Baza orzeczeń sądowych

...ść ☐ w całości ☒ w części ☐ co do winy ☐ co do kary ☒ co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia 0.11.3.2. Podniesione zarzuty Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji ☐ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu ☒ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu ☒ art. 438 pkt 2...

...obrońca ☒ w części prokurator ☐ co do winy ☒ co do kary ☐ co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia 0.11.3.2. Podniesione zarzuty Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji ☐ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu ☒ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu ☒ art. 438 pkt 2...

...ne k.p.k. precyzuje wyraźnie, kiedy możliwe jest uchylenie wyroku. Żadna z przesłanek tam opisanych nie zachodzi w rozpoznawanym przypadku. 3.8. W zakresie odsetek: Obrazy przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 438 § 1 k.c., poprzez jego niezastosowanie i nieprzyznanie od zasądzonych sum odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, pomimo iż takie żądanie zostało zgłoszone w przedmiotowym wniosku. Apelacja pełnomocnika W. R. (1) ☒ zasadny ☐ częściowo zasadny ☐ niezasadny...

...–434 k.c.), 5) odpowiedzialność związana z użyciem sił przyrody (art. 435–437 k.c.), 6) odpowiedzialność w związku ze szkodą poniesioną w cudzym i wspólnym interesie i w związku z zapobieżeniem szkodzie (art. 438–439 k.c.), oraz 7) odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (art. 4491–44910 k.c.). Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są: 1) zaistnienie szkody; 2) wystąpienie faktu, za który ustawa czyni odpowiedzialnym określony podmiot, czyli czynu niedozwolonego; 3) związek przyczynowy między czynem niedozwolonym...

...ty jak w tytule wraz z żądanymi odsetkami. Skarżący zarzucał: 1) naruszenie prawa, wynikającego w szczególności z norm prawnych: - art. 24 kc, art. 415 kc, art. 417 kc i art. 417 kpc w zw. z art. 212 § 2 kpc; - art. 438 kc w zw. z art. 193 kpc i art. 448 kc; - art. 102 kc, art. 104 kc, art. 106 kc w zw. z art. 89 kpc; - art 826 kc w zw. z art. 232 kpc i art. 233 kpc oraz art. 278 kpc; 2) naruszenie prawa procesowego, wynikającego z przepisów kpc, a w szczególności normy prawnej art. 379 pkt. 2 i 5 kpc i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości...

...iedzialność solidarna inwestora i wykonawcy obejmuje całość wynagrodzenia, jakie jest należne podwykonawcy. 2. ewentualnie, na wypadek niepodzielenia zarzutu ad. 1. - naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 438 k.c., poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji, gdy działalność Powoda, zmierzająca do utwardzenia dróg gruntowych na całej powierzchni, a nie tylko na powierzchni ko cytowania, zmierzała do odwrócenia szkody grożącej Pozwanej; 3 . ewentualnie, na wypadek niepodzielenia zarzutu ad. 2 - naruszenie przepisów prawa materi...

...0 złotych grzywny; orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na poczet, którego zaliczył mu okres zatrzymania prawa jazdy oraz orzekł o kosztach postępowania. Wyrok ten na podstawie art.425§l i 2 kpk. oraz art. 438 pkt.2 i 3 kpk. zaskarżył w całości na niekorzyść K. C. (1) Prokurator. Na podstawie art. 427§1 i 2 kpk. i art. 438 pkt.2 i 3 kpk. zarzucił wyrokowi obrazę przepisów postępowania a mianowicie art. 7 kpk. mogącą mieć wpływ na treść zaskarżonego wyroku poprzez dokonanie oceny materiału dowodowego w sprawie z narus...

...431–434 KC), 5) odpowiedzialność związana z użyciem sił przyrody (art. 435–437 KC), 6) odpowiedzialność w związku ze szkodą poniesioną w cudzym i wspólnym interesie i w związku z zapobieżeniem szkodzie (art. 438–439 KC), oraz 7) odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (art. 449 1 –449 10 KC). (…) Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są: 1) zaistnienie szkody; 2) wystąpienie faktu, za który ustawa czyni odpowiedzialnym określony podmiot, czyli czynu niedozwolonego; 3) związek przyczynowy między czynem niedozwol...

...kierowanie wody na działkę powódki w celu ochrony zabudowań leżących poniżej, a więc w celu ochrony dobra większej wartości materialnej. Podstawą prawną naprawienia szkody w tym ostatnim przypadku może być art. 438 k.c., na podstawie którego powódka mogłaby dochodzić odszkodowania od podmiotów, które odniosły korzyść - uniknęły straty a nie od Gminy K. D.. Z tych względów Sąd Rejonowy oddalił powództwo jako niezasadne. Na podstawie art. 102 k.p.c. Sąd Rejonowy nie obciążył powódki obowiązkiem zwrotu kosztów procesu po...

...1 kk i art. 238 kk w zw. z art. 11§2 kk na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego i jego obrońcę od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 31 maja 2016 r. sygnatura akt IX K 1007 15 na mocy art. 437 kpk i art. 438 kpk uchyla wyrok w zaskarżonej części i sprawę oskarżonego K. C. przekazuje Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania. Sygn. akt VI Ka 916 16 UZASADNIENIE WYROKU z dnia 4 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 31 maja 2016r., w sprawie o sygn. IX K 1007 15, uznał oskarżonego K. C., w miejs...

...enia Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie powodów zasługuje na uwzględnienie w całości. Zdaniem Sądu pierwszej instancji znajduje ono oparcie w przepisach art. 150 prawa geologicznego i górniczego oraz przepisie art. 438 kc. Sąd Okręgowy nie podzielił zarzutu pozwanej, że roszczenie powodów uległo przedawnieniu na mocy art. 442 1 kc. W ocenie Sądu wymagalność roszczenia powodów o zwrot kosztów robót zabezpieczających należy datować na 3 stycznia 2014 r. Wtedy bowiem nastąpił końcowy odbiór robót. Przed tą datą niemożliwe by...

...ało być należne. Powódka sformułowała roszczenie jako żądanie wynagrodzenia za wykonane usługi, co jest jednak kwalifikacją błędną, gdyż w okolicznościach sprawy mamy do czynienia z roszczeniem opartym na art. 438 k.c. Działania powódki podyktowane były zamiarem osiągnięcia rezu atu w postaci ochrony przed szkodą. Korzyść odnieśli kolejni wykonawcy odcinka A autostrady (...), tj. W. i E. i to oni powinni być adresatami roszczeń powódki. Roszczenia te mają charakter odszkodowawczy a ewentualne uszczerbki stanowiące podstawę...

...ametry, co nie zmienia faktu, że powód dostęp do sieci przez cały czas miał. Zdaniem Sądu, właśnie ta okoliczność musi zostać wzięta pod uwagę przy ustalaniu rozmiaru należnej powodowi kwoty kary umownej z art. 438 k.c. Potwierdzeniem okoliczności opóźnienia w wykonaniu umowy jest również fakt podpisania przez strony protokołu odbioru sieci rozległej (...) w dniu 15 lipca 2015 r., w którym wskazano na przekazanie zamawiającemu dokumentacji technicznej powykonawczej oraz pomiarów i testów węzłów. Ta okoliczność ma zaś decydu...

...stwem okoliczności, za które dłużnik (pozwany) odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.). W tej sytuacji roszczenie powódki, mające za podstawę umowę stron, a w płaszczyźnie normatywnej oparte na przepisie art. 438 k.c. i art. 484 § k.c., zasługiwało na uwzględnienie. Wysokość kary została wyliczona stosownie do umowy stron ( 5% z kwoty 86.776 zł = 4 338,80 zł) i nie była kwestionowana. Powódka, poza karą umowną, żądała zwrotu wpłaconej zaliczki (wpłata objęła kwotę 38.400 zł), pomniejszonej o wartość wykonanych prze...

...wencją sprzedaży wszystkich udziałów była utrata członkostwa powoda w Spółce. Powód nigdy nie udzielał zgody na dalsze używanie przez Spółkę jego nazwiska w nazwie Spółki, co wobec wymogu ustanowionego w art. 438 § 1 kc powoduje, że działanie pozwanej jest bezprawne. Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa. Podniosła, że zbieżność nazwiska powoda z nazwą Spółki nie ma z punktu widzenia Spółki znaczenia. Zgodę na dalsze używanie nazwiska powoda w firmie pozwanej pozwana wywodziła z zakazu konkurencji z...

...u gospodarki wodnej zrealizowanych w 2012 r. środki własne zgromadzone w budżecie Województwa (...) spełnił świadczenie nienależne skutkujące powstaniem bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Skarbu Państwa, f art. 438 k.c. w związku z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) i art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) poprzez ich niezastosowanie do ustalonego stanu faktycznego przedmioto...

...żywaniu przez spółkę. W ocenie prawnej przytoczonych ustaleń Sąd Okręgowy przyjął, że umowy z dnia 29 grudnia 2010 r. były umowami sprzedaży udziałów w spółce, a nie umowami sprzedaży przedsiębiorstwa (art. 438 § 3 k.c.), w wyniku których powód utracił udziały w spółce, w związku z tym w sprawie znajdzie zastosowanie art. 438 § 1 k.c. Stwierdził, że w sprawie bezsporny jest fakt nie wyrażenia przez powoda pisemnej zgody na dalsze używanie w firmie pozwanej jego nazwiska i zgoda taka nie wynika z ustanowionego w umowach sprz...

...ństwa grożącego turystom pozostawionym bez opieki poza granicami Państwa, co w jego ocenie wskazuje, iż zostały spełnione przesłanki warunkujące odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa, stosowanie do art. 438 k.c. Z kolei w piśmie procesowym z dnia 19 listopada 2013 r. powód wskazał, że jego szkoda wynika także z faktu wadliwej implementacji do polskiego systemu prawa przepisów dyrektywy 90 314 EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podroży, wakacji i wycieczek, a tym samym niezapewn...

...zucając: 1. rażącą niewspółmierność kar orzeczonych za zarzucone mu czyny, a także kary łącznej orzeczonej wobec oskarżonego K. C. poprzez nieprawidłowe zastosowanie zasad i dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 438 pkt. 4 k.p.k.), wyrażającą się w orzeczeniu wobec oskarżonego K. C. w pkt. 1 wyroku kary w wysokości 2 lat pozbawienia wolności, w pkt. 2 wyroku kary dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności, a w pkt. 3 wyroku łącznej kary pozbawienia wolności w wysokości 2 lat i 4 miesięcy, podczas gdy dla osiągnięcia celów kar...

...wym rozliczeniem; - art. 647 k.c. i art. 354 § 1 k.c., przez ich niezastosowanie, co doprowadziło do niewłaściwego zastosowania art. 411 pkt 1 k.c.; 6 - art. 411 pkt. 1 k.c., przez jego niewłaściwe zastosowanie, - art. 438 k.c. poprzez jego niezastosowanie. Skarżący wnieśli o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: W pierwszym rzędzie, wymagają analizy zarzuty naruszenia przepisów postępowania, ponieważ brak uchybień w tym zakresie, stwarza dopiero m...

...padnięcia, daszek ten usnęła. Sama w pozwie wskazała, że działała w celu uniknięcia odpowiedzialności z art. 434 k.c., ponosząc tym samym szkodę w rozumieniu art. 415 k.c. Sąd wskazując, iż zastosowanie ma art. 438 k.c. zaznaczył, że pozwana jako właściciel lokalu i odpowiedzialna za samowolnie zamontowany daszek, realnie zagrażający życiu i zdrowiu przechodniów, odniosła korzyść majątkową, gdy powódka usunęła sporny daszek. Powódka wydatkowała na ten cel 2.896,19 zł zamiast pozwanej. Sąd stwierdził, że kwotę tą pozw...

...w stosunku do przepisów określających podstawę odpowiedzialności, które posługują się pojęciem „szkoda”, co oznacza, że za szkodę również należy się zadośćuczynienie oraz treść art. 24 § 2 kc i art. 438 kc, które używają określenia „szkoda majątkowa”, jakie byłoby zbędne, gdyby termin „szkoda” był zawężony tylko do szkody majątkowej. Jednakże samo stwierdzenie, że przepis art. 362 kc ma zastosowanie również do zadośćuczynienia, nie oznacza, iż ocena istnienia przesłanek do zmniejszenia zasądzonych św...

...go wyroku wniosła oskarżona K. C. za pośrednictwem obrońcy. Zaskarżył on wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze i zarzucił: 1. obrazę przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na jego treść art. 438 pkt. 2 k.p.k. a mianowicie art. 424 § 2 k.p.k. polegającą na zbyt lakonicznym uzasadnieniu odmowy zastosowania przez Sąd I Instancji nadzwyczajnego złagodzenia kary, sprowadzonym wyłącznie do powołania wcześniejszej karalności oskarżonej oraz działania w warunkach powrotu do przestępstwa, a także art. 7 k.p.k. poleg...

...bieranie pożytków. Pozwany nie wszedł zatem w prawa i obowiązki wynajmującego. W konsekwencji Sąd Rejonowy uznał, że pozwany nie ma legitymacji biernej. Sąd I instancji nie znalazł też podstaw do zastosowania art. 438 k.c. Zaznaczył, że po stronie powódki nie powstał uszczerbek w związku z podjęciem przez nią działań w celu odwrócenia grożącej drugiemu szkody albo w celu odwrócenia wspólnego niebezpieczeństwa. Na podstawie art. 102 k.p.c. Sąd Rejonowy odstąpił od obciążania powódki kosztami procesu, w tym kosztami zastęps...

...79§1 kk w zw. z art.64§1 kk z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2013 roku sygn. akt II K 44 13 na podstawie art. 437§2 kpk i art. 438 pkt 2 kpk uchyla zaskarżony wyrok łączny w stosunku do skazanej K. C. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokat K. M. kwotę 177,12 (sto siedemdziesiąt siedem 12 100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopła...

...p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie sprawy w granicach apelacji. Z kolei naruszenie przepisów prawa materialnego miało polegać na obrazie art. 517 § 2 k.c., art. 92112 k.c. w zw. z art. 348 zd. 2 k.c. i art 438 zd. 2 k.c. przede wszystkim przez niewłaściwe zastosowanie art. 348 zd. 2 k.c. do 9 ustalonego stanu faktycznego, podczas gdy wydanie przez pozwaną zaświadczenia depozytowego nie stanowiło wydania dokumentu umożliwiającego rozporządzenie dokumentem akcji na okaziciela. W konkluzji, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku...

...e zostały przeprowadzone poza obszarem objętym działaniem systemu odprowadzania wód roztopowych i opadowych. Po dokonaniu powyższych ustaleń Sąd Rejonowy uznał, że powództwo, którego podstawę prawną stanowi art. 438 k.c. w zw. z art. 3 ust l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz,. U. z 2006 r. nr 123, póz 858) jest bezzasadne. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odpowiada gmina. Jeżeli zaś gmina nie podejmuje działań...

...od dnia 01 października 2008 roku do dnia 03 czerwca 2009 roku , a w konsekwencji powódce przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości odsetek ustawowych liczonych od ceny brutto za lokal na podstawie art. 438 § 1 k.c. z związku z § 15 ust. 2 umowy przedwstępnej z dnia 02 czerwca 2006 roku. Wyliczona w ten sposób kara umowna została zasądzona przez Sąd Okręgowy z ustawowymi odsetkami od dnia następnego po wezwaniu strony pozwanej do zapłaty, a dalej idące żądanie odsetkowe oddalono. W zakresie powództwa wzajemnego Sąd O...

...aliczenia kary umownej wskazuje niewykonanie przez konsumenta zobowiązania o charakterze pieniężnym, zastrzeżenie kary umownej, w tej części postanowienie wzorca umowy jest bezwzględnie nieważne jako sprzeczne z art. 438 par. 1 k.c. Przepis ten umożliwia bowiem zastrzeżenie kary umownej wyłącznie w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Kara umowna w powyższym zakresie zastrzeżona została natomiast na wypadek niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Wprawdzie z zapisu tej częś...

...., co miałoby się wiązać z utratą statusu wierzycieli i pociągać za sobą wygaśnięcie zobowiązania, na co powodowie powołali się w apelacji. Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 863 § 1 k.c. w związku z art. 438 § 2 i 3 k.c. oraz art. 55 1 i 55 2 k.c. W przypadku spółki cywilnej w ramach której funkcjonowali wierzyciele Z. D. i C. W. wskazani w tytule wykonawczym – nakazie zapłaty z 22 listopada 1999 r. – występuje wspólność łączna co oznacza niepodzielność majątku oraz brak określenia wysokości udziałów przysługuj...