Baza orzeczeń sądowych

...żeli dzieło ma wady, które nie dyskwalifikują go co do jego istoty, to wówczas następuje wydanie dzieła zgodnie z umową (art. 627 k.c.) ze skutkami prawnymi, o jakich mowa w szczególności w art. 642, art. 643 i art. 646 k.c., a dla zamawiającego powstają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady dzieła, o jakich mowa w art. 637 i art. 638 k.c. Przechodząc do rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii spornej, należy wskazać, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż poprzednik prawny powoda nie wykonał dzieła w termini...

...z art. 638 k.c. Jednocześnie należy podkreślić, że nie zasługuje na uwzględnienie zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem, albowiem w przypadku umowy o dzieło ustawodawca w art. 646 k.c. ustanowił dwuletni okres przedawnienia od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Nawet więc gdyby przyjąć, że pozwany oddał dzieło w tym samym miesiącu, w którym zaczął prace remontowe, tj. w styczniu 2013 r., to w dniu wnies...

...rac. Niemniej jednak rozstrzygnięcie tej wątpliwości nie jest konieczne, gdyż uzasadniony jest zarzut przedawnienia tej należności. Jak wyżej wskazano, umowy stron stanowiły umowy o dzieło. Stosownie do treści art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Przepis art. 646 k.c. jest przepisem szczególnym wobec art. 118 k.c. Wprowadza on dla roszczeń z umowy o dzieło...

...o w zakresie wartości pozostawionych materiałów podlegało oddaleniu. Za niezasadny uznał Sąd I instancji zarzut przedawnienia zgłoszony przez stronę pozwaną, albowiem w niniejszej sprawie nie miał zastosowania art. 646 k.c. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że przepis art. 656 § 1 k.c. nie uprawnia do wniosku, że odesłanie do umowy o dzieło obejmuje też kwestię przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane. Roszczenia te przedawniają się na zasadach ogólnych na podstawie art. 118 k.c. Sąd Okręgowy wskazał, że wynagro...

...W., Sąd pierwszej instancji stwierdził, że dzieło zostało wykonane bez wad. Od dnia 19 grudnia 2008 r. rozpoczął zatem bieg dwuletni okres przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (art. 118, art. 120 i art. 646 k.c.). Bieg przedawnienia został przerwany w dniu 15 lipca 2010 r., wobec wystąpienia na drogę sądową z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej (art. 123 § 1 pkt 1 i 124 k.c.). Zatem zarzut przedawnienia nie zasługiwał na uwzględnienie. Sąd Okręgowy następnie podał, że zwykłe wynagrodzenie za wykonanie mapy sieci...

...ży jako umowę o dzieło do której zastosowanie znajdują art. 627 i n. k.c. Kwalifikacja taka akceptowana jest przez strony, które wskazują m.in. na zastosowanie przepisów dotyczących tej umowy (np. art. 637 k.c., art. 646 k.c.). Pozwany kwestionuje istnienie roszczenia oraz podnosi zarzut przedawnienia. Zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Przepis ten...

...nana, nie ponosi on odpowiedzialności za ten stan rzeczy. Niezasadne było w konsekwencji żądanie zapłaty kary umownej. Powództwo wzajemne zostało oddalone wskutek uwzględnienia zarzutu przedawnienia na podstawie art. 646 k.c. Z uwagi na skuteczne cofnięcie przez powódkę wzajemną powództwa wzajemnego w zakresie żądania odsetek za okres od 4 do 18 stycznia 2013 r. postępowanie w tym zakresie umorzono na podstawie art. 355 § 1 w zw. z art. 203 § 1 k.p.c. Wyrok ten powód główny zaskarżył apelacją w punkcie I i punkcie IV. Zarzucił: 1...

...ry umownej okazał się zdaniem sądu I instancji zasadny. Roszczenie o zapłatę kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dzieła jest roszczeniem wynikającym z umowy, a zatem przedawnia się w terminie wynikającym z art. 646 kc. Zgodnie z art. 646 kc roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane- od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Termin przedawnienia roszczenia nie jest zatem związany z datą wymagalności roszczenia. Z p...

...ięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata. W przypadku roszczenia powoda będzie miał zastosowanie przepis szczególny, a mianowicie art. 646 kc, zgodnie z którym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane- od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Wobec tego nie ulega wątpliwości, że termin przedawnienia roszczenia dochodzonego przez powoda...

...ch sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 141, poz. 1176 ze zm.). Skutki zachowań stron należało zatem zdaniem Sądu Rejonowego oceniać w oparciu o przepisy umowy o dzieło (artykuły 627 - 646 k.c.) przy uwzględnieniu ewentualnej odpowiedzialności pozwanego z tytułu rękojmi za wady (artykuły 556 - 576 k.c. w związku z art. 638 k.c.). Zgodnie z treścią art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Uprawnienie z...

...w tym samym terminie wykluczające się prace) i nie ma podstaw do naliczenia kary. Pozwana podniosła też zarzut przedawnienia i byłby on zasadny w przypadku stwierdzenia, że roszczenie powódki istnieje. Zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia wyrok 6 lutego 2008 r. (II CSK 421 07), art. 646 k.c. określa samodz...

...żeli dzieło ma wady, które nie dyskwalifikują go co do jego istoty, to wówczas następuje wydanie dzieła zgodnie z umową (art. 627 k.c.) ze skutkami prawnymi, o jakich mowa w szczególności w art. 642, art. 643 i art. 646 k.c., a dla zamawiającego powstają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady dzieła, o jakich mowa w art. 637 i art. 638 k.c. Przechodząc do rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii spornej, należy wskazać, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż powód nie wykonał dzieła w terminie, lecz za zgoda p...

...1 pkt 2 k.c. poprzez przyjęcie, iż doszło do uznania roszczenia przez powoda w sytuacji kiedy roszczenie to nie istniało z uwagi na to, iż brak było podstaw do rozwiązania przez powoda umowy z pozwanym”, d) „art. 646 k.c. poprzez uznanie, iż nie doszło do przedawnienia roszczeń powoda w sytuacji kiedy umowa łącząca strony jest umową o dzieło, z której comiesięczne świadczenia powoda podlegały dwuletniemu terminowi przedawnienia liczonemu od zakończenia danego miesiąca.” W oparciu o powyższe zarzuty, autor apelacji wniósł o:...

...enia kary umownej z § 15 pkt 6 umowy. W tym zakresie powództwo podlegałoby uwzględnieniu, gdyby nie podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia. Za trafny Sąd uznał podniesiony zarzut przedawnienia. Zgodnie z art. 646 kc roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Umowa z dnia 26 lipca 2012 r. przewidywała oddane dzieła w 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia ro...

...i wykazano wyżej, roboty wykonane zostały we wrześniu 2008 roku i najpóźniej wówczas stało się wymagalne roszczenie powódki, a zatem dwuletni termin przedawnienia roszczenia upływałby we wrześniu 2010 roku (art. 646 kc), tymczasem wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie I Co 2203 11 Sądu Rejonowego w Ostrołęce powódka złożyła dopiero w dniu 05.11.2011 roku (data nadania przesyłki zwierającej przedmiotowy wniosek do sądu). Wobec podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia, powódka nie udowodniła, że doszło do p...

...głoszonego roszczenia wskazując , że przedmiot umowy , będącej umowa o dzieło , został jej przekazany przez wykonawcę w dniu 14 października 2011r. Od tej daty rozpoczął bieg dwuletni , wynikający z przepisu art. 646 kc , termin przedawnienia. Został on wprawdzie przerwany złożeniem przez wykonawcę wniosku o zawezwanie pozwanej do próby ugodowej ale wobec nie dojścia jej do skutku , zaczął biec na nowo , począwszy od 9 lutego 2012r , upływając 9 lutego 2014r. Pozew został wniesiony już po tej dacie bo 22 kwietnia 2014r. Ponadto s...

...tórych przedmiot był różny i wymagał odrębnych pozwoleń na budowę (umowa (...) dotyczyła budowy salonu, a umowa (...) dotyczyła poszerzenia drogi dojazdowej). Obie były umowami o roboty budowlane w rozumieniu art. 646 k.c.; były ważne i skuteczne. Przedmiot umowy (...) był realizowany zasadniczo na terenie Skarbu Państwa i wymagał odbioru przez (...). Za istotne Sąd Okręgowy uznał to, że zakres budowy drogi bezspornie wymagał zaledwie 7 dni realizacji, choć umowa przewidywała aż 160 dni. Wykonawca przyznał, iż podzielił realiza...

...oszczenia. Strona pozwana zarzuciła, że nawet gdyby roszczenia było zasadne, w dacie wniesienia pozwu byłoby przedawnione z uwagi na datę sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego tj. 14 czerwca 2010 r i treść art. 646 kc. W dalszej kolejności strona pozwana zarzuciła, że niezależnie od kwestii przedawnienia, wierzytelność przedstawiona przez stronę powodową została w 2010r skutecznie zajęta przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. i temuż Naczelnikowi wypłacono kwotę 10 926, 00 zł. Pozostała część wierzytelności została pot...

...spełnione czynności przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju. Natomiast roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się, zgodnie z art. 646 k.c., z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Umowa przewozu osób pojazdem osobowym wykonana została 17 czerwca 2012 r. Powód wykonał również usługę holowania pojazdu V. (...) w ramach prowadzonej przez niego...

...rzedawnienia, które nastąpiło z dniem 4 marca 2014 roku. Nadto, gdyby uznać, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy o dzieło, roszczenie powoda przedawniłoby się jeszcze wcześniej, bo z upływem 2 lat (art. 646 k.c.). Powyższy wyrok zaskarżył w całości powód, który podnosząc zarzut naruszenia: - art. 233 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że strony zawarły skutecznie ugodę, że powód potwierdził i podpisał poczynione w dniu 3 marca 2011 r. uzgodnienia, - art. 227 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku o...

...roszczenia powodowej Fundacji o zapłatę wskazanej w pozwie kwoty. Niezależnie od powyższego Sąd Apelacyjny uznał za uzasadniony zarzut przedawnienia roszczenia powodowej Fundacji podniesiony w apelacji. Zgodnie z art. 646 kc roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. W wyroku z 20 kwietnia 2006 r., (III CSK 2 06, LexPolonica nr 416289 (OSNC 2007, nr 2, poz. 28 z glosą J.P. Naworsk...

..., czy prace tynkarsko malarskie. Podsumowując – przedmiotowej umowy nie sposób traktować jako umowy o roboty budowlane, z jej treści niewątpliwie wynika, że była to de facto umowa o dzieło. Zgodnie tymczasem z art. 646 k.c., roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Zgodnie natomiast z przepisem art. 123 §1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez każdą czynność...

...o dzieło jest umową określonego rezu atu (ma na celu wytworzenie dzieła, tu: wykonanie naprawy należącego do pozwanego pojazdu). Skoro umowa stron była umową o dzieło, w sprawie znajdował zastosowanie przepis art. 646 k.c., w myśl którego, roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. W omawianej sprawie, co było między stronami niesporne, pozwany odebrał dzieło (tj. naprawi...

...arakteru prawnego umowy łączącej strony, gdyż pozwana wywodziła z tego tytułu istotne skutki w zakresie przedawnienia roszczenia powódki. W ocenie pozwanej umowa łącząca strony była umową o dzieło a na mocy art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła a jeżeli dzieło nie zostało oddane, od dnia w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Okoliczność, że pozwana nie była zobowiązana do wytworzenia wibroizolatorów zaprojektowanych na zlecenie i wed...

...żeli dzieło ma wady, które nie dyskwalifikują go co do jego istoty, to wówczas następuje wydanie dzieła zgodnie z umową (art. 627 k.c.) ze skutkami prawnymi, o jakich mowa w szczególności w art. 642, art. 643 i art. 646 k.c., a dla zamawiającego powstają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady dzieła, o jakich mowa w art. 637 i art. 638 k.c. Przechodząc do rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii spornej, należy wskazać, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż poprzednik prawny powoda nie wykonał dzieła w termini...

...ło już wskazane na wstępie niniejszych rozważań, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące umowy o dzieło. Stąd, rozważając kwestię przedawnienia roszczenia odnieść się należy do treści art. 646 k.c., zgodnie z którym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Z treści zawartej przez strony umowy wynika, iż zakończenie robót miało nastąpić 5 wrze...

...ąd Okręgowy jednocześnie zaznaczył, iż wobec tego, że pozwany w chwili zawarcia umowy z powódką wiedział o niezgodności towaru z umową, do terminu przedawnienia roszczeń z tego tytułu należało zastosować art. 646 k.c., ustanawiający termin dwuletni od ostatniego odbioru dzieła. Wobec tego, w ocenie Sądu I instancji, nawet gdyby przyjąć, że bieg przedawnienia rozpoczął się w dniu pierwszego wydania dzieła (grudzień 2008 r.), termin przedawnienia roszczenia na dzień 19 listopada 2010 r. jeszcze nie upłynął. Jak nadto podkreś...

...iotem podwykonawstwa jest wykonanie jedynie pewnej części obiektu, jak w niniejszej sprawie. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że roszczenie powódki przedawniło się z dniem 10 października 2014 r. (art. 646 k.c.). Co istotne, dla zawarcia umowy o dzieło Kodeks cywilny nie zastrzega żadnej konkretnej formy, w związku z czym między stronami doszło do zawarcia ważnej umowy zatytułowanej: zlecenie nr (...) z dnia 31 lipca 2012 r. Niezasadne jest również twierdzenie powódki dotyczące bezpodstawnego zatrzymania przez pozwaną k...

...wszej instancji kwalifikacja umowy stron jako umowy o dzieło, nie ma jednak wpływu na ocenę przyjęcia przez Sąd przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem niniejszej sprawy, pomimo szczególnego uregulowania w art. 646 k.c. Przepis art. 646 k.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 120 k.c., zgodnie z którym przedawnienie rozpoczyna bieg od dnia wymagalności roszczenia. Przepis ten samodzielnie określa zdarzenie, od którego rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło, stanowiąc, że roszczenia t...

...głównego zawartych w kosztorysie ofertowym generalnego wykonawcy, wynikające z zapisu § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej. Powód zarzucał natomiast sprzeczność tej klauzuli z bezwzględnie obowiązującym przepisem art 646 1 § 5 k.c. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko powoda (w uzasadnieniu wyroku jedynie omyłkowo wskazano tu pozwanego). Motywując ten pogląd Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż art. 647 1 § 5 k.c. powoduje, że inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w taki sam sposób, jak wykonawca, z którym podwyko...