Baza orzeczeń sądowych

...telność powoda z tytułu robót zastępczych zamknęła się kwotą 86 000 zł. Z kolei obie wymagalne wierzytelności pozwanego zamknęły się kwotą 83 061 zł 65 gr. Uznając, że spełnione zostały przesłanki z art. 498 § 1 kc , obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Z tych względów uzasadnione żądanie powoda w zakresie odszkodowania to kwota 2 938 zł 35 gr. Taka też suma oparciu art. 471 k.c. została zasądzona na rzecz powoda wraz z karą umowną wysokości 70 000. W pozostałej części po...

...za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Strona pozwana przyznała fakt istnienia wzajemnego zobowiązania względem powoda, które jednak, przy założeniu skuteczności prawnej potrącenia, doprowadziło w myśl art. 498 § 2 k.c. do umorzenia wierzytelności objętej pozwem, a tym samym do wygaśnięcia zobowiązania. Podstawową zatem kwestią podlegającą rozstrzygnięciu była zatem ocena skuteczności i zasadności dokonanego potrącenia z tytułu naliczonych kar umownych. Zgodnie z art. 483 §1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawien...

...w drodze potrącenia. W ocenie Sądu tak sformułowany w § 1 pkt 4 aneksu z dnia 22.09.2014 roku zapis nie oznacza jednak wprowadzenia automatycznego potrącania obu wierzytelności i nie rodzi skutku przewidzianego w art. 498 § 2 k.c. Zawarte bowiem zapisy wprowadzają jedynie zasadę rozliczania wierzytelności stron, ale nie zastępują one oświadczeń, o których mowa w art. 499 k.c. Strona pozwana nie podniosła żadnych zarzutów, ani nie wszczęła w tym kierunku stosownego postępowania w postaci powództwa wzajemnego. Sąd Okręgowy wywiód...

...wezwał go do zapłaty kary umownej z tytułu dziesięciokrotnego uchybienia terminowi dostawy zamówionych towarów w kwocie 338.322,56 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Oświadczył też, że na podstawie art. 498 § 1 k.c. potrąca wskazaną kwotę z wierzytelnościami Dostawcy wobec niego. Niniejsze pismo doręczono Dostawcy 10 maja 2013 r. (bezsporne; pismo z dnia 8 maja 2013 r. wraz z dowodem doręczenia – k. 20-21) Na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W...

...Potrącenie jest czynnością materialnoprawną, dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywołuje skutek w postaci wzajemnego umorzenia się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c. i 499k.c.). Pozwana wskazała, iż na piśmie E. B. (1) zobowiązał się do zapłaty kar w wysokości 1% sumy ryczałtowej za każdy dzień opóźnienia ponad i niezależnie od kar przewidzianych umową podstawową.(oświadczenie k.200) Zasadniczym dla oceny zgłoszonego zarzutu, było ustalenie czy nastąpiło opóźn...

...j treści brak było postanowienia odnośnie terminu jej zwrotu, a pożyczkodawca nigdy nie wezwał pożyczkobiorcę do zwrotu jej przedmiotu, co oznaczało brak stanu jej wymagalności. Z tych względów, wobec treści art. 498 § 1 kc Sąd Rejonowy wykluczył dopuszczalność potrącenia obu wierzytelności, tj. tej z tytułu zapłaty czynszu dzierżawnego z tą – z tytułu zwrotu pożyczki, ze skutkiem wynikającym z treści art. 499 kc. Dodatkowo Sąd Rejonowy wykluczył i to, by pozwanym służyła wierzytelność na kwotę stanowiącą równowart...

...ąpienie od umowy - słuszność powyższego rozumowania jest tym bardziej potwierdzona, że również powód prawidłowo odczytał znaczenie przywołanego tu oświadczenia jako oświadczenia o odstąpieniu od umowy; 2. art. 498 § 1 i 2 k.c. - poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że oświadczenie pozwanej z dnia 10 maja 2013 r. o potrąceniu było nieskuteczne i nie skutkowało umorzeniem wierzytelności powoda w łącznej kwocie 6.358,39 zł w sytuacji, gdy w okolicznościach sprawy ziściły się przesłanki dokonania skutecznej kompensaty (dos...

...j wysokości bez względu na wysokość szkody. Nałożoną na powoda karę umowną pozwany przedstawił do potrącenia z pozostałą należnością powoda stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie umowy. Zgodnie bowiem z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i m...

...zarzut potrącenia, będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest więc czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c., nazywanych w skrócie myślowym "stanem potrącalności" - umorzenie wzajemnych wierzytelności. Z kolei zarzut potrącenia jest czynnością procesową, polegającą na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskute...

....), świadczenie w miejsce wykonania ( datio in solutum — art. 453 k.c. ), niemożliwość świadczenia będąca skutkiem okoliczności za które dłużnik nic ponosi odpowiedzialności ( art. 475 k.c. ) potrącenie ( art. 498 k.c. ) odnowienie ( art. 506 k.c. ), zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela ( art. 508 k.c. ). Powoływana przez powódkę okoliczność stwierdzenia sfałszowania jej podpisu na umowie z pewnością nie jest okolicznością, w skutek której zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Nadto okoliczność na...

...eniowego jego potrącenia z jakąś opłatą, które to potrącenie prowadzi w efekcie do pozbawienia ubezpieczonego świadczenia, skądinąd należnego mu, skoro ubezpieczyciel posługuje się konstrukcją potrącenia (art. 498 § 1 k.c.). W ocenie Sądu powód decydując się na zawarcie przedmiotowej umowy mógł być przekonany, iż agent ubezpieczeniowy będzie działać wyłącznie w jego interesie i na jego korzyść, a także, że wybór przedstawianego produktu finansowego nie jest przypadkowy, a stanowi rezu at wszechstronnej analizy przedstaw...

...nię obrony tylko i wyłącznie na zarzucie potrącenia należności, które zdaniem (...) przysługiwały tej spółce na skutek odszkodowania, którego źródłem były kary umowne naliczone przez (...). Przywołując art. 498 § 1 k.c. i omawiając przesłanki potrącenia Sąd Okręgowy uznał, że potrącenie, na którym opierała się pozwana (...), nie mogło odnieść skutku w postaci umorzenia wzajemnych zobowiązań. Wskazał, że oświadczenie o potrąceniu z 23 listopada 2015r. zostało złożone w stosunku do konkretnych wierzytelności wynik...

...ma o tyle znaczenie, że pozwana jako zarzut niweczący żądanie pozwu wskazała, że dochodzona nim wierzytelność uległa umorzeniu wskutek jej potrącenia z wierzytelnością wzajemna pozwanej. Stosownie do treści art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...naruszenie art. 5 k.c. poprzez wadliwe uznanie, iż powód nabywając od spółki (...) wierzytelność wobec J. K. (1) dopuścił się naruszenia zasad współżycia społecznego, - naruszenie art. 512 k.c. zd. drugie, art. 498 k.c. i 499 k.c. oraz art. 513 § 2 k.c. w zw. z art. 498 k.c. poprzez błędne ich zastosowanie, - naruszenie art. 65 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie w odniesieniu do wykładni oświadczenia woli J. K. (1) w § (...) umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 27 grudnia 2012 r., zawartej z pozwanym, w zakresie, w jakim J. K....

...a 2013 r. W związku z powyższym, w ocenie strony powodowej zasadne jest naliczenie stronie kary umownej za nieterminowe zakończenie robót za okres od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia 26 sierpnia 2013 r. Stosownie do art. 498 k.c. dopuszczalność potrącenia jest uzależniona od współistnienia ustawowo określonych przesłanek. Pierwszą z nich jest wzajemność wierzytelności, tj. potrącający ma być równocześnie dłużnikiem oraz wierzycielem swego wierzyciela. Kolejną przesłanką dopuszczalności potrącenia jest jednorodzajowość świad...

...ugują względem powodów, są wymagalne, a tym samym zdatne do potrącenia. Tylko wykazanie przez pozwanego zasadności i wysokości przedstawionych do potrącenia wierzytelności mogłoby odnieść skutek w rozumieniu art. 498 k.c. i art. 499 k.c. w postaci umorzenia wzajemnych wierzytelności. Zdanie, Sądu pozwany nie wykazał ani zasadności, ani wysokości przedstawionych do potrącenia wierzytelności. Analiza treści oświadczeń pozwanego o potrąceniu z dnia 4 kwietnia 2014 r. i z dnia 6 lutego 2017 r., stanowiących podstawę materialnoprawną...

...ydanie jej przez powoda otrzymanej ceny i skoro tę wierzytelność w wysokości 160 000 zł przedstawiła do potrącenia z jego wierzytelnością w wysokości 228 541,41 zł, wierzytelność powoda uległa na podstawie art. 498 § 2 k.c. umorzeniu do wysokości zasądzonej już prawomocnie na jego rzecz kwoty 68 541,41 zł. Zarzuty apelacji powoda kwestionujące pogląd Sądu dotyczące zwolnienia go z długu i braku obowiązku partycypacji w spłacie kredytów zostały de facto uwzględnione w rozstrzygnięciu Sąd Apelacyjnego z dnia 6 maja 2016 r., w...

...ch przez powodów nie dostrzega. Do wygaśnięcia zobowiązania dochodzi na skutek m.in. wykonania zobowiązania ( art. 451 k.c.), świadczenia w miejsce wypełnienia – datio in solutum ( art. 453 k.c.), potrącenia ( art. 498 k.c.), odnowienia ( art. 506 k.c.), niemożliwości świadczenia, za którą dłużnik nie odpowiada ( art. 475 k.c.), zwolnienia z długu ( art. 508 k.c.). Tylko pobieżna analiza przedstawionych przez powodów okoliczności nie daje podstaw do sformułowania wniosku, że zobowiązanie powodów wygasło. Trudno także w zachowan...

...żliwe… -Poza zastrzeżeniami pozostawało w realiach niniejszej sprawy, że przewidziane przywołanym unormowaniem oświadczenie pozwani w piśmie z dnia 14 grudnia 2015 roku złożyli powodowi. -Stosownie do treści art. 498 k.c. potrącenie może być skutecznie dokonane, gdy łącznie spełnione są przesłanki w postaci: wzajemności wierzytelności; muszą być jednorodzajowe; wierzytelność strony korzystającej z instytucji potrącenia musi być wymagalna i zaskarżalna. a. W w przesłanka jednorodzajowości warunkująca powyższą możliwoś...

...umowę, zatem zarzuty pozwanego w tym zakresie okazały się bezzasadne. Odnosząc się z kolei do zarzutu potrącenia wierzytelności podniesionego przez pozwanego to również i on okazał się nietrafiony. Zgodnie z art. 498§1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnościami drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...ództwa pozwany wskazywał, że poniósł szkodę w kwocie nie mniejszej niż 70.000,00 zł, gdyż z uwagi na to, że powodowie nie wystawiali faktur VAT, a rachunki nie mógł odliczyć podatku VAT. Zgodnie z treścią art. 498 §1 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne...

...sumenckiej z dnia 16 kwietnia 2008 r. Złożone przez pozwaną oświadczenie o potrąceniu dochodzonej w niniejszej sprawie przez pozwaną wierzytelności nie wywołuje zatem żadnych skutków prawnych. Zgodnie bowiem z art. 498 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mog...

...w procesie ma obowiązek określić swoją wierzytelność, wykazać jej istnienie i w kategoryczny sposób wyrazić wolę potrącenia w celu wzajemnego umorzenia skonkretyzowanych wierzytelności (art. 499 w związku z art. 498 § 1 i 2 kc). Mając powyższe na uwadze, wobec tego, że pozwana do zamknięcia rozprawy nie sprecyzowała swojej wierzytelności w sposób umożliwiający ocenę skuteczności dokonania potrącenia, brak było podstaw do rozważania zasadności zgłoszonego zarzutu. Z tych też względów wniosek I. P. o dopuszczenie dowodu z o...

...rzutem, że kwotę 714 zł zatrzymał, gdyż powód niezasadnie potrącił mu z pensji odszkodowanie za uszkodzenie rzeczy w czasie transportu. Wobec takich twierdzeń pozwanego należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 498 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mo...

...do wspólników spółki cywilnej. W niniejszej sprawie istotą sporu jest ustalenie, czy pozwany Gmina Miejska K. mógł potrącić z należnego powodowi wynagrodzenia kwotę 462.453 zł 21 gr tytułem kary umownej. Z art. 498 § 1 i 2 k.c. wynika, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelnośc...

...534,75 zł z należnego powodowi jako wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie umówionych robót określonego w fakturze VAT nr (...), uznać należy za bezskuteczne, nie wywołującego umarzającego skutku określonego w art. 498 § 2 k.c. oraz § 10 ust. 2 umowy. Zdaniem Sądu, pozwany niezasadnie bowiem naliczył powodowi sporną karę umowną. Skoro zaś nie posiadał względem powoda wymagalnej wierzytelności w kwocie 243 534,75 zł z tytułu kary umownej, nie mógł potrącić jej z wymagalnej wierzytelności powoda z tytułu wykonania umowy, okreś...

...otrącenie jest czynnością materialnoprawną; dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywołuje skutek w postaci wzajemnego umorzenia się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej - art. 498 § 2 kc i art. 499 kc. W razie podniesienia w procesie zarzutu potrącenia, podlega on badaniu pod kątem istnienia przesłanek z art. 498 § 1 kc. Oświadczenie dla swej ważności nie wymaga określonej formy, może być złożone w postaci pisma procesowego z tym, że musi pochodzić od upraw-nionej strony i wyrażać wolę uk...

...) zostało umorzone, a powód nie ma możliwości jego ponownego wszczęcia z uwagi na potrącenie tej wierzytelności. Podkreślił, że skutkiem potrącenia jest umorzenie wierzytelności przysługującej mu od A. O. (art. 498§2 k.c.). Jako, że prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużniczki świadczenia w wysokości 28.060,42 zł przestało być możliwe, to stanowisko powoda, że poniósł szkodę w tej wysokości jest w pełni uzasadniony. Przyjął, że szkodą jest także brak możliwości zwrotnego wyegzekwowania kwoty zapłaconej pr...

...należność w kwocie 252.000 zł (18.000zł x 14 dni). Złożone przez pozwanego pismem z 24 lutego 2014r. oświadczenie o potrąceniu uznać należało za skuteczne w odniesieniu do kwoty 252.000 zł. Zgodnie zatem z art. 498 k.c. oraz postanowieniami umowy wierzytelność powoda umorzyła się na skutek potrącenia, a do zapłaty na rzecz powoda pozostała kwota 108.000 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą 360.000 zł (pozostałą częścią należności z faktury VAT nr (...) z dnia 3 lutego 2013r.) a kwotą 252.000 zł (wierzytelnością prz...

...łożonego przez powoda oświadczenia o potrąceniu zasądzonej na jego rzecz w punkcie I wyroku kwoty z wierzytelnością pozwanej z tytułu zasądzonych od skarżącego kosztów procesu, wskazać należy, że zgodnie z art. 498 § 1 k.c., potrącenie może być skutecznie dokonane, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: wierzytelności muszą być wzajemne, co oznacza, że każda ze stron jest wierzycielem drugiej i jednocześnie jej dłużnikiem, wierzytelności muszą być jednorodzajowe, a wierzytelność strony korzystającej z...