Baza orzeczeń sądowych

...tytułu kar umownych do dnia 21 czerwca 2004 roku. W tych okolicznościach faktycznych powództwo jest uzasadnione. Strony łączyła umowa o roboty budowlane. W treści umowy strony postanowiły w ramach swobody umów (art. 353 1 k.c.) zawrzeć postanowienie regulujące skutki nieterminowego zakończenia robót budowlanych a to w § 12 pkt 2b stanowiąc , że w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest on obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy. Powyższy zapis umowy jest zgodny z art. 483 § 1 k.c. oraz art. 48...

...kt 1 k.p.c., powód wnosił o jego „zmianę” i orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu. Wskazał na naruszenie przepisów: art. 65 k.c. przez pominięcie zawartych w tym przepisie dyrektyw wykładni oświadczeń woli, art. 353 § 1 k.c. przez nieuwzględnienie, że w wyniku podpisania umowy o współpracy między stronami powstał stosunek zobowiązaniowy, art. 353 1 k.c. umożliwiającego stronom ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym dopuszczalne było zastrzeżenie w umowie, że naprawienie szkody w...

...24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe, art. 385 w zw. z art. 386 § 1, art. 47912 § 1 i art. 495 § 3 k.p.c., jak również przepisów prawa materialnego – art. 509 w zw. z art. 390 § 2 i art. 158 k.c. i art. 353 § 1 k.c. Strona skarżąca wnosiła o uchylenie zaskarżonego wyroku i jego zmianę polegającą na uwzględnieniu apelacji i odrzucenie pozwu ewentualnie oddalenie powództwa (w istocie o uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa). Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Odnosząc się do najdalej idącego zarzutu niewa...