Baza orzeczeń sądowych

...związku z art. 253, art. 233 § 1 i art. 328 § 2 poprzez przyjęcie , że protokół odbioru końcowego robót z dnia 10.08.2011 r nie był terminem zakończenia robót, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 476 kc w związku z art. 471 i art. 483 kc poprzez przyjęcie, że na powodzie spoczywał obowiązek wykazania, że pozwany popadł w zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy i że uchybienie terminowi w wykonaniu spornych robót spowodowane było okolicznościami , za które odpowiedzialność ponosił pozwany , w konsekwencji ustalenie,...

...żliwość wyłączenia odpowiedzialności kontraktowej (argument z art. 473 § 1 k.c.). Innymi słowy, strony w umowie pojęcie „opóźnienia” zostało ujęte w języku potocznym, a nie w znaczeniu, jakie nadaje mu art. 476 k.c. Tym samym kary zostały zastrzeżone za zwłokę w rozumieniu tego ostatniego przepisu. W ocenie Sądu I instancji powód nie wykazał, że dołożył należytej staranności w wykonaniu umowy, a zwłoka była spowodowana niezależnymi od niego okolicznościami. Powód w piśmie procesowym z dnia 29 marca 2012 r. wymienił,...

...zów oraz kwotę już wypłaconą, sąd zasądził na jej rzecz kwotę 57.500 zł tytułem zadośćuczynienia (120.000 zł x 20% – 38.500 zł = 57.500 zł). Odsetki ustawowe zostały zasądzone na podstawie art. 481 i art. 476 k.c. od dnia 9 lutego 2010r., ponieważ ostatecznie powództwo w takim kształcie zostało sformułowane w piśmie procesowym z dnia 26 stycznia 2010r. doręczonym w dniu 8 lutego 2010r. Na dochodzoną przez powódkę kwotę 1.100 zł składała się kwota 1.000 zł tytułem kosztów opieki oraz 100 zł w związku ze stosowaną w...

...oraz art. 65 § 2 k.c. przez błędną wykładnię porozumienia z dnia 12 sierpnia 2011 r. i w konsekwencji uznanie, że jego zawarcie skutkuje odstąpieniem przez wierzyciela od dochodzenia kar umownych, 6. naruszenie art. 476 k.c. w zw. z art. 6 k.c. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że to na wierzycielu spoczywa ciężar wykazania zaistnienia zwłoki po stronie dłużnika, 7. naruszenie art. 355 § 1 i 2 k.c. przez zaniechanie oceny zachowania pozwanych przez pryzmat wymaganego od przedsiębiorcy poziomu należytej staranności...

.... Roszczenie powoda, jako związane z powinnością zwrotu nienależnego świadczenia przez pozwanych podlega 10 letniemu terminowi przedawnienia. 2. Trafny jest zarzut apelacji naruszenia przepisów art.481,455 w zw. z art. 476 k.c. i art. 405 k.c. Nie poszerzając ponad potrzebę rozważań w tej kwestii, stwierdzić należy za utrwalony w orzecznictwie pogląd, że zobowiązania wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia (w tym obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia) są bezterminowe, a wobec tego opóźnienie w ich wykonaniu następuje dopiero wt...

...lnymi zasadami prawa cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela (art. 476 k.c). W sprawach odszkodowawczych wymagalność świadczenia jest regulowana przepisami szczególnymi, to jest w art. 817 k.c. oraz w art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przepisy te ustanawiają 30...

...000 zł. Z uwagi na to, że na etapie postępowania przedsądowego powódka w żaden sposób nie określała jakiej kwoty domaga się od ubezpieczyciela, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powódki odsetki, na podstawie art. 476 i 481 § 1 k.c., od dnia następnego od daty doręczenia odpisu pozwu, tj. od 11 grudnia 2007 r. W pozostałym zakresie, powództwo o zapłatę podlegało oddaleniu. Sąd Okręgowy oddalił w całości żądanie ustalenia, bowiem powódka nie wykazała interesu prawnego do żądania takiego ustalenia. Większość zgłaszanych pr...

...kontynuowania nauki a z drugiej koniecznością stałego leczenia. Nie uwzględniają one także rzeczywistych możliwości zarobkowych matki apelującej, przed jej tragiczną śmiercią, - realizacji zarzutu naruszenia art. 476 kc w zw z art. 481 kc upatrywali powodowie w nieprawidłowym ich zdaniem uznaniu przez Sąd I instancji, że wszystkie zgłoszone w pozwie roszczenia są wymagalne od daty wyrokowania, podczas gdy ich wymagalność zdaniem apelujących należy określać na dzień ich zgłoszenia ubezpieczycielowi, który z jego upływem pozostaw...

...odowie nie otrzymali pisemnego powiadomienia o doprowadzeniu budynku do stanu surowego zamkniętego, to należy stwierdzić, iż powodowie nie pozostawali w zwłoce w zakresie niezapłacenia pełnych rat po 290.000 zł (art. 476 k.c.) - to skutkuje uznaniem, iż brak pełnej zapłaty nie mógł zwalniać pozwanej od jej dalszych zobowiązań wynikających z postanowień umownych z § 9 lit. a oraz z § 10 lit. a i b umów przedwstępnych - tj. z oddania do użytku budynków do 31 grudnia 2008 roku i uruchomienia procedury odbioru i wydania budynków powo...

...współdziałania wierzyciela wyłącza możliwość uznania opóźnienia w spełnieniu świadczenia za zwłokę dłużnika, opóźnienie następuje bowiem z przyczyn, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 476 k.c.). Biorąc pod uwagę podstawę do wytoczenia niniejszego powództwa – naliczenie kary umownej, Sąd zastosował także normę z art. 483 § 1 k.c., który stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłat...

...dczenia, nawet z przyczyn nie zawinionych przez dłużnika, a nie tylko w przypadku zwłoki, która jest kwalifikowaną postacią opóźnienia w następstwie okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art.476 k.c.). Zobowiązanie z czynu niedozwolonego i z tytułu naruszenia dóbr osobistych, gdyż tego rodzaju podstawy odpowiedzialności znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie, jest zobowiązaniem bezterminowym i w świetle art. 455 k.c. stało się wymagalne z chwilą wezwania do zapłaty. Skoro miało to miejsce przed wytoczenie...

...., co wynika z daty wskazanej w piśmie pozwanej z 9 marca 2007 r. W tej sytuacji pierwszym terminem opóźnienia jest dzień następny po dniu wyznaczonym przez powoda na spełnienie świadczenia (art. 481 k.c. w zw. z art. 476 k.c).W rezu acie uznał Sąd, że tytułem zwrotu nienależnego świadczenia powód może domagać się od pozwanej zapłaty kwoty 69 831,98 zł (82447,90 zł - 1090,60 zł - 11525,32 zł = 69 831,98 zł). W odniesieniu do zarzutu potrącenia kwoty 116 368,49 zł Sąd uznał, że potrącenie jest zasadne tylko do kwoty 68 106,37...

...ogranicza się jedynie do poszczególnych, wskazanych w kodeksie cywilnym postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, takich jak niemożliwość świadczenia (art. 475 k.c.), opóźnienie, zwłoka (art. 476-482 k.c.), lecz dotyczy każdego, nawet najdrobniejszego naruszenia zobowiązania, bez względu na okoliczność, na czym owo naruszenie polega. Każda więc rozbieżność pomiędzy prawidłowym spełnieniem świadczenia a rzeczywistym zachowaniem się dłużnika rodzi odpowiedzialność kontraktową. W myśl art. 361 § 1 k.c.,...

...min ten licząc od dnia, w którym możliwe stało się uznanie przesyłki za doręczoną, upłynął w dniu 30 września 2004 r. stwierdzić należy, iż zasądzenie odsetek od dnia 1 października 2004 r. na podstawie art. 476 k.c. było dopuszczalne. Biorąc pod uwagę powyższe Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł jak na wstępie, rozstrzygnięcie o kosztach opierając na treści art. 98 § 1 k.p.c.

...ec dłużnika staje się wymagalne (art. 120 k.c.). W zależności od tego, czy dłużnik za uchybienie terminu odpowiada, czy też nie, skutek uchybienia przybiera postać opóźnienia (art. 481 § 1 k.c.) lub zwłoki (art. 476 k.c.). Podobne stanowisko zajął SN w wyroku z 22.02.2007r, I CSK 433 06, LEX nr 274209 stwierdzając, iż orzeczenie Sądu przyznające zadośćuczynienie ma charakter rozstrzygnięcia deklaratoryjnego, a nie konstytutywnego. Zobowiązane do zapłaty zadośćuczynienia (art. 445 § 1 k.c.) ma charakter zobowiązania bezterminow...

...010r., od lipca 2010r. do grudnia 2010r. i od stycznia 2011r. do marca 2012r. O odsetkach ustawowych od kwot zasądzonych na rzecz powódki Sąd pierwszej instancji rozstrzygnął na podstawie art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c., to jest od chwili wezwania pozwanego do spełnienia świadczenia. Na podstawie art. 189 k.p.c. Sąd ustalił odpowiedzialność pozwanego za mogące ujawnić się w przyszłości skutki wypadku z dnia 24 września 2009r. Apelacje od powyższego wyroku wniosły obie strony niniejszego postępowania. Powódka L. P. (1) zaskar...

...łużnika staje się wymagalne (zob. art. 120 k.c.). W zależności od tego, czy dłużnik za uchybienie terminu odpowiada czy też nie, skutek uchybienia przybiera postać opóźnienia (art. 481 § 1 k.c.) lub zwłoki (art. 476 k.c.). Wynikająca z art. 455 k.c. reguła, według której dłużnik ma świadczyć niezwłocznie po wezwaniu go przez wierzyciela do wykonania, ulega modyfikacji w odniesieniu do świadczeń przysługujących poszkodowanemu od zakładu ubezpieczeń.” Spełnienie świadczenia z tytułu ubezpieczenia powinno było nastąpić w...

...owódka jako zobowiązany dopuściła się zwłoki, ale jest to sytuacja, w której opóźnienie w spełnieniu świadczenia było następstwem okoliczności, za które powódka odpowiedzialności nie ponosi w rozumieniu art. 476 k c. Nie budzi bowiem wątpliwości, że strony zawarły dodatkową umowę ustną o wykonanie prac dodatkowych archiwizacyjnych. Strony nie trzymały się dokładnie zawartej umowy, bowiem zmieniały kolejność wykonywanych prac w stosunku do etapów prac określonych umową. Z dokumentów złożonych do sprawy wynika w sposób...

...ż w takiej sytuacji miejscem spełnienia świadczenia niepieniężnego – a zatem odbioru pszenicy paszowej – będzie siedziba pozwanego w J., gdzie znajdował się jedyny magazyn pozwanego, b) art. 479 k.c. w zw. z art. 476 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż w dniu 27 grudnia 2010 r. pozwany był w zwłoce ze spełnieniem świadczenia polegającego na wydaniu pszenicy paszowej powodowi, a tym samym uznaniu, iż powód mógł skorzystać z uprawnienia dokonania zakupu zastępczego, podczas gdy termin realizacji...

...e strony powodowej (art. 321 § 1 k.p.c.), a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Datę od której należy liczyć odsetki ustalono na podstawie daty wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. i 455 k.c. Powódka wniosła pozew o przywrócenie posiadania targowiska (tym samym przywrócenie posiadania zagarniętego mienia) w dniu 2 stycznia 2002 r. zatem niezwłocznie po bezprawnej interwencji Gminy. Wówczas pozowana miała obowiązek jego niezwłocznego zwrotu. Skoro w dniu 1 stycznia 2002 r. pozwana utraciła po...

.... W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego kwotę wynikającą z opinii biegłego powiększoną o 8 % podatku VAT. O odsetkach od zasądzonego roszczenia orzeczono na podstawie art. 481 § 1 kc w zw. z art. 476 kc. Od kwoty 70.000 zł odsetki zasądzono od dnia następnego po doręczeniu pozwanemu opinii biegłych (29 listopada 2011 r.), a od kwoty wynikającej z rozszerzenia powództwa w zakresie przedmiotowego roszczenia od dnia następnego po wezwaniu pisma rozszerzającego powództwo (24 lutego 2012 r.). Co do cofniętej, za zgodą...

...księgi drugiej kodeksu cywilnego. Analiza stanu faktycznego, pod kątem zastosowania właściwych przepisów prawa materialnego, powinna być dokonana w okolicznościach tej sprawy w pierwszej kolejności przez pryzmat art. 476 k.c. w związku z art. 471 k.c. Nie ulega wątpliwości, że nawet „miarkując”, nie karę umowną, ale odpowiedzialność stron za opóźnienie w wykonaniu umowy, co w tej sprawie ma miejsce, dojść należy do wniosku, że nie mamy tu do czynienia z opóźnieniem, w rozumieniu art. 476 k.c., ale ze zwłoką o której w tym...

...owo ocenił skutki nienależytego wykonania przez powoda umów zawartych z pozwaną o które chodzi w tej sprawie i konsekwencje wynikające z tego dla powoda, w świetle samych umów, jak i przez pryzmat art. 471 k.c., art. 476 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c. Z tych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c., oddalił apelację. Odnosząc się do zażalenia wniesionego przez pozwaną na postanowienie o kosztach procesu zawarte w punkcie trzecim zaskarżonego wyroku, stwierdzić należy w pierwszej kolejności, że zastosowanie przez Sąd pier...

...łużnika staje się wymagalne (zob. art. 120 k.c.). W zależności od tego, czy dłużnik za uchybienie terminu odpowiada czy też nie, skutek uchybienia przybiera postać opóźnienia (art. 481 § 1 k.c.) lub zwłoki (art. 476 k.c.). Wynikająca z art. 455 k.c. reguła, według której dłużnik ma świadczyć niezwłocznie po wezwaniu go przez wierzyciela do wykonania, ulega modyfikacji w odniesieniu do świadczeń przysługujących poszkodowanemu od zakładu ubezpieczeń.” Spełnienie świadczenia z tytułu ubezpieczenia powinno było nastąpić w...

...mo dotyczy skapitalizowanych odsetek od utraty czynszu za najem czy dzierżawę warsztatu. Stąd też w następstwie uwzględnienia zarzutu naruszenia prawa materialnego , a mianowicie art.481 1 k.c. i art. 455 k.c. ( art. 476 k.c. nie wchodzi w rachubę gdyż dotyczy kwalifikowanej postaci opóźnienia w spełnieniu świadczenia w postaci zwłoki dłużnika ) zachodzi dalszej zmiany zaskarżonego wyroku zaskarżonego wyroku przez oddalenie żądania zasądzonych skapitalizowanych odsetek w łącznej kwocie 262.380.81 zł. (183.902,99 + 78.477,82 ). Zm...

...a z zestawienia ZUS z dnia 23.05.2012 oraz pisma pracodawcy dnia 23.05.2012r. Zaś kwota dochodzona z tytułu szkody w tym zakresie nie przekracza kwoty utraconych dochodów. Odsetki ustawowe, na podstawie art. 481 kc i art. 476 kc, sąd zasądził od kwoty zadośćuczynienia ( 45.000zł ) od dnia 06.03.2012r. bowiem pełnomocnik domagał się ich zasądzenia od dnia wytoczenia powództwa. W toku postępowania likwidacyjnego powód domagał się jednak niższej kwoty niż w pozwie, w którym to ostatecznie sprecyzował i określił wysokość zadośćucz...

...ń odnośnie odpowiedzi na pytania, których udzielenie było przedmiotem opinii biegłych . II. naruszenie przepisów prawa materialnego : 1. art. 65 § 1 i 2 kc poprzez błędną wykładnię § 1 ust. 4 umowy stron, 2. art. 476 kc poprzez jego nieuwzględnienie, że pozwany ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu swojego świadczenia , 3. art. 483 kc – poprzez nieuwzględnienie roszczenia o zapłatę kary umownej mimo nienależytego wykonania umowy przez pozwanego, 4. art. 649 kc – poprzez nieuwzględnienie , że zgodnie z tym przepis...

...óry został odebrany bez zastrzeżeń, co zostało potwierdzone protokołem odbioru zaś strona pozwana wbrew treści umowy w uzgodnionym terminie nie zapłaciła stronie powodowej całości umówionego wynagrodzenia; - art. 476 k.c. poprzez jego niezastosowanie na skutek uznania, że strona pozwana nie dopuściła się zwłoki w uiszczeniu wymagalnej kwoty całości wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego w umowie o roboty budowlane, obejmującego również podatek VAT w stawce 22%; - art. 647 k.c. w zw. z art. 632 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowa...

...15 listopada 2010 roku. Sąd Okręgowy wziął pod uwagę, że art. 491 § 1 k.c. uzależnia możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej od kwalifikowanej formy opóźnienia, jaką jest zwłoka. Przy tym sformułowanie art. 476 k.c. wskazuje, że istnieje domniemanie, iż dłużnik, który nie spełnia świadczenia w terminie, pozostaje w zwłoce. W niniejszej sprawie oznaczało to, że na pozwanych spoczywał obowiązek wykazania, że niewykonanie przez nich w terminie zobowiązania do wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn przez nich nie za...

...t. 472 w zw. z art. 474 k.c. przez jego niezastosowanie, mimo iż ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że pozwany nie dochował należytej staranności przy wykonywaniu umowy kredytowe, 3. rażące naruszenie art. 476 k.c. poprzez jego niezastosowanie wyrażające się w przyjęciu, że nienależyte wykonanie świadczenia przez pozwanego nie stanowiło zwłoki w rozumieniu niniejszego przepisu, 4. rażące naruszenie art. 477 k.c. poprzez jego niezastosowanie wyrażające się w tym, że powód nie jest uprawniony do skutecznego żądania odsz...