Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 281 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 281 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
IX GC 660/13 19 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Katarzyna Krzymkowska

Wyrok z 19 listopada 2014, sygn. IX GC 660 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5357,62 zł Kwota 74.680,55 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e była ona wierzycielem pozwanej z tej umowy najmu. W ocenie sądu czynności te nie były więc skuteczne wobec pozwanej. Nadto , należy wskazać, że kara umowna została zastrzeżona wbrew jej naturze określonej w art. 483 § 1 kc. Kara umowna może zostać bowiem zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania świadczenia niepieniężnego i to jako forma naprawienia szkody. W niniejszej sprawie, kara umowna dochodzona pozwem, została zastrzeżona na wypadek niespełnienia przez pozwaną świadczenia pieniężnego ( brak wpłaty kaucji gwarancyjnej)...
III Ca 1480/14 19 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 19 listopada 2014, sygn. III Ca 1480 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną Kwota 36,61 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...niężnego. Zastrzeżenie tego rodzaju opłat w swej istocie jest niczym innym jak zastrzeżeniem kar umownych na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczenia pieniężnego, co jest niedopuszczalne (art. 483 § 1 k.c.), a zatem jako sprzeczne z ustawą – nieważne (art. 58 § 1 k.c.). Nadto Sąd I instancji podniósł, iż są to normalne koszty prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie usług rynku finansowego i jako takie muszą być brane pod uwagę przez przedsiębiorców w ogólnym rachunku ekonomicznym. W przedmiocie żądanyc...
III Ca 1169/14 19 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 19 listopada 2014, sygn. III Ca 1169 14

Typ sprawa cywilna Wynik umorzono postępowanie Kwota 309,00 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ienia zamówienia z dnia 17 września 2011 roku polegającą na uznaniu, że postanowienie to na wypadek przekroczenia przez powoda terminu montażu stanowi podstawę roszczenia pozwanej o zapłatę 2.000,00 złotych; - art. 483 § 1 k.c. poprzez jego nieuzasadnione zastosowanie. W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie, iż w punkcie 1. Sąd umarza postępowanie w zakresie kwoty 1.054,00 złotych, w pkt. 2. zasądza od pozwanej na jego rzecz kwotę 2.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 2.000,00 z...
I ACa 821/14 18 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Mariola Głowacka

Wyrok z 18 listopada 2014, sygn. I ACa 821 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 495.148,38 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ust. 2 lit. c umowy stron, zgodnie z którym pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi karę umowną za nieodebranie towaru w łącznej ilości 500 ton w wysokości 40 % wartości nieodebranego towaru i na podstawie art. 483 § 1 k.c. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę. Uznał bowiem, że postępowanie dowodowe wykazało, iż kara umowna została prawidłowo zastrzeżona, a pozwany nie kwestionował powyższego zapisu przy zawarciu umowy. Wbrew jego twierdzeniu, kara umowa nie została zastrzeżona w odni...
VIII Ga 324/14 14 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 14 listopada 2014, sygn. VIII Ga 324 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 27.662,38 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...emniej jednak zaznaczył, iż zamawiający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu jedynie tej części umowy, która odpowiada niewykonanym przez pozwaną pracom. Uzasadniając podał, że kara umowna, o której mowa w art. 483 k.c., jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązania. W granicach tej swobody (art. 353 1 k.c., art. 473 § 1 k.c.) strony mogą...
I ACa 1030/14 14 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Bożena Wiklak

Wyrok z 14 listopada 2014, sygn. I ACa 1030 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.500.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...s art. 484 § 1 k.c. uprawnia wierzy­ciela do domagania się zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej szkody. Sąd Okręgowy podzielił, oparty na wykładni celowościowej i funkcjonalnej przepisów art. 483 i 484 k.c., pogląd akcentujący prewencyjną i represyjną funkcję kary umownej, która przemawia za powiązaniem powinności zapłaty kary z samym faktem niewykonania lub nienależy­tego wykonania zobowiązania. Również zarzut niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na skutek okoliczności, za które dłużn...
III C 582/12 13 listopada 2014 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Maria Furmanik

Wyrok z 13 listopada 2014, sygn. III C 582 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 135.662,00 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e do naliczenia kary umownej przez Inwestora powiązane było z nieterminowym, przybierającym postać zwłoki, wykonaniem robót budowlanych przez Wykonawcę. Podstawę roszczenia o zapłatę kar umownych stanowi zatem art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Zważywszy na stanowiska procesowe stron, a także niebudzący wątpliwości fakt pisemnego zgłoszenia zakończenia robót p...
III SZ 1/14 13 listopada 2014 Sąd Najwyższy Józef Iwulski

Postanowienie SN z 13 listopada 2014, sygn. III SZ 1 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Wynik oddalono zażalenie
opinia biegłego ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e zawarcia umowy o przyłączenie, pomimo stwierdzenia przez Prezesa URE, że obiekt przyłączany nie istnieje, a sieć 3 dystrybucyjna nie jest w stanie dokonywać odbioru energii wytwarzanej przez zainteresowanego; - art. 483 § 1 k.c. poprzez zastrzeżenie w § 9 ust. 4 umowy kary umownej w wysokości niewspółmiernie niskiej do prawdopodobnej wysokości szkody, przez co kara umowna nie spełnia funkcji odszkodowawczej; - art. 490 § 1 k.c. poprzez orzeczenie zawarcia umowy, która narusza prawo strony umowy wzajemnej do wstrzymania się ze spełnie...
I ACa 446/14 13 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Borowska

Wyrok SA w Białymstoku z 13 listopada 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację

Teza W art. 65 k.c. określono bardzo ogólnie sposoby wykładni oświadczeń woli (w § 2 umów) przez podanie tylko zasadniczych dyrektyw; przy tłumaczeniu oświadczeń woli jest to kryterium zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów w kontekście okoliczności towarzyszących złożeniu oświadczenia woli, a przy umowach - kryterium za...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
I ACa 1133/14 13 listopada 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Niedużak

Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2014 r. w sprawie o kary umowne.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 966,18 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Sformułowanie dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pozwu. W apelacji zarzucił: 1. naruszenie art. 77 § 1 kc i art. 76 kc przez przyjęcie, że formę pisemną dla zawiadomienia o przedstawieniu pojazdów do odbioru zastrzeżono pod rygorem nieważności, - naruszenie art. 483 kc w zw. z art. 535 kc i art. 155 § 2 kc przez przyjęcie, że kara umowna dotyczyła niewykonania zobowiązania pieniężnego, choć zastrzeżono ją za zwłokę w odbiorze, będącym obowiązkiem powoda, 3. naruszenie art. 354 § 1 i 2 kc przez jego pominięcie w ocenie stanu faktycznego, 4. naruszenie art. 233 kpc przez ustal...
I C 168/13 12 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Katarzyna Banko

Wyrok z 12 listopada 2014, sygn. I C 168 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...yżej, uznając je za zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd zważył, co następuje: W ustalonym stanie faktycznym powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Podstawą materialnoprawną roszczenia powodów był art. 483 k.c., regulujący dopuszczalność zastrzeżenia przez strony kary umownej. Bezsporne w sprawie było, że strony w zawartej umowie przewidziały karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy. Powodowie wezwani do sprecyzowania okresu, za jaki domagają się kary umownej,...
VIII Ga 289/14 7 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 7 listopada 2014, sygn. VIII Ga 289 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł Kwota 33.299,67 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wiem należy, że w §7 ust. 2 umowy została zastrzeżona kara umowna za naruszenie innych jeszcze obowiązków umownych, niż ten określony w § 3, bez sprecyzowania jej wysokości czy też podstaw jej określenia. Z art. 483 § 1 k.c. zaś wprost wynika, że wysokość kary umownej musi być „określona" w treści umowy. Brak zatem takiego sprecyzowania czyni zastrzeżenie kary umownej w odniesieniu do naruszenia innych jeszcze zobowiązań, w tym przekroczenia terminu do przestawienia tłumaczenia na płcie CD, nieskuteczną. W konsekwencji podnie...
I ACa 649/14 7 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 7 listopada 2014, sygn. I ACa 649 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 900.000,00 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zasadne. Roszczenie to było roszczeniem odszkodowawczym z tytułu niewłaściwego wykonania umowy lub jej niewykonania i z zastrzeżeniem zapłaty kary umownej w wysokości 900.000,00 zł. Odwołując się do brzmienia art. 483 § 1 k.c. art. 484 § 1 k.c. Sąd stanął na stanowisku, że co prawda powódka nie była zobowiązana do wykazywania wysokości szkody, jednakże nie było to tożsame z brakiem obowiązku dowodzenia, że w ogóle jakąkolwiek szkodę co do zasady, powódka poniosła. Kara umowna jest bowiem formą j naprawienia szkody, a zatem...
I ACa 1055/14 7 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Krzysztof Sobierajski

Wyrok z 7 listopada 2014, sygn. I ACa 1055 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 329.871,01 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...artych w umowie nie była wystarczająca ustna akceptacja aneksu. Inwestor podpisał jedynie aneks jednostronicowy i tylko w zakresie wynikającym z jego treści, umowa między stronami została zmodyfikowana. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W niniejszej sprawie zobowiązanie zostało wykonane w całości, roszczenie o zapłatę kary umownej ma zatem podstawę w nienale...
I ACa 1045/14 7 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Krzysztof Sobierajski

Wyrok z 7 listopada 2014, sygn. I ACa 1045 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2.074.432,94 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ości, w jakiej zostało złożone oraz zaakceptowanie sprzecznej z zasadami współżycia społecznego wykładni oświadczeń woli składających się na stosunek prawny łączący strony, c) niewłaściwe zastosowanie art. 483 § 1 kc w zw. z art. 5 kc i 475 kc, d) niewłaściwe zastosowanie art. 455 kc i art. 481 kc oraz niezastosowanie art. 476 kc. Strona skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa również co do kwoty 1.380.165 zł oraz rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w obu instancjach, ewentualnie o uch...
IV CSK 95/14 7 listopada 2014 Sąd Najwyższy Anna Owczarek

Wyrok SN z 7 listopada 2014, sygn. IV CSK 95 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zywano także na naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 379 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c., art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 3531 k.c., art. 355 k.c. w zw. z art. 354 k.c., art. 6 k.c. w zw. z art. 647 k.c., art. 483 § 1 k.c. i art. 498 § 1 k.c. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku, a także wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania, ewentualnie – o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co na...
I ACa 729/14 7 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 7 listopada 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 2700 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie

Teza Określona w art. 232 zdanie drugie k.p.c. możliwość dopuszczenia dowodu z urzędu oznacza powinność dopuszczenia dowodu z urzędu w sytuacjach wyjątkowych, wymagających ochrony interesu publicznego, także gdy istnieje podejrzenie, że strony prowadzą proces fikcyjny lub zmierzają do obejścia prawa, a ponadto w razie rażącej niepora...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...o, że jeśli nawet powód hipotetycznie mógł skutecznie odstąpić od umowy to tylko w zakresie niewykonanej części w myśl art. 491 § 2 k.c., gdyż świadczenie powoda jest świadczeniem podzielnym, 2. naruszenie art. 483 k.c. i art. 494 k.c. przez przyjęcie, że powodowi przysługuje kara umowna mimo, że roszczenie powoda wynikające z odstąpienia od umowy - w postaci kary umownej stanowiącej surogat odszkodowania za szkodę spowodowaną przez dłużnika niewykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy, od której odstąpiono jak też o zwro...
II Ca 1652/14 6 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Krzysztof Wąsik

Wyrok z 6 listopada 2014, sygn. II Ca 1652 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 2.790 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...500 zł * 0,3% * 60 = 2.790; II etap - 23.860 zł * 0,3% * 122 = 8.732,76). Spór stron koncentrował się wokół winy powodów w niedotrzymaniu terminów, bowiem jest to podstawowa przesłanką roszczenia na podstawie art. 483 k.c. Zgodnie z art. 471 k.c. to dłużnika obciąża ciężar udowodnienia braku winy w nienależytym wykonaniu zobowiązania. W przedmiotowej sprawie postępowania dowodowe nie pozwoliło na uwolnienie powodów od winy, a nawet potwierdziło jej istnienie po ich stronie. Powodowie zawarli umowę ze stroną pozwaną w zakresie pr...
I ACa 501/14 6 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 6 listopada 2014, sygn. I ACa 501 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 3617 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...z strony kwestionowana. Sąd wskazał, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (art. 483 §1 k.c.). Zobowiązany do zapłaty tej kary może bronić się zarzutem - podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody stosownie do art. 471 - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Mając na uwadze powyższe, w szczególności...
VI GC 333/13 5 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Renata Bober

Wyrok z 5 listopada 2014, sygn. VI GC 333 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 195.302 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nie jak w niniejszym przypadku. Dodać trzeba też, że wprawdzie strony w umowie z dnia 9 września 2010 r. zastrzegły karę umowną na wypadek opóźnienia zakończenia robót przez powoda, stosownie zaś do treści art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Zakres odpowiedzialności dłużnika z tytułu kar umownych wiąże się jednak z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej przewi...
I ACa 483/14 5 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Idasiak-Grodzińska

Wyrok z 5 listopada 2014, sygn. I ACa 483 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 17.600 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...455 k.c. w zw. art. .481 k.c., (...) od dnia 29 września 2012r. był uprawniona do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności. Kierując się powyższym tokiem rozumowania na podstawie § 7 umowy w zw. art. 483 k.c., art. 10 prawa wekslowego, art. 481 k.c., art. .455 k.c. w zw. art. 496 k.p.c. Sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w postępowaniu nakazowym z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie IX GNc 1130 12 w części - to jest co do zapłaty kwoty 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) wr...
III Ca 1237/14 4 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Wyrok z 4 listopada 2014, sygn. III Ca 1237 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ojawiły się wady i te wady były no nie mniej jednak trzeba wziąć pod uwagę zakres umowy. I tutaj zdaniem Sadu Rejonowe..., Okręgowego zasadny jest również zarzut drugi apelacyjny mianowicie naruszenia artykułu 483 Kodeksu cywilnego o karze umownej, ponieważ Sąd Rejonowy no błędnie ustalił, iż umowa pisemna rozciąga się na wszelkie stosunki umowne między stronami. To stwierdzenie no nie znajduje odbicia w przeprowadzonym materiale dowodowym w szczególności w umowie pisemnej łączącej strony, ponieważ należy wskazać wyraźnie prze...
VI GC 369/14 3 listopada 2014 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Łukasz Kozakiewicz

Wyrok z 3 listopada 2014, sygn. VI GC 369 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 8 166,40 zł Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wnych niż żądanie zapłaty wynagrodzenia za dostawę energii elektrycznej. W pierwszym wypadku podstawę faktyczną stanowi bowiem nienależyte wykonanie zobowiązania, na wypadek którego zastrzeżono karę umowną (art. 483 k.c.). W drugim przypadku, roszczenie wynika z faktu zawarcia umowy oraz – dla potrzeb ustalenia wysokości świadczenia – jej wykonania (art. 535 k.c.). Powód w toku procesu konsekwentnie twierdził, że przedmiotem roszczenia jest wynagrodzenie za dostawę energii elektrycznej, co już na wstępie eliminowało koniecznoś...
I C 740/11 31 października 2014 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Rafał Cieszyński

Wyrok z 31 października 2014, sygn. I C 740 11

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Podstawowym instrumentem prawnym służącym dokonywaniu tego rodzaju kontraktowych ustaleń jest kara umowna, określona w art. 483-484 k.c. Jak stanowi przepis art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara umowna). Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie ugruntowane jest stanowisko zgodnie z którym, zakres odpowiedzialn...
VI Ga 366/14 31 października 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Beata Hass-Kloc

Wyrok z 31 października 2014, sygn. VI Ga 366 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e ,ze to pozwana pozostawała w zwłoce wobec powoda co uzasadniało nałożenie kary umownej w sytuacji gdy w rzeczywistości strona pozostającą w zwłoce był powód który nie ofiarował pozwanej drewna do odbioru; art. 483 kc w zw. z art., 476 kc , 471 kc 486 kc polegające na błędnej subsumcji ustalonego stanu faktycznego i uznaniu zasadności roszczeń powoda mimo braku faktu nie wykonania umowy z winy pozwanej; art. 535 kc w zw. z art. 487-497 kc polegające na błędnej wykładni tych przepisów i tym samym na uznaniu ,że to obowiązkiem poz...
I ACa 561/14 31 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 31 października 2014, sygn. I ACa 561 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 2700 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nia pieniężnego, lecz przyjmuje świadczenie realizowane przez swojego kontrahenta, naruszając własny obowiązek zaniechania w stosunku do Skarbu Państwa. Naliczenie kary umownej przez pozwaną nie naruszało więc art. 483 § 1 k.c., zastrzeżenie tego zakazu w umowach łączących strony nie mogło tym samym stanowić przyczyny ich nieważności w tej części. Odmienne stanowisko skarżącej nie zasługiwało natomiast na uwzględnienie, nie został także wykazany przez skarżącą zarzut złożenie oświadczenia o potrąceniu kary umownej przez...
I ACa 392/14 30 października 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 30 października 2014, sygn. I ACa 392 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 135.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...od wyroku wniosły obie strony. Powód zaskarżył wyrok w części oddalającej powództwo zarzucając naruszenie: - art. 750 k.c. poprzez uznanie, że przedmiotem umowy były również pobocza drogi i pas awaryjny; - art. 483 § 1 k.c. poprzez uznanie, że obciążenie powoda karą umowną jest uzasadnione; - art. 484 § 2 k.c. poprzez uznanie, że nie występują przesłanki do miarkowania kary umownej, podczas gdy wynagrodzenie za dwa dni, za które naliczona karę, jest prawie pięciokrotnie wyższe od wysokości tej kary; - art. 232 k.p.c. w zw. z...
I ACa 437/14 30 października 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Elżbieta Karpeta

Wyrok z 30 października 2014, sygn. I ACa 437 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 27.382,19 zł · zasądzenie
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...m samym powództwo o zapłatę 11.955,60 zł (za kwiecień 2012r.) i 27.382,19 zł (za okres od 23 stycznia do 31 marca 2012r.) było zasadne, a podstawę prawną jego uwzględnienia stanowiły regulacje art. 710 k.c. i art. 483 § 1 k.c. Jeśli idzie o odsetki od tych świadczeń to roszczenie o ich zasądzenie – w oparciu o art. 481 § 1 i 2 w zw. z art. 455 k.c. – było zasadne dopiero od wezwaniu do spełnienia świadczenia, a zatem od kwoty 27.382,19 zł – od 17 kwietnia 2012r., a od kwoty 11.955,60zł – od 29 maja 2012r. Uwzględnieniu pow...
VI GC 226/13 29 października 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Barbara Frankowska

Wyrok z 29 października 2014, sygn. VI GC 226 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...2013 r. Sąd oddalił. Należało bowiem uwzględnić termin niezwłoczny do zapłaty skoro pismo to było pierwszym wezwaniem do zapłaty (art. 455 kc). W pozostałym zakresie, tj. co do kwoty 2.000.000 zł – na mocy art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 6 ust. 3d porozumienia - Sąd powództwo oddalił wobec braku podstaw do naliczenia przedmiotowej kary umownej przez powoda wobec pozwanego. W przedmiocie kosztów postępowania Sąd Okręgowy orzekł na mocy art. 108 § 1 k.p.c. i art. 100 k.p.c. oraz § 6 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w s...
XII Ga 289/14 29 października 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Agata Pierożyńska

Wyrok z 29 października 2014, sygn. XII Ga 289 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...astrzeżenie odsetek w kwocie przewyższającej czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP nie powoduje ex tunc nieważności takiego postanowienia, a ma taki skutek, ze należą się odsetki maksymalne, art. 483 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że zastrzeżone kary umowne zostały zastrzeżone z naruszeniem przepisów ustawy. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Apelacja jest nieuzasadniona. Sąd Okręgowy nie może podzielić żadnego z podniesionych zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego i pr...