Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

523 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 492 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

523 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
X GC 977/15 29 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi Renata Lewicka

Uzasadnienie z 29 czerwca 2017, sygn. X GC 977 15

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...aniu, gdyż byłaby to contradictio in adiecto (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1984 r., III CZP 70 83, Lex). Wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie upoważnienia ustawowego, jak również umownego (art. 492 k.c.) - powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie się stanu zwłoki lub opóźnienia w stan niewykonania zobowiązania, a więc stron...
V ACa 745/16 21 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 21 czerwca 2017, sygn. V ACa 745 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.000.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...(...). Bezspornym jest również to, że oświadczenie z 23.02.2015r. zostało doręczone pozwanemu. W tym stanie rzeczy uprawnione jest wnioskowanie, że do odstąpienia od umowy doszło w sposób skuteczny w świetle art. 492k.c. zd1. Zgodnie z tym unormowaniem, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Nie zasługują w ocenie sądu na...
XXVI GC 291/13 13 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Warszawie Romana Górecka

Wyrok z 13 czerwca 2017, sygn. XXVI GC 291 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 219.683,65 zł · kwota żądania

Teza zamieszczenie w dokumencie gwarancyjnym sformułowań, ze gwarancja ubezpieczeniowa "jest płatna na pierwsze żądanie", albo że jest "bezwarunkowa" powoduje, że umowie nadano cechy zobowiązania abstrakcyjnego.

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...a, ani niewykonaniem zobowiązania, lecz wykonaniem przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawo kształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy powstaje dopiero w wyniku wykonania tego uprawnienia kształtującego. Dopiero w skutek odstąpienia od umo...
I C 1628/16 13 czerwca 2017 Sąd Rejonowy w Nysie Dobrawa Michałowska

Wyrok z 13 czerwca 2017, sygn. I C 1628 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 2.196 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...łaciła całości pożyczki w wyznaczonym w harmonogramie spłat terminie, więc stronie powodowej należy się jej zwrot. Skoro zaś pozwana dopuściła się zwłoki w wykonaniu zobowiązania pozwana była na podstawie art. 492 k.c. uprawniona do odstąpienia od umowy, a pozwana na podstawie art. 494 k.c. winna jej zwrócić wszystko co w ramach umowy otrzymała. Natomiast sąd uznał, iż nie należy się stronie powodowej zwrot kwoty z tytułu zabezpieczenia. Żądanie opłaty za czynności (w tym wypadku zawarcie umowy poręczenia), w sytuacji, gdy...
I ACa 516/16 13 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Romana Górecka

Wyrok z 13 czerwca 2017, sygn. I ACa 516 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 219.683,65 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...a, ani niewykonaniem zobowiązania, lecz wykonaniem przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawo kształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy powstaje dopiero w wyniku wykonania tego uprawnienia kształtującego. Dopiero w skutek odstąpienia od umo...
I ACa 340/14 12 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Wójtowicz

Wyrok z 12 czerwca 2017, sygn. I ACa 340 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2000000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...owy przedwstępnej bowiem straciła ona charakter zadatku. Odstąpienie przez pozwanego od umów z 12 i z 17 stycznia 2009 r. i kwestie związanych z tym rozliczeń między stronami oceniać należy w oparciu o przepisy art. 492 k.c. i art. 494 k.c., które przy odstąpieniu od umowy wzajemnej nakazują zwrot wzajemnych świadczeń. Powódka przeniosła na pozwanego własność nieruchomości, ten natomiast zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej części ceny. Wobec przesądzenia przez Sąd Apelacyjny zasadności roszczenia powódki rozważeniu podlegał...
I C 405/13 31 maja 2017 Sąd Okręgowy w Warszawie Joanna Piwowarun-Kołakowska

Wyrok z 31 maja 2017, sygn. I C 405 13

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
planowanie przestrzenne
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...okolicznościach niniejszej sprawy powód złożył oświadczenie już po upływie tego terminu. Pozwani wskazali, że podstawą odstąpienia przez powoda od umowy nie mogły stanowić również przepisy art. 491 k.c. i art. 492 k.c., gdyż zakładają one wystąpienie zwłoki po stronie dłużnika, a w okolicznościach sprawy takowa nie wystąpiła, ponieważ niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, a odpowiedzialność w tym zakresie ponosi sam powód. W tym kontekście podkreślili, że: – w...
VIII Ga 149/17 26 maja 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 26 maja 2017, sygn. VIII Ga 149 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 13.549 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...§ 2 pkt 3 (w przypadku dwóch pierwszych umów) oraz § 2 pkt 4 (w przypadku ostatniej umowy) jako zastrzeżenie możliwości odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym - art. 492 k.c., wskazując, że w takiej sytuacji kodeks cywilny daje możliwość odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i taką też możliwość w ocenie Sądu strony przewidziały w umowie. Sąd Rejonowy zaznaczył, że w umowach należy badać zgodny zamiar strony i cel umowy (art. 65 § 2 k.c.). W ocenie Sądu I i...
I ACa 612/16 12 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Dariusz Małkiński

Wyrok z 12 maja 2017, sygn. I ACa 612 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 81.918 zł · kwota żądania kary umownej
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...obu sytuacjach nie opatrzył swoich wezwań zagrożeniem (rygorem) odstąpienia od umowy, co w konsekwencji uniemożliwia zastosowanie w niniejszej sprawie art. 491 § 1 k.c.; także a ernatywna podstawa odstąpienia z art. 492 k.c. nie znajduje tutaj zastosowania z uwagi na przyjętą przez strony niepodzielność dzieła. W świetle art. 379 § 2 k.c. świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu i wartości. Tymczasem zgodnie z § 3 łączącej strony umowy powodowi przysługiwało prawo do jedn...
V ACa 651/16 11 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesława Namirska

Wyrok z 11 maja 2017, sygn. V ACa 651 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 104 162,01 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...Wierzyciel nie może zażądać zapłaty obu wymienionych kar umownych, gdyż wzajemnie się one wykluczają. Wskutek odstąpienia od umowy (na podstawie upoważnienia ustawowego, jak również umownego uregulowanego w art. 492 k.c.) powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona, która odstąpiła od umowy, może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z tego względu, że odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie się stanu zwłoki lub opóźnienia w stan niewykonania zo...
I ACa 1866/15 5 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Markiewicz

Wyrok z 5 maja 2017, sygn. I ACa 1866 15

Typ sprawa z zakresu prawa pracy Przedmiot o zapłatę świadczenia wyrównawczego Wynik oddalono powództwo Kwota 1.200.000 zł · kwota żądania
świadczenia pracownicze
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...odarczej). Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. Ryzyko wątpliw...
VIII GC 303/15 28 kwietnia 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Wyrok z 28 kwietnia 2017, sygn. VIII GC 303 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 118.064 zł Kwota 10.925.772,86 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
.... w związku z tak dalekim opóźnieniem D. z realizacją robót, że nie jest prawdopodobne, aby mogły zostać ukończone w umówionym czasie; 2. klauzula 15.2.(b) Ogólnych Warunków Kontraktu Podwykonawczego w zw. z art. 492 k.c., z uwagi na porzucenie robót przez D. i otwartym okazywaniem zamiaru odstąpienia od wykonywania swoich zobowiązań objętych Kontraktem; 3. klauzula 15.2.(c) Ogólnych Warunków Kontraktu Podwykonawczego w zw. z art. 492 k.c., z uwagi na opóźnienie D. w prowadzeniu robót, zgodnie z klauzulą 8 (...), bez racjonalnego u...
VIII GC 6/17 6 kwietnia 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Wyrok z 6 kwietnia 2017, sygn. VIII GC 6 17

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 9.597 zł Kwota 83.756,62 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...obu wymienionych kar umownych, gdyż wzajemnie się one wykluczają. Kontynuując rozważania Sąd Apelacyjny wskazał, że wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie upoważnienia ustawowego, jak również umownego (art. 492 k.c.) - powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z tego względu, że odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie się stanu zwłoki lub opóźnienia w stan niewykonania zobowi...
II C 567/16 5 kwietnia 2017 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Katarzyna Sałaj-Alechno

Wyrok z 5 kwietnia 2017, sygn. II C 567 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 147.828 zł Wynik zasądzono świadczenie Kwota 147.828 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania. Ustawodawca w sposób jednoznaczny bowiem w art. 494 kc przesądził, że wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie upoważnienia ustawowego, jak również umownego (art. 492 kc) - powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z tego względu, że odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie się stanu zwłoki lub opóźnienia w stan niewykonania zobowiąz...
I ACa 1719/16 28 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 28 marca 2017, sygn. I ACa 1719 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.069.365 zł · składnik roszczenia z pożyczki
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ymagania wynikały z § 6 Warunki (...)Istotnych Postanowień Umowy dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - art. 483 § 1 k.c. art. 484 k.c., art. 492 k.c. przez błędne przyjęcie, że jedynym powodem odstąpienia przez (...) W. od umowy na świadczenie usług serwisu nad systemem (...) wraz z usługami związanymi z rozwojem systemu był brak automatycznego zliczania czasów (...) w sytuacji, gdy usługi objęte umową były wykonywane niezgodnie z w w umową (między innymi...
I ACa 1129/16 28 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Idasiak-Grodzińska

Wyrok z 28 marca 2017, sygn. I ACa 1129 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ustalenie Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...owy (dotychczasowe doświadczenia stron, ich status, przebieg negocjacji, charakter transakcji). Ponadto z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. uwzględnieniu na podstawie art. 65 § 2 k.c. podlega także cel zamierzony tylko przez jedną stronę, jeżeli jest on wiadomy drugiej stronie (por. w szczególności uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1995 roku, III CZP 66 95 oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 21 listopada 199...
I ACa 1103/16 24 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jacek Pasikowski

Wyrok z 24 lutego 2017, sygn. I ACa 1103 16

Typ sprawa cywilna gospodarcza Przedmiot zapłata wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych / potrącenie kar umownych Wynik oddalono powództwo Kwota 5.400 zł · zasądzenie
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...w na śmieci, brakiem wydania pojemników sprowadzonych po terminie celem pomniejszenia straty, sprzecznie z przedsądowym wezwaniem do wykonania umowy z dnia 31 października 2013 r., na podstawie art. 494 k.c. w zw. z art. 492 k.c. w zw. z art. 491 § 2 k.c. powód złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w niezrealizowanej przez pozwaną części, tj. co do 1.980 sztuk pojemników. Jednocześnie wezwał pozwaną do natychmiastowego zwrotu zapłaconej kwoty 233.640 zł (118 zł x 1.980 sztuk). W świetle poczynionych ustaleń faktycznych Sąd Ok...
X GC 1027/15 23 lutego 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 23 lutego 2017, sygn. X GC 1027 15

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...zobowiązań. Ma to istotne znaczenie, bowiem pozwany w tej sytuacji nie miał podstaw aby wstrzymać się z wykonaniem swojego zobowiązania w oparciu o treść art. 488 § 2 k.c. czy w dalszej konsekwencji w oparciu o art. 492 1 k.c. odstąpić od umowy. Na marginesie przy tym jedynie można wskazać, że zgodnie z treścią art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześ...
VI ACa 1936/16 23 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marcin Łochowski

Wyrok z 23 lutego 2017, sygn. VI ACa 1936 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 241.624,78 zł · kwota żądania kary umownej
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...ane do pozwanego pod rygorem naliczenia kar umownych. Zatem nie zostały spełnione przesłanki z art. 491 k.c. W ocenie Sądu I instancji, dokonane przez powoda odstąpienie od umowy można natomiast ocenić na gruncie art. 492 k.c. oraz art. 635 k.c., mającego zastosowanie do umowy o roboty budowlane z mocy art. 656 k.c. Zgodnie z art. 492 k.c., jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstą...
III Ca 1459/16 16 lutego 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 lutego 2017, sygn. III Ca 1459 16

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...nie od umów przez powoda. Jeszcze raz należy bowiem podkreślić, że oświadczenie powoda z 15 marca 2013 roku nie było odstąpieniem od u..., od umowy możliwym do oceny na gruncie postanowień umownych i artykułu 492 kc i następnych, lecz uchyleniem się od skutków prawnych. Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oczywiście nie pozbawia powoda roszczeń o zwrot nienależnie pobranych jego zdaniem opłat, nie może to być jednak przedmiotem niniejszego postępowania apelacyjnego. Dlatego też Sąd Okręgowy z mocy artykułu 385 kpc apelację odd...
I C 21/16 7 lutego 2017 Sąd Okręgowy w Słupsku Marek Nadolny

Wyrok z 7 lutego 2017, sygn. I C 21 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...wał twierdzenia powoda o koniczności wyznaczenia dodatkowego terminu na realizację zobowiązania jako warunku koniecznego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odwołała się w tym zakresie do treści art. 492 k.c. i orzecznictwa sądowego. Zaprzeczył, by w sposób nieuprawniony, złośliwy wstrzymywał wypłatę wynagrodzenia. Wskazał, iż rozliczył całość wynagrodzenia – w tym poprzez wzajemne kompensaty. Wstrzymywanie płatności podyktowane było brakiem rozliczeń pomiędzy powodem, a podwykonawcą – firmą (...) w ramac...
II C 310/16 7 lutego 2017 Sąd Okręgowy w Gliwicach Barbara Konińska

Wyrok z 7 lutego 2017, sygn. II C 310 16

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 41.820 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...spodarczej). Niezależnie od tego z art. 65 § 2 KC wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 KC - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 KC), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. Ryzyko wątpliwośc...
II Ca 1008/16 31 stycznia 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie Iwona Siuta

Wyrok z 31 stycznia 2017, sygn. II Ca 1008 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata z umowy pożyczki / roszczenie z cesji wierzytelności Wynik oddalono apelację
zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...bezterminowym (zob. uwagi do art. 455 k.c.); czynności stanowiące konieczne współdziałanie wierzyciela z dłużnikiem (zwykle są to czynności faktyczne); odstąpienie od umowy wzajemnej na podstawie art. 491 lub art. 492 k.c. (warunkuje ono powstanie i wymagalność roszczeń odstępującego z art. 494 k.c.); wystawienie wymaganych umową lub przepisami dokumentów rozliczeniowych (zob. wyr. SN z 16.1 1.1995 r., II CRN 156 95, (...) 1996, Nr 3, s. 22). Nie chodzi tu natomiast o czynności niebędące warunkiem wymagalności wierzytelności, a jed...
VI GC 223/15 26 stycznia 2017 Sąd Okręgowy w Toruniu Małgorzata Bartczak-Sobierajska

Wyrok z 26 stycznia 2017, sygn. VI GC 223 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik utrzymano w mocy Kwota 495.549,75 zł · kwota żądania
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...dnia 22 marca 2015 r. W efekcie, żądanie powoda odnośnie zwrotu zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę było w pełni uzasadnione w świetle dyspozycji art.481 k.c., art. 494 § 1 zdanie drugie k.c. w zw. z art. 492 k.c. oraz § 5 ust. 2 w zw. z § 3 ust. 2 umowy sprzedaży z dnia 22 lipca 2013 r. Stosownie do treści art. 494 § 1 zdanie drugie k.c. strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Natomia...
II Ca 983/16 26 stycznia 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie Karina Marczak

Wyrok z 26 stycznia 2017, sygn. II Ca 983 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...nia świadczenia w zobowiązaniu bezterminowym; czynności stanowiące konieczne współdziałanie wierzyciela dłużnikiem (zwykle są to czynności faktyczne); odstąpienie od umowy wzajemnej na podstawie art. 491 lub art. 492 k.c. (warunkuje ono powstanie i wymagalność roszczeń odstępującego z art. 494 k.c.); wystawienie wymaganych umową lub przepisami dokumentów rozliczeniowych . Nie chodzi tu natomiast o czynności niebędące warunkiem wymagalności wierzytelności, a jedynie przyspieszające tę wymagalność. Apelujący zwrócił uwagę,...
I ACa 1311/16 26 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 26 stycznia 2017, sygn. I ACa 1311 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1007 zł
zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...termin sprowadzenia dźwigu i zawarte zobowiązanie do zwrotu zaliczki w razie jego niedotrzymania, to istota takiego oświadczenia było uprawnienie powoda do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego (art. 492 k.c.). Powód niewątpliwie z takiego uprawnienia skorzystał, a za oświadczenie o odstąpieniu od umowy uznać należy skierowane do pozwanego wezwanie do zwrotu całej kwoty datowane 30 września 2011 r. i doręczone pozwanemu w dniu 10 października 2011 r. (k. 14,15). W konsekwencji, na podstawie art. 494 § 1 k.c., powód b...
I ACa 1293/16 20 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Franciszek Marcinowski

Wyrok z 20 grudnia 2016, sygn. I ACa 1293 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 64.169,10 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
..., bowiem nie wykazała, aby strona powodowa pozostawała w zwłoce w spełnieniu na jej rzecz jakiegokolwiek świadczenia. Nie wykazała również, aby wzywała powodową spółkę do jego wykonania stosownie do treści art. 492 §1 k.c. W dalszej kolejności wskazał, że zgodnie z umową prace miały być zakończone do dnia 30.04.2012 r., co oznacza, że od dnia 1.05.2012 r. strona pozwana pozostawała w zwłoce. Jak ustalił Sąd Okręgowy na podstawie zeznań świadków i przedstawiciela powódki, nieterminowa realizacja robót wynikała z problemó...
III Ca 1152/16 19 grudnia 2016 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 19 grudnia 2016, sygn. III Ca 1152 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...bligacyjnego wykorzystał przysługujące mu uprawnienie prawnokształtujace, które co do zasady wynika z trojakich źródeł. Po pierwsze może chodzić o postanowienie zawarte w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 k.c. i art. 492 k.c.) albo po drugie tak jak w niniejszej sprawie może to wynikać z przepisów ustawy (ogólnych – art. 491 k.c. i art. 493 k.c. oraz szczególnych, np. art 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c.). Realizacja tego uprawnienia następuje poprzez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie umo...
I ACa 322/16 16 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok SA w Białymstoku z 16 grudnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo

Teza Stosownie do treści art. 395 par.1 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w ciągu oznaczonego terminu, które to prawo wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zgodnie z art. 494 k.c. wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie zarówno upoważnienia ustawowego...

Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...h po drugiej stronie umowy. Zaznacza się również, że ustawodawca w art. 494 k.c. jednoznacznie przesądził, iż wskutek odstąpienia od umowy - na podstawie zarówno upoważnienia ustawowego jak również umownego (art. 492 k.c.) - powstaje stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona odstępująca od umowy może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Powstanie stanu niewykonania zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy, powoduje, że strona może dochodzić kary umownej...
VIII GC 17/15 13 grudnia 2016 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Kądziołka

Wyrok z 13 grudnia 2016, sygn. VIII GC 17 15

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot o zapłatę oraz nakazanie wykonania czynności Wynik oddalono powództwo Kwota 20.000 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 492 kc Odstąpienie od umowy
...awnienie do jednostronnego rozwiązania stosunku zobowiązaniowego stronie przyznaje. Na gruncie niniejszej sprawy należy w tym względzie rozważyć: a) zwłokę w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 491 i 492 k.c.); b) niemożliwość świadczenia, za którą dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 493 k.c.) c) przesłanki odstąpienia od umowy związane z wadliwością przedmiotu świadczenia - przy umowie sprzedaży, uregulowane w art. 560 § 1 k.c.. W pierwszej kolejności rozważenia wymagają roszczenia z umowy nr (...) c - z przedw...