Baza orzeczeń sądowych

...a bowiem, iż przeszkodą do tego jest treść art. 38, art. 140, art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), art. 59a, art. 59f ustawy Prawo budowlane oraz art. 647 k.c., art. 649 k.c. i art. 651 k.c. Na etapie postępowania przetargowego i po podpisaniu umowy powód nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego, jak i samego projektu umowy. Nie korzystał także ze sposobności zapytania pozwanej o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówien...

...obec zarzutu, że do 15 kwietnia 2009 r. pozwany nie miał projektu wykonania attyki powinno skutkować stwierdzeniem braku należytego współdziałania ze strony zamawiającego (art. 354 § 2 k.c.); - art. 647 w zw. z art. 651 k.c. poprzez wadliwe ustalenie obowiązków stron, w szczególności przez stwierdzenie, że to obowiązkiem pozwanego było ustalenie zakresu prac dodatkowych, poprzez ich dostrzeżenie już na etapie oględzin placu budowy, gdy 10 tymczasem obowiązki w tym zakresie należały do projektanta i inwestora, a obowiązki wykonawcy...

...ecznie, że powódka w chwili składnia wniosku dysponowała ważnymi dokumentami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia, w tym projektem. Zarzuty powódki nie mogą zostać uwzględnione również ze względu na treść art. 651 k.c., określająca obowiązek sygnalizacyjny Wykonawcy : jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie za...

...Jednakże okoliczności powołane przez wykonawcę nie mogą oznaczać braku winy. I tak, wykonawca zarzucił, że dokumentacja geologiczna zaniżyła poziom wód gruntowych, który okazał się wyższy. Jednakże wbrew art. 651 K.c. wykonawca nie zawiadomił niezwłocznie inwestora o tej przeszkodzie w terminowym wykonaniu robót i utracił prawo powoływania się na tę okoliczność. Ponadto wykonawca nie wskazał, o ile dni przedłużyła się budowa na skutek wyższego poziomu wód gruntowych i nie opisał, w jaki sposób wyższy poziom wód opóźn...

...2009 r. i w konsekwencji konstatacji, iż samo odstąpienie od wymiany rynien na wykonane z PCV było jednoznaczne z tym, iż zostają one na dotychczasowym miejscu. W dalszej kolejności powódka zarzuciła naruszenie art. 651 k.c. na skutek przyjęcia przez Sąd pierwszej instancji, iż skarżąca ponosiła odpowiedzialność za błędy zaistniałe na etapie sporządzania projektu, kiedy to na pozwanym w chwili powzięcia wątpliwości ciążył obowiązek poinformowania powódki o zaistniałych problemach. Skarżący wskazał na sprzeczność istotny...

...ancji dostrzegł, że sposób, w jaki pozwany nakazał powodowi montować okładzinę klinkierową, był niezgodny z instrukcją. Pojawiło się, więc pytanie o znaczenie dla sprawy tego faktu w powiązaniu z treścią art. 651 k.c., zgodnie z którą jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo, jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Tym sa...

...ą budowlaną i zasadami wiedzy technicznej (art. 647 k.c.). Zdaniem sądu I instancji, skoro kruszywo, jakie stosownie do umowy miało być użyte do wykonania podbudowy, nie nadawało się do tego celu, wynikającym z art. 651 k.c. obowiązkiem powoda było niezwłoczne zawiadomienie o tym pozwanego, a niedochowanie tego obowiązku powoduje, że wynikające stąd skutki obciążają wykonawcę. Z opinii wszystkich trzech biegłych, których sąd powołał w niniejszym procesie, a także badań wykonanych przez Laboratorium Miejskiego Zarządu Dróg w K...

...enia inwestora przez wykonawcę, że wykonanie robót według jego wskazówek będzie miało ujemne następstwa w postaci np. odstępstwa od projektu, zasad sztuki budowlanej, czy też wadliwego funkcjonowania budynku ( art. 651 k.c.). Dodać także trzeba, że skoro inwestor niezależnie od realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego może na zasadach ogólnych (art. 471 i n. k.c.) dochodzić od wykonawcy odszkodowania z powodu nienależytego wykonania zobowiązania (zob. art. 568 w związku z art. 638 i art. 656 § 1 k.c.), to...

...niu tych kosztów mogła mieć zastosowanie stawka za czynności adwokackie w wysokości 3.600,00 zł. II. naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci: 1) art. 354 § 1 kc i art. 355 § 1 kc w zw. z art. 647 kc i art. 651 kc poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na ocenie staranności pozwanego w oderwaniu od treści stosunku prawnego łączącego strony i obowiązków stron, tj. umowy o roboty budowlane oraz przepisów ją regulujących, w szczególności art. 651 kc, 2) art. 638 kc w zw. z art. 556 § 1 kc poprzez ich zastosowanie s...

...ierdzonym przez zarządcę dróg projektem organizacji ruchy na czas prowadzenia robót, a tym samym niezasadne jest twierdzenie powoda, że nie miał obowiązku uzgodnienia organizacji ruchu z pozwanym. Powód w trybie art. 651 k.c. winien był poinformować pozwanego, że przewożenie przez pozwanego dłużycy ciężkim transportem miało niekorzystny wpływ na drogi w budowie, skoro brak było szczegółowych regulacji w tym zakresie w umowie. Z zeznań M. S. (2), który był koordynatorem z ramienia powoda na obu budowach, wynika jedynie, że zwraca...

...52 kc jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Ponadto stosownie do treści art. 651 kc jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Pozwany nie udowodnił, iż...

...647 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sprawie oraz art. 627 k.c. poprzez jego zastosowanie w sprawie w wyniku wadliwego zakwalifikowania łączącej strony umowy jako umowy o dzieło, a nie umowy o roboty budowlane, - art. 651 k.c. poprzez jego niezastosowanie, - art. 471 § 1 k.c. w zw. z art. 566 § 1 k.c., art. 638 k.c. i art. 656 § 1 k.c. oraz art. 361 § 1 k.c. poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie w sprawie w wyniku wadliwego przyjęcia, iż powód nie wykazał, iż pozwany nienależycie wykonał swoje zobowiązanie, iż poniósł w związku z...

...rakcie usuwania usterki na wadliwym odcinku, wymieniono uszkodzone korytka A. na korytka A. o większej wytrzymałości. Należy w tym miejscu podkreślić, iż pozwany nie naruszył również obowiązku wynikającego z art. 651 k.c. zgodnie z którym jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Zgodnie...

...ie mogły w konsekwencji stwarzać dla powoda - pozwanego wzajemnego jakichkolwiek negatywnych skutków oraz jego odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w terminie. Powód w toku realizacji budowy stosownie do art. 651 k.c. zawiadomił stronę pozwaną o wadach dokumentacji projektowej uniemożliwiających wykonanie instalacji bez zmiany dokumentacji projektowej, co skutkowało zmianami w tej dokumentacji wprowadzanymi przez autora projektu działającego w imieniu pozwanego inwestora, a dostosowującego dokumentację do warunków terenowych i...

...pc. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc. Apelację od tego wyroku wniósł pozwany, zarzucając Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisów prawa materialnego oraz procesowego, a to: art. 647 kc, art. 651 kc, art. 652 kc, 637 kc w związku z art. 656 kc, art. 207 kpc, art. 227 kpc, art. 232 kpc, art. 233 § 1 kpc i art. 503 § 1 kpc. Zdaniem skarżącego Sąd Rejonowy błędnie ustalił, że pozwany w sprzeciwie nie złożył żadnych wniosków dowodowych, niezasadnie oddalił wnioski dowodowe zgłoszone w sprzeciwie i na rozprawi...

...i art. 556 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie w sprawie, czego skutkiem jest pominięcie okoliczności, iż powód na skutek własnych zaniechać utracił uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy; a to art. 651 k.c. poprzez jego wadliwą wykładnie i przyjęcie, że w świetle okoliczności sprawy pozwana miała obowiązek stwierdzić i powiadomić powoda o potencjalnych wadach procesu budowlanego. Ponadto zarzuciła naruszenie przepisów postępowania a to art. 233 k.p.c. poprzez dokonanie swobodnej oceny dowodów, skutkiem której jes...

...- czyli analiza warunków zamówienia i sposobu jego wykonania, a następnie jego realizacja, a w szczególności zawiadomienie inwestora o nieprawidłowościach w dostarczonej dokumentacji. jak bowiem wynika z treści art. 651 k.c., jeżeli dostarczona przez inwestora, dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Uchybienie temu obowiąz...

...ałyby z niego jakiekolwiek pozytywne dla niej skutki. Skarżąca całkowicie błędnie wskazuje bowiem, jakoby wady dokumentacji projektowej przygotowanej przez pozwaną, podlegać mogła kwalifikacji na płaszczyźnie art. 651 k.c., w sposób wskazany w uzasadnieniu apelacji. Skoro bowiem sama powódka twierdzi, że o nieprawidłowościach tej dokumentacji – w analizowanym zakresie – zawiadamiała inwestora już grudniu 2011 r., to nie sposób dociec, jak okoliczność ta miałaby - w świetle ww. przepisu – wpływać na zakres jej odpowiedzialno...

...powódki jest zasadna, natomiast apelacja pozwanego nie jest zasadna. Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutów apelacji pozwanego jako dalej idących wskazać przede wszystkim należy, że zgodnie z treścią art. 651 k.c. jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Wobec tego w okoliczności...

...ądzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora (art. 651 k.c.) W tej sprawie powód nie zgłaszał uwag do doręczonej mu dokumentacji technicznej. W razie z kolei wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania dzieła, jeżeli nie doszło jeszcze do jego odbioru, zamawiający może wezwać przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowie...

...ak było natomiast podstaw do przyjęcia, że problemy związane z przeprojektowaniem ogrodzenia miały obiektywny, niezależny od wykonawcy, wpływ na terminowość wykonywania prac. Jak się przyjmuje w orzecznictwie, art. 651 k.c. przewiduje obowiązek wykonawcy niezwłocznego zawiadomienia inwestora o tym, że dostarczona dokumentacja, teren budowy, maszyny, lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót i dotyczą każdego momentu w trakcie realizacji robót, w którym wykonawca dowiedział się o konkretnych nieprawidłowościac...

...ie z dnia 4 marca 2013r. ewentualnie zasądzenia odszkodowania w wysokości 126 937 zł. W ocenie Sądu Okręgowego szkoda jaka powstała w dniu 14 października 2009r. powstała w okresie objętym gwarancją. Zgodnie z art. 651 k.c. wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub, że realizacja robót zgodnie z otrzymanym projektem spowoduje powstanie projektu wadliwego. Sąd pierwszej instancji podzielił opinię biegłego co do stopnia w jakim za powstałą szkodę p...

...cji przeszkód. Wynika to wprost z treści art. 647 k.c. Obowiązkiem wykonawcy było prawidłowe odczytanie projektu, wykonanie inwestycji zgodnie z przedstawioną mu dokumentacją (art. 637 k.c.) oraz – stosownie do art. 651 k.c. – zawiadomienie inwestora o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Nie da się wywieść z tego obowiązku weryfikowania projektu, jeśli chodzi o zgodność zawartych w nim danych ze stanem terenu, na którym ma być prowadzona inwestycja – dokonywania wizji lokalnych, sprawdzania l...

...a do rezygnacji z użycia azbestu. Decyzję taką powziął sam pozwany po zasięgnięciu opinii ekspertów. Powód wskazując na te kwestię, wykonał tylko swój obowiązek ustawowy, jako wykonawca robót budowlanych (art. 651 k.c.). Należy zgodzić się z Sądem I Instancji, co do wykładni zapisu § 7 ust 1 umowy o roboty budowlane z dnia 5 lutego 2010 roku, że formułując zapis o karach umownych za opóźnienie w wykonaniu robót strony odnosiły się do wartości wynagrodzenia określonej w § 5 ust.1 tej umowy - tj. bez podatku VAT. W obrocie g...

...ał się do ustosunkowania się do wniosków do 7 września 2012 roku. Wykonawca przekazał także pismo z dnia 4 września 2012 roku z pytaniami dotyczącymi dokumentacji projektowej, wskazując w nim, że na podstawie art. 651 k.c. zawiadamia, iż dostarczony jej projekt techniczny w oparciu, o który powinien być wykonany przedmiot umowy, jest niekompletny. Podniosła w powyższym piśmie, iż po analizie projektu wykonawczego, stwierdziła następujące braki: - w zakresie instalacji c.o.: - brak zestawienia elementów i projektu instalacji - brak w...

...czego, czy zeznania świadka D. R.. Jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy materiał dowodowy nie wykazał, że istniała obiektywna niemożliwość wykonania robót budowlanych. Odnieść się tutaj należy do przepisu art. 651 k.c., zgodnie z którym jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Przepis...

...przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 651 kc, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo, jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Zasadą jest ścisłe współdziałanie stron przy wykonywaniu umo...

...godnie z zarządzeniem z dnia 11 marca 2010 r., a jak wskazano wyżej nie wiadomo czy dokumenty te zostały zaliczone w poczet materiału dowodowego; Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez: a) nie zastosowanie art. 651 k.c. a w konsekwencji przyjęcie, że powódka ponosi odpowiedzialność za błędy projektowe w zakresie płyt balkonów, w sytuacji gdy nieprawidłowości projektu balkonów były widoczne dla profesjonalnego wykonawcy, jakim jest pozwana i mogły być wykryte przy dołożeniu należytej staranności przez pozwaną, co jednozna...

...łatę kary umownej uznał za zasadne. W ocenie Sądu Okręgowego dla oceny zasadności roszczenia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o roboty budowlane w szczególności przepis art. 647 kc i 651 kc. Pierwszy z nich określa wzajemne obowiązki stron umowy tego rodzaju, a z drugiego wynika, że wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić inwestora o tym, że dostarczona dokumentacja nie pozwala na prawidłowe wykonanie robót. Sąd uznał, że dokumentacja projektowa dostarczona przez pozwanego powodowi z uchybieniem przepisu...

...stionowanych w tym zakresie ustaleń faktycznych, pozwany nie podjął pranych czynności pozwalających na wyeliminowanie błędów projektu, który otrzymał od inwestora, poczynając od braku zawiadomienia, zgodnie z art. 651 kc, że dostarczona przez inwestora dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo, że zachodzą inne okoliczności, które mogłyby przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. W istocie zresztą odszkodowanie i przyjęcie nienależytego wykonania umowy nie wiąże się z błędami projektowymi, gdyż pozw...