Baza orzeczeń sądowych

...nia powoda. Wniosek pełnomocnika strony pozwanej o odroczenie rozprawy w celu przesłuchania jej przedstawiciela Sąd pierwszej instancji oddalił. Pełnomocnik strony pozwanej złożył stosowne zastrzeżenie w trybie art. 162 k.p.c. 5 W przedstawionym wyżej stanie faktycznym niewątpliwe doszło do naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisów prawa procesowego regulujących zasady przeprowadzania dowodu z przesłuchania stron. Niemniej jednak proces przed Sądem pierwszej instancji - wbrew wywodom Sądu drugiej instancji - nie jest dotknięty wadliwoś...

...to przeszkody do prowadzenia rozprawy i wydania rozstrzygnięcia. Formułując zarzut apelacji dotyczący naruszenia art. 217 § 3 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. pełnomocnik pozwanej Spółki całkowicie pomija treści art. 162 k.p.c.. Przepis ten mówi, że strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne na najbliższym posiedzeniu, zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchyb...

...e miały znaczenia dla ustalenia istotnych okoliczności sprawy. Postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r. Sąd dopuścił dowód z zeznań świadków N. G. i J. G., na co pełnomocnik powoda zgłosił zastrzeżenie w trybie art. 162 k.p.c. podnosząc naruszenie przez Sąd przepisu art. 227 k.p.c. Zarzut ten był bezzasadny z uwagi na fakt, że świadkowie mieli zeznawać na okoliczności przyczyn opóźnienia w przeniesieniu na nabywców własności lokalu, od których zależała zasadność żądania zapłaty kary umownej. Sąd Rejonowy zważył, co następ...

...cnie oznaczonej nr. 63 161 uregulowana w księdze wieczystej nr. (...), zajętej przez napowietrzną linię wysokiego napięcia 110 Kv wraz z jej strefą ochronną, pomimo złożonego przez powoda zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. w wyniku czego powód został pozbawiony możliwości udowodnienia wysokości dochodzonego roszczenia; I. naruszenia prawa materialnego: a) art. 224 § 2 k.c. i art. 225 k.c. w związku z art. 230 k.c. poprzez ich błędną wykładnię prowadzącą do niewłaściwego zastosowania i uznania, że roszczenie powoda nie jest u...

...dzialnością w W.. Postanowieniem z 5.12.2014 r. Sąd oddalił wniosek pełnomocnika powodao sprostowanie nazwy strony pozwanej (w zakresie oddalenia wniosku o sprostowanie nazwy powód zgłosił zastrzeżenie w trybie art. 162 k.p.c.) i na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Agencję (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Wezwana w trybie art. 194 § 1 k.p.c. do udziału w sprawie Agencja (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o oddalenie powództwa i zasądze...

...sł pozwany, zaskarżając go w całości i zarzucając mu: 1) naruszenie prawa procesowego: a) art. 247 k.p.c. w zw. z art. 244 § 1 k.p.c. w zw. z art. 2 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie w zw. z art. 162 k.p.c. oraz art. 462 § 2 k.c. poprzez dopuszczenie dowodu z zeznań świadków zawnioskowanych przez powódkę: U. R., Ż. R., I. U., Ł. K. i oparcie ustaleń na tych zeznaniach oraz na dowodzie z przesłuchania stron, pomimo zakazu dowodowego wynikającego z przytoczonych przepisów w stosunku do oświadczeń woli stron zawart...

...pytania świadkowi i jakich faktów przez to nie mógł wykazać. Nie ponowił też wniosku o wezwanie tego świadka. Zauważyć należy, że po oddaleniu wniosku o odroczenie tej rozprawy nie zgłoszono zastrzeżenia z art. 162 k.p.c. Nie zasługuje na uwzględnienie w kontekście pozbawienia powoda możności obrony jego praw przed sądem zarzut naruszenia przepisu art. 214 1 § 1 k.p.c. Słusznie Sąd Okręgowy pominął dowód z przesłuchania powoda, uznając jego nieobecność na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2015 r. za nieusprawiedliwioną. Wbrew z...

...y polegać na niezachowaniu zasady symetryczności dowodu z przesłuchania stron, w związku z nieprzesłuchaniem pozwanego, Sąd Apelacyjny stwierdza że apelujący utracił prawo do zgłoszenia tego zarzutu. Zgodnie z art. 162 k.p.c. strony mogą w toku posiedzenia zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba, że chodzi o przepisy postępowania,...

...nioski dowodowe, o których mowa w apelacji, zostały oddalone postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 16 października 2015 r. (00:22:14), zaś pełnomocnik powoda nie zgłaszał przeciwko temu zastrzeżeń w trybie art. 162 k.p.c. Niezgłoszenie zastrzeżenia wyklucza możliwość późniejszego powołania się strony na uchybienie procesowe sądu zarówno w toku postępowania w danej instancji, jak i w środkach odwoławczych, nawet jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, chyba że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosił...

...na powodach ciążył obowiązek wykazania tego większego zakresu. Czego z przyczyn wyżej wskazanych nie uczynili, a wobec braku zastrzeżeń, co do przebiegu postepowania dowodowego w zakresie oględzin na podstawie art. 162 k.p.c. utracili prawo powoływania się na te uchybienia w postepowaniu odwoławczym. Odnośnie zarzutu dotyczącego błędnego ustalenia przedmiotów powodujących nieprzyjemne zapachy to ustalenia to jest nieistotne wobec sformułowania żądania pozwu. Samo ustalenie składowania rzeczy wydzielających nieprzyjemne zapachy jes...

...d oddalił wniosek pozwanego o przeprowadzenie ustnej uzupełniającej opinii biegłego oraz oddalił wniosek pozwanego o przeprowadzenie dowodu z opinii kolejnego biegłego. Pozwany zgłosił zastrzeżenia na podstawie art. 162 k.p.c. Przepis art. 286 k.p.c. daje Sądowi możliwość zażądania od biegłego opinii uzupełniającej. Do Sądu należy decyzja czy skorzysta z możliwości, jaką daje mu ten przepis. Konieczność ustnej uzupełniającej opinii zachodzi wtedy, gdy występuje rozbieżność, niezupełność lub niejasność opinii. Jeśli S...

...1.niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy wskutek naruszenia przepisów postępowania , które miało wpływ na wynik sprawy , a mianowicie art. 207 kpc., art. 217 kpc. art. 162 kpc. , art. 6 kc. poprzez pominięcie wniosków dowodowych zgłoszonych przez powoda w pkt. 6 i 7 pozwu o dowód z opinii biegłego oraz w pkt. 8 pozwu o dowód z zeznań świadka J. M. (2) , 2.naruszenie prawa procesowego tj. art. 840 §1 pkt. 1 kpc. poprzez uznanie ,że tytuł egzekucyjny w postaci przedmiotowego nakazu zapłat...

...nie usług sprzętowych, skoro wysokość ta jasno wynika z umowy z 1.03.2013 nr (...). Na tę decyzję procesową Sądu, zawodowy pełnomocnika powoda, obecny na rozprawie, nie złożył zastrzeżenia w trybie przepisu art. 162 k.p.c. Sąd zważył, co następuje: Powództwo okazało się zasadne w całości. Na gruncie ustalonego stanu faktycznego stwierdzić należy, że powoda łączyła ze spółką (...) tzw. podwykonawcza umowa o roboty budowlane. Okoliczność ta została ustalona na podstawie przedłożonej umowy pisemnej na realizację przez po...

...ało się badanie czy rzeczywiście przysługiwały one powódce i to w wysokości wskazanej w pozwie. Na marginesie zauważyć należy, że powódka reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika nie zgłosiła w trybie art. 162 kpc zastrzeżenia co do wyżej wskazanych postanowień dowodowych Sądu. Sąd zważył, co następuje: W przedmiotowym postępowaniu powódka dochodziła od pozwanych zapłaty kwoty 428.629,80 zł wywodząc swoje roszczenia m. in. z nienależytego wykonania przez pozwanych zobowiązań wynikających umowy o roboty budowlane, a ta...

...której odpisy wręczono pełnomocnikom na terminie rozprawy, na którym nastąpiło jej zamknięcie i ogłoszenie wyroku. Sąd wskazał, że pełnomocnik powoda zgłosił zastrzeżenie do protokołu, w trybie przepisu art. 162 k.p.c. Sąd wskazał, że oddalenie wniosku wynikało z kilku przyczyn: treść opinii nie mogła być zaskoczeniem, gdyż stanowiła jedynie powtórzenie spostrzeżeń biegłego ze sprawy I C 122 11, wzbogacone o stwierdzenie, że pojazd w takim stanie nie może przejść pozytywnie przeglądu rejestracyjnego, a zatem być przed...

...wraz z dowodem nadania, faktury VAT numer (...) z dnia 3 grudnia 2013r. uwagi na to, iż powód przedłożył te dokumenty wyłącznie w kserokopiach. Co do tego postanowienia powód nie złożył zastrzeżenia w trybie art. 162 kpc. Po przeprowadzonej rozprawie Sąd Rejonowy wydał wyrok, w którym oddalił powództwo. W uzasadnieniu dla niniejszego podał, iż jak wynikało z wyciągów bankowych z dnia 21.09.2015 r. Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w J. dokonało na rachunek bankowy powoda M. R. wpłaty kwot: 5.000 zł w dniu 13.03.2014 r. , w dniu...

...okoliczność ustalenia rozmiaru krzywdy doznanej przez powoda, wskazać należy, iż po negatywnej dla powoda decyzji Sądu I instancji na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r. (k.110), nie zostały zgłoszone w myśl art. 162 k.p.c. zastrzeżenia do protokołu rozprawy, co prowadziło do prekluzji tegoż zarzutu naruszenia prawa procesowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 162 k.p.c., strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były na nim obecne, na najbliższym posiedzeniu, zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o...

...y do miarodajnej oceny zasadności wytoczonego powództwa, a ustalenie tych istotnych i spornych okoliczności sprawy wymagało wiadomości specjalnych, a pozwana zgłosiła zastrzeżenie do protokołu rozprawy w trybie art. 162 k.p.c.; nierozpoznanie istoty sporu, poprzez nierozpoznanie zarzutu pozwanej, że wartość hipotek na nieruchomości, będącej przedmiotem rozpoznania, na podstawie umowy z dnia 6 maja 2010r. wyniosła 3.026.655 zł, a zadłużenie z tytułu alimentów wyniosło 120.000 zł, przy wartości nieruchomości 2.200.000 zł oraz pomi...

...stronie pozwanej na skuteczne na obecnym etapie podniesienie tego zarzutu wobec niezłożenia przez nią w toku posiedzenia poprzedzającego zamknięcie rozprawy zastrzeżenia wpisanego do protokołu stosownie do wymogu art. 162 kpc. Sąd Apelacyjny nie podzielił formułowanego w apelacji pozwanego zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu art.479 ( 12) § 1 kpc poprzez uznanie za niesprekludowane dowodów załączonych do pisma procesowego powoda z dnia 13 czerwca 2005 r. (k. 200-241). Podzielił wnioski Sądu pierwszej instancji, że...

...dziedziny, albowiem biegły B. J. takiej specjalizacji nie posiada. Zarzut ten nie jest skuteczny, bowiem pozwany – reprezentowany na rozprawie w dniu 18 listopada 2015r. przez pełnomocnika - nie zgłosił, w trybie art. 162 kpc, zastrzeżeń na postanowienie oddalające jego wniosek, stąd nie może skutecznie powoływać się na zarzucaną wadliwość tego postanowienia (wyr. SA w Szczecinie z 12.09.2012r., I ACA 299 12, Legalis; wyr. SA w Warszawie z 15.05.2012r., I ACA 1240 11, Legalis; wyr. SN z 31.03.2014r., II UK 365 13, Legalis; wyr. SN z 21....

...zczenia, stosowny wniosek dowodowy oddalił również Sąd Apelacyjny. Zarzuty dotyczące niewezwania biegłego na rozprawę w celu odebrania od niego ustnych wyjaśnień, nie mogą być rozpatrywane, gdyż stosownie do art. 162 k.p.c. powód utracił prawo ich powoływania. Zgłoszone na posiedzeniu w dniu 29 października 2015 r. zastrzeżenie do protokołu dotyczyło wyłącznie oddalenia wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, następnie zaś pełnomocnik powoda jednoznacznie oświadczył, że nie wnosi o uzupełnienie materiału dow...

...oru w kontekście art. 36 ust. 3 u.p.z.p w zw. z art. 37 ust. 1 u.p.z.p tj. różnicy między wartością nieruchomości po zmianie planu, a jej wartością przed zmianą planu miejscowego. Powód nie zgłosił w trybie art. 162 k.p.c. zastrzeżenia do tego postanowienia Sądu w przedmiocie odmowy dopuszczenia dowodu. Przechodząc do rozpoznania – zgłoszonego jako ewentualny – zarzutu niezastosowania w niniejszej sprawie podstawy prawnej, przewidującej odpowiedzialność władzy publicznej za wydanie wadliwej – zdaniem powoda – decyzji w sprawi...

...dalsze wnioski dowodowe stron (uzupełniającej opinii biegłego), w tym na okoliczność zarzutów do opinii wydanych przez biegłego Z. G., a obecni profesjonalni pełnomocnicy stron nie wnieśli zastrzeżeń w trybie art. 162 kpc na to postanowienie. Zgodnie z tym przepisem strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania...

...pełnomocnika, który został zawiadomiony o terminie rozprawy i był na niej obecny, zgłaszając skuteczne zastrzeżenie do protokołu rozprawy, wobec pominięcia przez Sąd Rejonowy dowodu z przesłuchania powodów (art. 162 k.p.c.). Uchybienie Sądu Rejonowego ma wpływ na wynik sprawy, o czym mowa niżej, jednakże nie skutkuje stwierdzeniem nieważności postępowania. 2. Przechodząc do oceny pozostałych zarzutów apelacji przypomnieć należy, że w piśmiennictwie i judykaturze jeszcze na gruncie art. 166 k.z. a obecnie na gruncie art. 446 §...

...jest posiadaczem samoistnym w złej wierze, w sytuacji kiedy przepisy art. 224 k.c. i 225 k.c. nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie, 3) przepisu art. 217 § 2 k.p.c., art. 227 k.p.c. i art. 278 k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez oddalenie wniosków dowodowych strony pozwanej, w tym o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu zawnioskowanych świadków strony pozwanej oraz z opinii biegłego sądowego na okoliczności wskazane w pkt 15 odpowiedzi na pozew, tj. m. in. ustalenia łącznej powierzchni pomieszczeń zajmowanych przez pozwaną przy u...

...ażyć przy tym należy, że zachowanie uprawnień do kwestionowania uchybień procesowych sadu w dalszym toku postępowania, zatem również w postępowaniu odwoławczym, wymaga zgłoszenia zastrzeżenia określonego w art.162 kpc, którego skuteczność zależy, obok zachowania terminu prekluzyjnego, od wskazania na czym uchybienie polega w odniesieniu do naruszenia konkretnych przepisów prawa (tak też orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie VCSK 237 06 – LEX 201179, Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 września 2015...

...rakteru doznanego przez skarżącą w dniu 23.06.2013 r. uraz oraz stopnia uszczerbku na zdrowi .W związku z oddaleniem wniosków dowodowych pełnomocnik powódki zgłosił stosowne zastrzeżenie do protokołu w trybie art.162 k.p.c. Postanowienie to na wniosek pełnomocnika powódki podlegało kontroli w trybie art.380 k.p.c. zgodnie, z którym Sąd drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Zda...

...z tym wskazać należy, że postanowienie Sądu Okręgowego o oddaleniu tych wniosków wydane zostało na rozprawie w dniu 9 października 2015 r., a obecny na niej profesjonalny pełnomocnik H. B. złożył w trybie z art. 162 k.p.c. zastrzeżenie wobec tej czynności procesowej. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, celem wskazanego wyżej przepisu jest pobudzenie inicjatywy procesowej stron, zapobieganie ich nielojalności przez zobligowanie do zwracania na bieżąco uwagi sądu na wszelkie uchybienia procesowe w celu ich niezwłocznego wyeliminowania i ni...

...nia co czasu rozstrzygnięcia powództwa o ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków M. i J. W.. Odnośnie oddalenia wniosku o zawieszenie pozwany złożył zastrzeżenie do protokołu w trybie art. 162 k.p.c; 6. art. 98 k.p.c. poprzez błędne orzeczenie o kosztach wskutek przyjęcia błędnych ustaleń faktycznych; II. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie: 1. art. 528 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że umowa darowizny nieruchomości z dnia 22 listopada 2011 r., rep. A nr 5678 2011 nie ma charakter...

...powołania kolejnego biegłego geodety wobec konieczności dokonania ustaleń i wyjaśnienia rozbieżności w opinii biegłego N. (oraz z ustaleniami geodety D.), co do którego zostało złożone zastrzeżenie w trybie art. 162 k.p.c. na rozprawie w dniu 13 stycznia 2014 r., jak również ustalenie braku istotności obecności uczestnika postępowania D. R. (1) na oględzinach przeprowadzonych przez biegłego N. i niedopuszczenie do uzupełnienia materiału dowodowego w tym zakresie, wskazując, że „nie wiadomo zupełnie co by tu mogła zmienić osob...