Baza orzeczeń sądowych

...ć w kwocie 84.000 złotych, z których 73.472,32 złotych mogłoby zostać zaliczone na poczet kwoty dochodzonej przez powódkę w niniejszej sprawie. Niezależnie od powyższego Sąd Okręgowy zauważył, że zgodnie z art. 498 § 1 k.c. aby wierzytelność nadawała się do potrącenia musi między innymi być wymagalna. Tym samym skuteczne złożenie oświadczenia o potrąceniu dotyczyć może tylko wymagalnej wierzytelności potrącającego W umowie stron z dnia 30 lipca 2014 roku nie wskazano terminu wymagalności kary umownej na podstawie § 16 pk...

...obowana przez niego dobrowolnie stawka jest wygórowana. Powód zaskarżył wyrok w części oddalającej powództwo i zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez: a) niezastosowanie art. 471 i 472 k.c. w związku z art. 498 kc oraz 483 k.c. z uwagi na uznanie przez Sąd I instancji, iż potrącenie dokonane przez pozwanego w zakresie kary umownej co do zasady było słuszne przy uwzględnieniu okresu 7 dni, bez analizy przesłanki jej naliczenia w zakresie zachowania przez powoda należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązania i przyjęciu,...

...74 złotych. W ocenie pozwanego wskutek dokonanych potrąceń, wierzytelności powoda wobec pozwanego uległy umorzeniu w całości, w związku z czym roszczenie powoda jest niezasadne. W tym miejscu przywołać należy art. 498 § 1 k.c. zgodnie z którym gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelno...

...oprzez dokonanie oceny dowodów w sposób dowolny, niewszechstronny, przejawiający się w uznaniu, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie zachodzą przesłanki do skutecznego potrącanie wierzytelności zgodnie z art. 498 kc, podczas gdy oświadczenie o potrąceniu zostało złożone skutecznie. Mając na uwadze fakt, że Sąd nie przeprowadził postępowania dowodowego w całości, oddalił wniosek dowodowy pozwanej i w żaden sposób nie odniósł się do niego w uzasadnieniu orzeczenia wnoszę o: - przeprowadzenie dowodów wskazanych w punkcie...

....07.2011 r. zawarły porozumienie obejmujące zgodę na przelew wierzytelności uwarunkowany w sposób ukształtowany przez strony w treści Zgody na cesję; 2. Obrazę przepisów prawa materialnego przez naruszenie: a) art. 498 k.c. w zw. z art. 513 § 2 k.c. - przez ich niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że do potrąceń dokonanych przez pozwaną mają zastosowanie przepisy dotyczące potrącenia ustawowego, w sytuacji, gdy strony w umowie o świadczenie usług przewozowych, uzgodniły umowne warunki kompensaty wierzytelności, albo co najmniej dok...

...y (k.1548-1552). Wobec przyjęcia przez Sąd, że stron nie łączyła umowa o pracę, nie można też przyjąć, że po stronie A. P. istniały jakiekolwiek wierzytelności z w w tytułów, pozwalające na potrącenie (art. 498 k.c.). Złożone przez pozwana oświadczenie w tym przedmiocie nie mogło więc osiągnąć zamierzonego skutku. W tym stanie rzeczy Sąd uwzględnił w całości powództwo. Zasądzoną kwotę 239.185,39 pozwana powinna zapłacić powodowi z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym od dnia 27 listopada 2013 roku do dnia 31 grudni...

.... i art. 628§ 1 zd. 2 k.c. w zw. z art. 642 k.c. w zw. z art. 471 k.c. w zw. z art. 6 k.c. W tym miejscu należy odnieść się jeszcze do zarzutu potrącenia przedstawionego w odpowiedzi na pozew. Stosownie do treści art. 498 k.c., potrącenie może być skutecznie dokonane, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: wierzytelności muszą być wzajemne, co oznacza, że każda ze stron jest wierzycielem drugiej i jednocześnie jej dłużnikiem. Muszą być one jednorodzajowe, wierzytelność strony korzystającej z potrącenia ma być...

...dokonane. W ocenie Sądu wskazanie w tytule przelewu, że płacona jest faktura pomniejszona o notę, nie jest wystarczające do przyjęcia, iż doszło do złożenia dorozumianego oświadczenia o potrąceniu. Zgodnie z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...

...powszechnie stosowanym dokumentem rozliczeniowym. Jej doręczenie umożliwia dłużnikowi podjęcie czynności mających na celu sprawdzenie, czy świadczenie jest zasadne, co do zasady jak i co do wysokości. Zgodnie z art. 498 § 1 k.c., gdy dwie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem wierzytelności są pieniądze (…) a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem. Aby doszło do skut...

...zenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c. jest czynnością materialno-prawną, powodującą w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c., odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności. Sąd meriti uznał zasadność dokonanego przez stronę pozwaną potrącenia. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu, w tym kosztach zastępstwa procesowego, zapadło na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. oraz art. 99 k.p.c., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2...

...ednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem, przedmiotem obu wierzytelności były pieniądze, obie wierzytelności wraz ze złożeniem oświadczenia stały się wymagalne i były zaskarżalne w rozumieniu art. 498 § 1 k.c., działając przez swojego pełnomocnika potrącił wierzytelność pozwanej w wysokości 35.814,44 złote ze swoją wierzytelnością w wysokości 35.922,59 złotych, skutkiem czego obie wierzytelności umorzyły się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Powód wskazał, że wyliczenie wynagrodzenia za korz...

...nieruchomość. Stosownie do regulacji art. 6 k.c. obligowało to ich do wykazania w toku postępowania, iż w chwili dokonania potrącenia posiadali oni względem powodów przedstawioną do potrącenia wierzytelność (art. 498 § 1 k.c.) oraz że, gdy potrącenia stało się możliwe wierzytelność ta nie była przedawniona (art. 502 k.c.). Dochodzone pozwem należności dotyczą czynszu z tytułu zawartej przez powodów z pozwaną w dniu 11 09 2008r. umowy najmu za miesiące luty, marzec i kwiecień , który miał być płacony w stosunku miesięczny...

...powstało na jego rzecz roszczenie odszkodowawcze mające podstawę w art. 471 kc, może zażądać od leasingodawcy naprawienia wyrządzonej mu szkody i może także złożyć oświadczenie o potrąceniu przewidziane w art. 498 kc. Złożenie przez leasingobiorcę oświadczenia o potrąceniu jego wzajemnej wierzytelności z wierzytelnością leasingodawcy powodujące wygaśnięcie zobowiązania może uzasadniać wystąpienie z powództwem opozycyjnym, jeżeli potrącenie dotyczyło wzajemnej wierzytelności leasingodawcy stwierdzonej tytułem wykonawczy...

...k.c., Strona pozwana niezasadnie naliczyła stronie powodowej odszkodowanie obejmujące naliczoną jej przez (...) S.A. karę umowną i nie doszło do skutecznego potrącenia odszkodowania z wynagrodzeniem na podstawie art. 498 § 1 k.c. W ocenie Sądu strona pozwana – wbrew treści art. 6 k.c. – nie wykazała, by przysługiwała jej wymagalna wierzytelność przedstawiona do potrącenia. Zlecenie z dnia 21 lutego 2011r. nie przewidywało kary umownej, zatem wierzytelność strony pozwanej mogłaby znaleźć podstawę jedynie w art. 471 k.c. Wprawdz...

...agrodzeniem z ostatniej faktury na podstawie §12 pkt 6 umowy. Na skutek umownego potrącenia zobowiązanie strony pozwanej z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane uległo umorzeniu do wysokości kwoty kary umownej (art. 498§2 k.c.) Tym samym w odniesieniu do wskazanej kwoty 60 554,25zł powództwo było niezasadne. W częściowym więc uwzględnieniu apelacji Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386§1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok dokonując obniżenia zasądzonej należności z kwoty 148593,42zł do kwoty 88039,17zł, oddalając powództwo co do...

....c. oraz art. 411 k.c. przez ich niezastosowanie i przyjęcie, że potrącenie przez pozwanego kwoty 7.198,26 zł nie stanowiło świadczenia nienależnego i nie zostało dokonane przez pozwaną bez podstawy prawnej; f) art. 498 k.c. przez jego zastosowanie i w konsekwencji uznanie, że pozwany NFZ skutecznie dokonał potrącenia kwoty 7.198,26 zł, podczas gdy pozwanemu nie przysługiwała wierzytelność względem powódki, a ponadto w dniu złożenia oświadczenia nie została wyczerpana procedura w przedmiocie odwołania od zaleceń pokontrolnych, o...

...ensata wzajemnych wierzytelności jest dopuszczalną i praktykowaną formę rozliczeń pomiędzy Wspólnotami Mieszkaniowymi a zarządcami przewidzianą przepisami prawa i przebierającą formę potrącenia uregulowaną art. 498 k.c. i następnym. Zwrócić także należy uwagę, że to powodowe Wspólnoty wskazały na sposób prowadzenia ewidencja księgowej. Biegły w sporządzonej dla celów tego postępowania opinii wskazał, że sposób prowadzenia ewidencji księgowej jest konsekwencją planu gospodarczego, który został przyjęty uchwałami wspó...

...u. W pierwszej kolejności wskazać należy, że skuteczność i ważność potrącenia zależy od kilku elementów, w ramach których należy odróżnić zaistnienie przesłanek do potrącenia (określonych w przepisie art. 498 § 1 k.c.) od prawidłowości oświadczenia o potrąceniu (co do formy, treści, uprawnienia osoby składającej oświadczenie i właściwego adresata) oraz od skutków oświadczenia o potrąceniu (art. 498 § 2 k.c. i art. 499 zdanie drugie k.c., tak Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 22 maja 2014 roku wydanego w sprawi...

...adczenia rzeczy tej samej jakości oznaczonych co do gatunku. Potrącenie następuje przez oświadczenie złożone drugiej stronie i skutkuje umorzeniem wzajemnych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.). Jedynym przypadkiem potrącenia w takim ścisłym znaczeniu, uregulowanym w art. 87 § 1 k.p., jest potrącenie zaliczki udzielonej pracownikowi, która nie została rozliczona. Wierzytelność pracodawcy z tytułu wynagrodzenia za pracę zostaje w wyniku potrącenia umorzona w zakresie stanowiącym równowartość za...

...ub nienależytego wykonania umowy. Brak jest możliwości dokonania kompensaty wzajemnych zobowiązań, a w konsekwencji ich umorzenia, z uwagi na brak tożsamości stron w odniesieniu do wyżej wymienionych stosunków (art. 498 k.c.), a nadto nie zostało udowodnione wygaśnięcie zobowiązania na skutek spełnienia za zgodą wierzyciela innego świadczenia niż umówione (art. 506 k.c.). Fakt nowacji był udowadniany przez pozwanego wyłącznie jego zeznaniami, zeznaniami jego żony i pracownika. Pozwany i jego żona w sposób oczywisty mają interes w...

...rialnego. Wierzytelność podlegająca potrąceniu musi być skonkretyzowana co do źródła jej powstania, przysługiwania potrącającemu i wysokości. Przesłanka wzajemności wierzytelności wynikająca z dyspozycji art. 498 § 1 k.c. wymaga, aby zostało wykazane, że wierzytelność przedstawiana do potrącenia w rzeczywistości przysługuje potrącającemu. Do zarzutu potrącenia mają zastosowanie wymagania stawiane wobec pozwu w zakresie określenia żądania, przytoczenia okoliczności faktycznych oraz wskazania dowodów, w szczególności dok...

...eśniej wykonali ww. prawa z rękojmi, natomiast samo przez się nie stanowiło o skorzystaniu z uprawnienia rękojmianego. Również prawidłowe były wywody Sądu Rejonowego odnośnie do niemożliwości – w świetle art. 498 § 1 k.c. – potrącenia jedynie wierzytelności wymagalnych i niepostawienia przez pozwanych, przed złożeniem oświadczenia o potrąceniu, własnej wierzytelności (pomijając jej niezasadność w świetle ustalonego stanu faktycznego) w stan wymagalności, do czego było konieczne uprzednie wezwanie do niezwłocznej zapłaty...

...potrącenia kwoty wierzytelnością pozwanego wobec powoda w wysokości 778.260,21 zł z kwotą wierzytelności dochodzonej pozwem. Zarzut ten uznać należało za bezzasadny z niżej wskazanych względów. Na podstawie art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...umowy o dzieło, czego konsekwencją był brak skutków prawnych złożonego przez powódkę oświadczenia z dnia 26.09.2014 roku o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, 4. naruszenia prawa materialnego, a to art. 498 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c. w zw. z 491 § 1 k.c. poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż dochodzona w niniejszej sprawie wierzytelność nie wygasła w wyniku dokonanego potrącenia z wzajemną wierzytelnością pozwanej powstałej w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez pozwaną i dokonanym na tej podstawie odstąpienie...

...ła w dniu 17 kwietnia 2013 r. na okoliczność potrącenia), pozwana nie występowała z żadnymi roszczeniami w stosunku do D. W. o kwotę potrąconą. Tak dokonane potrącenie było w ocenie Sądu skuteczne w świetle art. 498 k.c. Potrącenie w tym przypadku pełniło funkcję zapłaty przejawiając się w tym, że dzięki potrąceniu nastąpiła spłata dwóch długów. Potrącający, sam będąc dłużnikiem, zapłacił dług, wykorzystując do tego celu walor majątkowy, jakim jest przysługująca mu wierzytelność. Skutkiem powyższego jest rezy...

...lane (art. 647 i n. k.c.) z uwzględnieniem wymogów staranności nałożonych na przedsiębiorcę (art. 355 § 2 k.c.), jak również przepisy o karze umownej (art. 483 i n. k.c.) w związku z przepisami o potrąceniu (art. 498 i n. k.c.). Między stronami nie było sporu co do treści odpowiedniej umowy ani co do tego, że odpowiedni limit finansowy określony na 2015 r. (zgodnie z aneksem nr (...) do umowy) nie został wyczerpany sumą wynagrodzenia, objętą fakturami wystawionymi przez wykonawcę za ten okres. Nie było też sporu, że w § 13 ust....

...stan potencjalny, o charakterze obiektywnym, którego początek następuje od chwili, w której wierzytelność zostaje uaktywniona. Wówczas też następuje początek biegu przedawnienia i dopuszczalności potrącenia (art. 498 § 1 k.c.). Można zatem stwierdzić, że doniosłość prawna wymagalności wiąże się z jej nadejściem, w przeciwieństwie do terminu spełnienia świadczenia, którego doniosłość prawna wiąże się z wygaśnięciem, rodząc konsekwencje w postaci opóźnienia albo zwłoki. Roszczenia mogą uzyskać przymiot wymagalnośc...

...oświadczenie o potrąceniu dochodzonej przez powoda K. M. kwoty 7.231 złotych z wierzytelnością wobec wymienionego w wysokości 10.700 złotych. W ocenie Sądu oświadczenie to jest nieskuteczne. Zgodnie z przepisem art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...

...alnego nr (...) z tytułu odszkodowania za dalsze jego zajmowanie (art. 18 ust. 3 u.o.p.l.). Ustalony w niniejszej sprawie stan faktyczny potwierdził dopuszczalność potrącenia wzajemnych wierzytelności w rozumieniu art. 498 k.c., przy czym sam fakt braku wymagalności wierzytelności przysługującej właścicielom spornego lokalu (na dzień 24 marca 2015 roku) nie stał na przeszkodzie złożeniu skutecznego oświadczenia w tym przedmiocie (por. komentarz G. Bieńka do art. 498 k.c., Lex, komentarz J. Ciszewskiego do art. 498 k.c., uzasadnienie wyr...

...ództwo oddalono jako nieuzasadnione co do wysokości. Sąd uznał za nieuzasadniony podniesiony przez stronę pozwaną zarzut potrącenia wierzytelności przysługującej pozwanemu w stosunku do powoda, a to w świetle art. 498 § 1 kc. Wskazał, iż powód stanowczo zaprzeczył jakoby otrzymał od pozwanego jakiekolwiek środki pieniężne, zaś pozwany nie przedstawił żadnych wiarygodnych dowodów na tę okoliczność. Sąd nie uwzględnił również zarzutu potrącenia wierzytelności przysługującej powodowi z tytułu zaległego czynszu z wierzyt...