnomocnik) wykonywał zawartą z Powódką umowę z należytą starannością; 3. Naruszenie art. 471 w związku z art. 472 kc - poprzez ich niezastosowanie, będące wynikiem błędnego uznania, że pełnomocnik Powódki wykonywał zawartą z M. K. (1) umowę z należytą starannością. Apelująca wnosiła o: 1. Zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa w całości; 2. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kosztów postępowania...

...ą reklamacji, zawarcie w oświadczeniu pozwanej słowa "obciążamy Państwa karą umowną" uznać należy, że pozwana, przynajmniej w formie dorozumianej złożyła oświadczenie o żądaniu zapłaty kary umownej, 5. art. 472 k.c. w zw. z art. 355 § 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie i nieuwzględnienie należytej staranności powoda, z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru przy rozpatrywaniu kwestii winy za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez powoda, w sytuacji gdy powód jako profesjonalista od lat zajmujący się produkcją stolarki drz...

...ści, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności ( art. 472 k.c. ). Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła i w powyższych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Do powstani...

...łaściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.” Jak dalej wskazał Sąd, odszkodowania uzupełniającego, zatem z tytułu opłat niezależnych, właściciel może żądać na zasadach ogólnych tj. zastosowanie art. 472 k.c. i bez nadawania temu odszkodowaniu charakteru świadczeń okresowych. W przeciwnym razie, odrębne uregulowanie w art. 18 ust. 2 u.o.p.l. zagadnienia odszkodowania uzupełniającego, byłoby pozbawione racjonalnego znaczenia. Stanowisko to zostało potwierdzone również w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 ro...

...iązku z art.556 § 1 k.c. i art.564 k.c. i art.563 § 2 k.c., art.60 k.c. i art.65 § 1 i 2 k.c., art.563 § 1 i 2 k.c. w związku z art.354 § 1 i 2 k.c. i art.56 k.c., art.564 k.c. w związku z art.355 § 1 i 2 k.c., art.472 k.c. w związku z art.471 k.c. i art.474 k.c. oraz art.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z późn. zm.) oraz art.7 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r., Nr 178, poz.1380 z późn. zm.), art.488 § 1 i 2 k.c. w związku z § 4 ust...

...będącego adwokatem z tytułu nienależytej reprezentacji ma charakter odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Sąd Rejonowy przytoczył treść przepisów art. 471 k.c. i art. 472 k.c. i wyjaśnił, że niedochowanie przez pełnomocnika należytej staranności należy rozumieć jako postępowanie w sprawie oczywiście sprzeczne z przepisami mającymi zastosowanie albo z powszechnie aprobowanymi poglądami doktryny lub ustalonym orzecznictwem, znanym przed podjęciem czynności, czy też z zasadami etyki za...