Baza orzeczeń sądowych

...a przy tym podzielić argumentacji strony pozwanej, iż niewykonanie umowy można oceniać dopiero na koniec procesu inwestycyjnego, co stoi ewidentnie w sprzeczności przepisami kodeksu cywilnego (art. 656 k.c. w zw. z art. 644 k.c.). Nie ulega wątpliwości, że strona powodowa miała podstawy do odstąpienia od umowy w związku z niewykonywaniem przedmiot umowy. Nie miała ona obowiązku oczekiwać do końca terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy budowlanej na rezu at wykonania umowy i dopiero na tym etapie ocenić efekt tych prac. Podkreślić nal...

...óźniała się z ukończeniem, dzieła tak dalece, że nie ukończyłaby go przed upływem ostatecznego terminu określonego na 20 października 2008r. Z kolei badając skutki odstąpienia od umowy na gruncie regulacji art. 644 k.c. uznał sąd I instancji, że powódka nie może domagać się od pozwanej zapłaty kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłat a wartością prac zrealizowanych albowiem świadczenie powódki jest niższe niż wynagrodzenie ustalone w umowie. Za niewykazane uznał żądanie przez powódkę zapłaty zwrotu kosztów pon...

...nywania obiektu, także w tej, którą realizuje podwykonawca, a co więcej, nie można także pomijać uprawnień inwestora wynikających na podstawie odesłania z art. 656 kc z przepisów art. 635, 636, 637 i 638 oraz art. 644 kc. Konkludując, nie jest trafne redukowanie pozycji inwestora do roli gwaranta zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawcy, ponieważ inwestor pozostaje czynnym podmiotem sytuacji prawnej związanej z realizacją inwestycji. Wskazane uwarunkowania zwiększają także istotnie katalog zarzutów, jakie mogą strony omawianej sytuac...

...pozwana zrealizowała w innym gabinecie stomatologicznym ). Polskie prawo cywilne dopuszcza możliwość rozwiązywania umów łączących strony. Prawo do odstąpienia od umowy o dzieło został uregulowane w przepisie art. 644 k.c. Strona pozwana wykazała, że skutecznie odstąpiła od łączącej ja z powodem umowy. Czynność ta miała miejsce w dniu następnym. Przeprowadzone zaś postępowanie dowodowe nie potwierdziło, by do tego czasu dzieło w postaci szynoprotezy zostało wykonane nawet w części. Za wykonane natomiast prace po odstąpieniu...

...przyjęciu, że strona pozwana nie wykazała przesłanek skutecznego złożenia, na podstawie art. 635 k.c., oświadczania o odstąpieniu od umowy, Sąd Okręgowy uznał, że jego podstawę mógł stanowić wyłącznie art. 644 k.c. Zastosowanie tej podstawy odstąpienia od umowy nie zwalniało jednak pozwanej z obowiązku zapłacenia powodowi wynagrodzenia za wykonaną część robót budowlanych, czyli w kwocie obliczonej przez biegłego sądowego. Nie zostało ponadto w tej sprawie wykazane, zwłaszcza dowodem z opinii biegłego sądowego, aby wady p...

...naruszenie prawa materialnego - art. 635 k.c. poprzez błędne zastosowanie i przyjęcie, że powódka opóźniła się z wykończeniem dzieła, pomimo że strony nie uzgadniały konkretnego terminu ukończenia dzieła, art. 644 k.c. przez jego niezastosowanie, sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego w zakresie dotyczącym ustaleń, iż powódka winna wykonać prace projektowe do grudnia 2011 roku, podczas gdy strony nie umawiały się co do terminu końcowego prac oraz że zrealizowanego przez powódk...

...zakresu budownictwa, wycenił na kwotę 9 654,02 zł brutto. W świetle powyższych ustaleń sąd okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w znacznej części. Jak wskazał sąd okręgowy, zgodnie z art. 644 k.c., dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Jak wskazał sąd okręgowy, za wartość tego, co pozwany zaos...

...że należało w tym wypadku stosować, bezwzględnie obowiązujące, przepisy kodeksowe regulujące umowę o dzieło. Przechodząc do merytorycznych motywów rozstrzygnięcia należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 644 k.c. dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie spornym było czy prz...

...jeśli zamówienie nie miało już dla pozwanych żadnego znaczenia po ponad roku od zawarcia umowy, to również ich obciążał obowiązek zawiadomienia o tym fakcie powoda i wypełnienie obowiązków przewidzianych w art. 644 kc dla odstąpienia od umowy. Pozwani nie wykazali, by dochowali jakichkolwiek aktów staranności, np. wzywali powoda do oddania dzieła w określonym terminie, co mogłoby świadczyć o wiarygodności ich argumentów dotyczących ustalenia terminu oddania dzieła. Tym samym brak było podstaw do przyjęcia innego terminu oddani...

...nie zostało ukończone, zamawiający może bowiem w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie i odliczając jedynie to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (art. 644 k.c.). W niniejszej sprawie zastosowanie miał art. 636 § 1 k.c., według którego, zamawiający może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zamawiającemu do zmiany sposobu wykonania dzieła, które było wykonywane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. W tej sytuacji każda ze stron umowy wzaj...

...setkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu a w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Uzasadniając tak zaprezentowane żądanie powód podniósł, że z mocy art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. powodowi przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, określonego w umowie o roboty budowlane z dnia 12 października 2010 r., dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr (...) – Al. (...) w W. na odcinku od ul. (...) do ul. (...). W sytuacji bowiem gdy pozwany, jako zamawiający, na pods...

...u wylewki samopoziomującej oraz wynagrodzenia za wykonanie dodatkowego dzieła w postaci montażu szafek. Sąd meriti wskazał, że powódka część swojego żądania ( z tytułu prac niewykonanych) oparła na treści art. 644 k.c., zgodnie z którym jeżeli dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Sąd Rejonowy przyjął, że powódka nie udo...

...ści się w przesłankach z art. 491 kc – 493 kc. Dalej Sąd Okręgowy stwierdził, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy oświadczenia E. H. można by kwalifikować jedynie jako odstąpienie od umowy na zasadzie art. 644 kc. W takim wypadku pozwanemu należy się jednak całe umówione wynagrodzenie, chyba że E. H. (lub powód jako nabywca wierzytelności) wykazałby oszczędności odniesione przez pozwanego w związku z niewykonaniem umowy. Jeśli powód tych oszczędności nie wykazał, nie ma roszczenia o zwrot zaliczki, którego dochodzi w...

...e umownego prawa odstąpienia zawartych w pkt 15.1 owu za nieważne, pomimo, iż postanowienie to nie oznacza terminu w którym pozwany uprawniony był do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy , b) naruszenie art. 644 k.c. poprzez jego niezastosowanie, w wyniku czego Sąd I instancji błędnie uznał, iż pomimo odstąpienia od umowy przez pozwanego, powódce nie jest należne wynagrodzenie stanowiące zapłatę za niezrealizowany przedmiot zamówienia, pomniejszone o wydatki, jakie powódka musiałby ponieść z tytułu ukończenia prac na po...

...ozliczenia wykonanych robót a żądać zapłaty reszty umówionego wynagrodzenia, ewentualnie pomniejszonego o to, co wykonawca zaoszczędził przez to, że nie wykonał umowy do końca (vide art. 639 k.c., ewentualnie art. 644 k.c.). Strona powodowa w toku postępowania przed sądem I instancji takiego żądania jednak nie formułowała, toteż w myśl omówionej powyżej zasady wynikającej z art. 321 k.p.c. nie mogło ono podlegać rozpoznaniu. Podstawy prawnej dochodzonego roszczenia nie mógł stanowić również art. 642 § 2 k.c., zgodnie bowiem...

...ejonowy wskazał, iż strony łączyła umowa o dzieło i wskazał przepisy Kodeksu cywilnego dające podstawę do odstąpienia od takiej umowy. Sąd omówił przepisy art. 491 kc, art. 631 kc, art. 635 kc i 636 kc oraz art. 644 kc i uznał, iż w niniejszej sprawie żaden ze wskazanych w tych przepisach przypadków nie zaistniał. Sąd ocenił, że pozwany wykonał dzieło w terminie i wobec tego powód mógłby od umowy odstąpić tylko wówczas, gdyby realizował swoje uprawnienia z rękojmi, z których jednak nie skorzystał. Jako chybioną uznał S...

...ej przedstawiają się kwestia wzajemnych rozliczeń stron w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. (tj. gdy jego przyczyną jest opóźnienie wykonawcy dzieła) a inaczej, gdy jego podstawę stanowi art. 644 k.c. (a więc gdy od umowy odstępuje zamawiający bez podania przyczyny). W pierwszym przypadku, strony zwolnione są z obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych, natomiast to co już świadczyły, podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 494 k.c. W drugim, ustawa wkłada na zamawiającego obowiązek zapłaty umówio...

...spowodowały, że zmniejszyła się ilość stali i materiału na pokrycie dachowe. Sąd Okręgowy ustalił wreszcie, że pismem z dnia 14 września 2006 r. pozwany odstąpił od umowy powołując się na postanowienia art. 644 k.c. i 656 k.c., tj. wykonanie robót w sposób sprzeczny z umową i dokumentacją projektową, niedostarczenie projektu zamiennego oraz ponad 3-miesięczne opóźnienie w wykonaniu robót. Stanowisko swoje podtrzymał a nadto powołując się na zapis § 9 pkt 1 umowy obciążył powodów karami umownymi: za 106 dni zwłoki w wy...

...amawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie; jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (art. 644 k.c.). Nadto Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem term...

...budowlane uzasadnia wnioskowanie per analogiam. W doktrynie przyjmuje się, że art. 656 § 1 k.c., ograniczający odpowiednie stosowanie do umowy o roboty budowlane przepisów o umowie o dzieło do art. 635-638 k.c. i art. 644 k.c., nie wyklucza stosowania per analogiam innych przepisów umowy o dzieło. Zastosowanie analogiae legis nie prowadzi do naruszenia zakazu wykładni rozszerzającej art. 656 § 1 k.c., lecz do usunięcia luk prawnych w zakresie regulacji umowy o roboty budowlane. Wnioskowanie per analogiam uzasadnia na przykład zastosowanie d...

...b) sam fakt ewentualnego istnienia nieprawidłowości w wykonaniu robót nie niweczy żądania zapłaty wynagrodzenia przez wykonawcę; c) powód wywodzi, że w związku z odstąpieniem przez (...) od umowy na podstawie art. 644 k.c. w zw. z art. 656 k.c, przepisy dotyczące rękojmi za wady dzieła nie mają zastosowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1998 r., LexPolonica nr 333730); d) jeżeliby zostało uznane, że przepisy o rękojmi mają zastosowanie w niniejszej sprawie, to na podstawie art. 663 k.c. w zw. z art. 638 i 656 k.c....

...o kontynuowaniu robót, pomimo świadomości braku zgody na ukończenie dzieła ze strony (...) Jakkolwiek realizacja świadczenia niepieniężnego nie powinna nastąpić wbrew woli zamawiającego, wobec wynikającego z art. 644 kc prawa rezygnacji z dzieła przed jego ukończeniem, to jednakże nie ma to wpływu na treść wierzytelności wykonawcy, który może żądać zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zamawiający bowiem może odliczyć tylko to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Wymieniony przepis należy inte...

...wania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (art. 636 i art. 637 k.c.), rękojmi za wady wykonanego obiektu (art. 638 k.c.), do uprawnienia do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu (art. 644 k.c.). Z kategorycznego brzmienia powyższego przepisu (art. 656 k.c.) wynika, że ma on zastosowanie do wyczerpująco w nim wyliczonych roszczeń stron umowy o roboty budowlane. Jest to przepis szczególny i nie może być interpretowany rozszerzająco. W takim zatem wypadku termin przedawnienia roszczenia powoda wynosi trzy lat...

...epożądanym z punktu widzenia prawidłowego wymiaru sprawiedliwości. Niepożądane byłoby bowiem, aby powód, którego prawo (np. do kontynuowania robót, czy do zapłaty odszkodowania lub wynagrodzenia np. zgodnie z art. 644 k.c w zw. z art.656 k.c) jest już naruszone i któremu nie zagraża dalsze naruszenie tego prawa, wytaczał najpierw powództwo o samo ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, a dopiero później powództwo o zasądzenie świadczenia. Powództwo o ustalenie jest niedopuszczalne, jeżeli nie może ono spe...

...l art. 642 § 2 k.c. jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Art. 644 k.c. stanowi, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Zgodnie z § 3 ust. 1 łączącej strony umowy wyna...

...uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Przepis ten ogranicza więc tylko do art. 635 k.c., art. 636 § 1 i 2 k.c., art. 638 k.c. i art. 644 k.c. odpowiednie stosowanie do umów o roboty budowlane przepisów regulujących umowę o dzieło (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2004 r., sygn. akt II CK 315 03, OSP 2005 5 60, uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 11 stycznia.2002 r., sygn. akt III CZP 63 01, OSNC 2002 9 106, wyrok Sądu Najwyższego z...

...ezpieczyciela w postępowaniu prowadzonym przed tutejszym Sądem w sprawie o sygn. akt VIII C 670 11. Sąd Rejonowy wydając powyższy wyrok wskazał na treść art. 60 k.c., art. 245 k.c., art. 633 k.c., art. 628 k.c., art. 644 k.c., art. 481 § 1 k.c. W ocenie Sądu Rejonowego z przeprowadzonych w sprawie dowodów wynika, że strony zawarły w dniu 1 grudnia 2010r. umowę o dzieło, której przedmiotem była naprawa uszkodzonego samochodu osobowego należącego do pozwanego, marki V. (...) o nr rej. (...). Powyższe potwierdza bowiem treść dokumentu...

...i, iż ostatecznie efekt ten nie został osiągnięty (umowa została rozwiązana zanim dzieło zostało w całości wykonane). W samym kodeksie cywilnym przewidziano bowiem możliwość odstąpienia od umowy o dzieło (art. 644 k.c.), skutkującą możliwością odliczenia od umówionego wynagrodzenia tego, co wykonujący dzieło zaoszczędził wskutek jego niewykonania. Kodeks cywilny nie wyklucza także możliwości wcześniejszego, polubownego rozwiązania umowy – jeżeli okazuje się, że z jakichś względów strony nie są zainteresowane jej kon...

...wy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Przepis art. 644 kc stanowi, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. W ocenie Sądu z materiału dowodowego wynika, że po...

...całości i zarzucając: - naruszenie prawa materialnego, tj. art. 644 w zw. z art. 560 § 3, w zw. z art. 638 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie, gdyż w niniejszej sprawie powódka, odstępując od umowy zgodnie z art. 644 k.c., nie mogła żądać od pozwanego zwrotu kwoty 2.000 zł, która odpowiadała zakresowi wykonanej pracy, a odstąpienie od umowy spowodowało niemożność powoływania się na przepisy rękojmi za wady dzieła; - naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie, a to art. 505 1 k.p.c. po...