Baza orzeczeń sądowych

...1); - art. 636 § 1 k.c. poprzez nieuwzględnienie faktu braku zawiadomienia przez zamawiającego wykonawcy o konieczności zmiany sposobu realizacji umowy i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu (zarzut 2); - art. 639 k.c. poprzez nieuwzględnienie faktu, że pozwany gotów był do wykonania dalszych robót objętych umową, w tym usunięcia usterek, lecz doznał przeszkody z przyczyn leżących wyłącznie, po stronie powodów jako zamawiających (zarzut 3); - art. 640 k.c. poprzez nieuwzględnienie faktu zgody i akceptacji powodów dla sposo...

...kazanie niekompletnego dzieła nastąpiło na wyraźne żądanie pozwanego, z jednoczesną informacją o wstrzymanie prac w ramach umowy oraz prośbą o określenie stanu ich zaawansowania. Zgodnie natomiast z treścią art. 639 k.c., zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego; w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła....

...ekaczy, nieprzyleganie do wyrostka zębodołowego przęsła w okolicy zęba 16 , co może być przyczyną dodatkowych naprężeń konstrukcji mostu oraz inne. (k.453). Zdaniem sądu, w niniejszej sprawie zastosowanie ma art. 639 k.c. Zarzuty pozwanej są bezzasadne albowiem w świetle opinii biegłego sądowego, wykonana proteza i leczenie zębów u pozwanej przez powoda wykonano prawidłowo, co czyni wymagalnym roszczenie o wynagrodzenie. Wykonana proteza nadawała się do użytku, pozwana cały czas korzysta z niej. Zarzut, że nie nastąpiło wydanie...

...ładom przyjmującego zamówienie. W rozpoznawanej sprawie bezspornym było, że pozwany zrezygnował ostatecznie z naprawy. W tej sytuacji zobowiązany byłby do zapłaty wynagrodzenia jedynie w przypadku określonym w art. 639 kc, tj. w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie gotów był je wykonać, a przeszkoda w wykonaniu leżała po stronie zamawiającego. Z maila z 11 maja 2010 r. wynikało, że termin wykonania dzieła został określony na 10 maja 2010 r., w tym zaś dniu powód nie posiadał jeszcze wszystkich części niezbędnych do naprawy (l...

...astępnie, pomimo gotowości powoda, pełnomocnik pozwanej nie rozwiązując umowy i nie zawiadamiając o możliwości kontynuowania robót, powierzył je innej osobie. Sąd pierwszej instancji zauważył, że zgodnie z art. 639 k.c. zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Tym bardziej więc pozwana nie może odmówić wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane, nawet jeżeli nie doszło do o...

...łości. Powód nie tylko istotnych z tego punktu widzenia okoliczności nie udowodnił, ale nawet nie sformułował na tej płaszczyźnie stosownych twierdzeń. Nie powoływał się przy tym na okoliczności wskazane w art. 639 k.c., które uzasadniałby uwzględnienie roszczenia o zapłatę całości wynagrodzenia, mimo niewykonania dzieła w całości. Powód zarzucił naruszenie art. 233 § 1 k.p.c., polegające na przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów przez odmowę dania wiary twierdzeniom powoda i świadka P. R., jak również nieuwzględni...

...asowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Pozwany nie jest jednakże pozbawiony ewentualnych roszczeń prawnych wynikających z podnoszonych przez niego okoliczności, a mających oparcie w szczególności w treści art. 639 kc i art. 498 kc, których może dochodzić w odrębnych procesach. Podkreślenia wymaga bowiem, że przedmiotem niniejszego postępowania objęte było żądanie powoda zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń wobec odstąpienia przez powoda od łączącej strony umowy (art. 494 kc). Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy,...

...wotę 5.450 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 06 2011r. oraz orzekł o kosztach procesu. W ustalonym stanie faktycznym jako podstawę rozstrzygnięcia podał regulacje art. 488 § 1 k.c. w zw. z art. 642 § 1 k.c. i art. 639 k.c. Stwierdził, że powódka wykonała okna w kolorze stolarki okiennej umówionej przez strony i zgłosiła gotowość ich montażu. Ocenił, że w tej sytuacji powódce przysługuje wobec pozwanej roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła i uznał powództwo za zasadne. Orzeczenie zaskarżyła w całości pozw...

...niejszym postępowaniu, sprowadzał się w istocie do kwestii, czy powodowi należy się wynagrodzenie za wykonanie całości zamówionego dzieła, skoro ostatecznie do wykonania umowy w całości nie doszło. Zgodnie z art. 639 k.c., zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonani...

...y ich niewykonanie było skutkiem okoliczności jego nie dotyczących. W takim stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał, że okoliczność niewykonania tej części prac nie mogła skutkować – przy uwzględnieniu przepisu art. 639 k.c. – odmową wypłaty przez zamawiającego wykonawcy umówionego wynagrodzenia chociażby w części. W piśmie z dnia 28 czerwca 2010 r., adresowanym do D. J., J. K. złożył oświadczenie w przedmiocie potrącenia przysługującej mu wobec wykonawcy wierzytelności o zapłatę kwoty 5 539,64 zł tytułem kary umownej za zw...

...akiego zachowania z „wyrzuceniem z budowy” włącznie (zeznania świadka P. K. (2) k. 123, zeznania powoda k. 151). Zatem powodowi nie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty za prace niewykonane zgodnie z art. 639 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Konkludując, zaskarżony wyrok był prawidłowy. Dlatego też Sąd Okręgowy oddalił apelację jako bezzasadną, a to na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. obciążając nimi powoda jako stronę przegrywającą. Zasądzon...

...ić należało, że powódka była gotowa do wykonania dzieła, które nie zostało ukończone jedynie z przyczyn leżących po stronie pozwanego. Powódka ma zatem prawo do żądania zapłaty wynagrodzenia na podstawie art. 639 k.c. , zgodnie z którym, zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie gotów był je wykonać, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć, to co przyjmujący zamówienie oszczędził...

...bazie postępowania dowodowego, które tylko w niewielkim zakresie przyczyniło się do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy. Dodatkowo pozwany zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 639 kc poprzez niewłaściwe zastosowanie tego przepisu w realiach rozpoznawanej sprawy oraz art. 630 § 2 kc poprzez niezastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie. Pozwany podkreślił, że postępowanie reklamacyjne było uruchomione na przełomie IV kwartału 2011 i I kwartału 2012 r. Powodem wszczęcia postępowania reklama...

...wił wyświetlacz, o spodziewanej dacie jego doręczenia i wykonania prac, nie sposób uznać, by odebranie przez nią aparatu mieściło się w definicji przyczyn leżących po stronie zamawiającego, o których mowa w art. 639 k.c. Z uwagi na brak inicjatywy dowodowej powoda we wskazanych kwestiach: dowodu złożenia zamówienia na wyświetlacz i uiszczonej przez niego z tego tytułu ceny, niemożliwe było także zastosowanie w niniejszej sprawie przepisów art. 644 k.c. Przyznanie wykonawcy dzieła uzgodnionego wynagrodzenia byłoby możliwe jedynie...

...ioru dzieła z uwagi na brak podpisu na protokole odbioru osoby umocowanej do działania w imieniu pozwanego. Z kolei co do zarzutu niewykonania dzieła w całości przyjąć należy ,iż roszczenie wywodzone z przepisu art. 639 k.c. nie ma charakteru odszkodowawczego, lecz stanowi należne przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie pomniejszone jedynie o kwotę, którą oszczędził z powodu niewykonania dzieła, mimo że był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Za przyczyny dotyczące zamawiającego należy...

...rawie pozostawało zatem wynagrodzenie za wykonaną część umowy, nie zaś do zwrot spełnionego świadczenia (art. 494 k.c.). W tym miejscu wskazać należy, że w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 639 k.c., gdyż powód nie dochodził wynagrodzenia, które mógłby uzyskać za wykonanie całości dzieła (skruszenie całości gruzu), ale jedynie za prace faktycznie wykonane. Powyższe okoliczności powodowały, że roszczenie powoda (jako następcy prawnego wykonawcy dzieła) należało uznać za uzasadnione. Dodać wypada, ż...

...stronie pozwanej. Powód był gotowy wykonać montaż, ale pozwana opuściła plac budowy i nie była zainteresowana dalszym przebiegiem robót na budowie. W konsekwencji zdaniem Sądu I Instancji należało zastosować art. 639 K.c. Powód ponadto nie mógł uzależnić wykonania montażu pieca i grzejników od zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonane prace, gdyż umowa nie przewidywała częściowych wypłat. Z kolei, stosownie do treści art. 639 zd. 2 K.c. zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewyko...

...nie ponosił odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu dzieła. Ponadto skoro strona pozwana była gotowa wykonać dzieło, a doznała przeszkód z przyczyn leżących po stronie powodów, należy jej się na podstawie art. 639 kc wynagrodzenie za wykonaną pracę Sąd ustalił następujący stan faktyczny. W dniu 27 listopada 2012 r. powodowie A. C. i A. L. działający jako zamawiający zawarli ze stroną pozwaną (...) sp. z o.o. umowę o wykonanie serwisu (...). W umowie wskazano, że strona pozwana wykona projekt funkcjonalny serwisu (...), projekt...

...nanych nie była kwestionowana. W swych rozważaniach sąd I instancji wskazał, że jakkolwiek powód kwestionował odstąpienie przez pozwanego od umowy, to nie żąda wynagrodzenia za roboty niewykonane, stosownie do art. 639 k.c., ale stosownej do wykonanych prac części wynagrodzenia umówionego, co oznacza, ze pogodził się z wygaśnięciem umowy. Oznacza to, zdaniem sądu I instancji, że umowa została rozwiązana w sposób dorozumiany, co zwalnia sąd od badania, czy pozwany skutecznie odstąpił od umowy. Jednakże, nawet w przypadku skuteczn...

.... poprzez jego niezastosowanie i nieuznanie przez Sąd I instancji, że powód J. Z. nie miał obowiązku zawiadomić pozwanej o okolicznościach, budzących jego wątpliwości co miało wpływ na treść orzeczenia, c) art. 639 k.c. w zw. z art. 640 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i uznanie, że powód J. Z. nie musiał współdziałać w wykonaniu w celu wykonania dzieła, podczas gdy powód J. Z. powinien zgłosić pozwanej lub osobom nadzorującym swoje wątpliwości, co miało wpływ na treść orzeczenia., 2. obrazę przepisów prawa proceso...

...b) art. 648 § 1 k.c. poprzez bezzasadne obciążenie tylko powoda skutkami niestwierdzenia zawartej umowy na piśmie, chociaż mąż pozwanej prowadzi „firmę” budowlaną i jest profesjonalistą w tym zakresie; c) art. 639 k.c., który w stanie faktycznym sprawy znajduje zastosowanie z uwagi na to, iż powód jako wykonawca był gotów wykonać dzieło do końca, lecz doznał przeszkody z przyczyny dotyczącej tylko pozwanej jako zamawiającego; d) art. 640 k.c. polegające na tym, iż pozwana w początkowym okresie realizacji budowy współpracuj...

...pozwana wniosła o oddalenie powództwa podnosząc zarzut potrącenia z wierzytelnością strony powodowej własnej wierzytelności z tytułu obciążeniastrony powodowej kosztami wykonania zastępczego prac w oparciu o art. 639 k.c. w zw. z art. 656 k.c. w łącznej wysokości 270.578,91 zł. Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu zasądziłod strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 174.896 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 12.09.2012 r. i kosztami procesu w kwocie 12.362 zł. Istotne dla rozstrzygnięcia sprawy u...

...tkie istotne postanowienia. Pozwani wskazali, że w dniu 2 listopada 2011 r. powód przyszedł do pracowni i stwierdził, że cena jest za wysoka i znalazł w internecie „tańsze rzeczy”. Według pozwanych zgodnie z art. 639 k.c., powód nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Z uwagi na powyższe powód jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony na jego żądanie materiał odcięty z beli, a któreg...

...na przeszkodzie ustalony przez sąd fakt, iż dzieło wymaga wykończenia bowiem przyjmujący zamówienie - powód był gotowy wykonać dzieło lecz z powodu przeszkody leżącej po stronie pozwanych nie uczynił tego ( art. 639 k.c. ). Zaznaczyć przy tym trzeba, iż w związku z powyższym i z tego powodu obniżył ustalone wynagrodzenie. Powód niewątpliwe był gotów zamontować pozostałe elementy i dokonać regulacji mebli ale wymagało to wcześniejszego założenia blatu, który już we własnym zakresie mieli dostarczyć pozwani. Pozwani powoł...

.... Świadczenie polegające na starannym działaniu zwykle nie daje podstawy do uzyskania wynagrodzenia, chyba że wykonawca, choć gotów był wykonać dzieło, doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego (art. 639 k.c.). W niniejszej sprawie doszło do odstąpienia pozwanej od umowy z dnia 23 czerwca 2010 roku z powódką przez co umowa ta przestała wiązać strony, co dla powódki oznaczało, że nie ma obowiązku wykonania całości dzieła. Odstąpienie to nastąpiło na podstawie § 9 ust. 1 umowy stron, a więc pozwana skorzystała z...

...powódki. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego zd. 1. art. 639 k.c.). W dniu 08 sierpnia 2012 roku, w warsztacie pozwanego, na życzenie powódki, odbyło się spotkanie stron, w celu oględzin wykonanego przez pozwanego zestawu mebli. Podczas spotkania powódka zachowywała się co najmniej niestosownie. Wyzywała pozwanego, oskarżała go o oszustwo, próbowała uderzyć go. Z zachowania p...

...owej, której naprawa nie została wykonana skutecznie, mimo podjętej próby naprawy wady dzieła. Według Sądu Odwoławczego, nie sposób zgodzić się ze skarżącym, że w sprawie niniejszej zastosowanie ma przepis art. 639 k.c. a nie 637 k.c.. W tym miejscu należy zauważyć, że pozwany nie zgłaszając zastrzeżeń do pompy paliwowej po odebraniu samochodu z warsztatu, nie miał takiej możliwości, gdyż wada jej ujawniła się dopiero po przejechaniu 500 km, a więc nie miał możliwości żądania obniżenia wartości wynagrodzenia należnego...

...dstąpieniu od umowy łączącej strony pismem z dnia 23 stycznia 2011r. oświadczenie to było prawnie dopuszczalne (art. 637 k.c.) oraz czy powódce należało się wynagrodzenie mimo niewykonania dzieła na podstawie art. 639 k.c. Przy czym podkreślił, że jako niewykonanie dzieła należy rozumieć brak przeprowadzenia ostatecznych prób i współpracy z urządzeniami do których dostarczenia był zobowiązany pozwany. Od odpowiedzi na powyższe pytanie zależy bowiem zasadność dochodzonego pozwem roszczenia. Sąd pierwszej instancji wskazał, ż...

...na to, że zamówienie zostało wykonane w sposób wadliwy oraz sprzeczny z umową, powierzy poprawienie i dalsze wykonanie umowy innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo powódki, realizując tym samym uprawnienie z art. 639 § 1 k.c. Pozwany wskazał jednocześnie, iż jego zdaniem projekt budowany na podstawie art. 648 § 2 k.c. stanowi część składową umowy, a prace powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym wymiany kotłów gazowych, nie zaś na podstawie zapisów ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W piśmie wskazano r...

...biblioteki, najpierw wezwała wykonawców do zaprzestania dalszych prac, a następnie zaproponowała rozwiązanie umowy i rozliczenie kosztów wykonanych prac, uznać należy za sytuację analogiczną do uregulowanej w art. 639 k.c. – brak środków na inwestycję stanowił przyczynę leżącą po stronie zamawiającego. Przyczynami dotyczącymi zamawiającego są wszelkie przyczyny faktyczne i prawne, zawinione oraz niezawinione, które leżą po jego stronie. To leżące po stronie zamawiającego przyczyny doprowadziły do tego, że ostatecznie dzie...