Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

272 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 493 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

272 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 457/16 27 września 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 27 września 2016, sygn. I ACa 457 16

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...zakwalifikować jako zwłoki pozwanej ( art. 491 i 492 k.c. ) odmowę spełnienia świadczenia przez pozwaną ( art. 492 (2) k.c.). Nie można jej zakwalifikować także jak o następczej niemożliwości świadczenia ( art. 493 i 495 k.c.). Następnie Sad Okręgowy wyraził pogląd, że uznanie łączącej strony umowy za umowę przedwstępną uniemożliwia powodowi dochodzenie roszczeń z tytułu kontraktu sprzedaży. W tym wypadku nie przysługują mu zatem uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne. Inny niż wskazany przez sprzedawcę rok produkcji sam...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1837/15 22 września 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Kuracka

Wyrok z 22 września 2016, sygn. VI ACa 1837 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...Sąd Okręgowy miał na uwadze, że powódka argumentowała, iż jej obowiązek zwrotu powyższej kwoty wygasł względem pozwanego, ponieważ w dniu 21 sierpnia 2009 r. odstąpiła od zawartej umowy powołując się na art. 493 k.c., co oznacza, że nie istnieje roszczenie, które było podstawą do wykonania obowiązku objętego aktem notarialnym z dnia 27 czerwca 2007 r. Powyższe twierdzenie Sąd I instancji uznał za niezasadne, albowiem w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz w dniu wydania tytułu wykonawczego na powódce ciążył obowiązek zapł...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 885/15 7 września 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Maryla Domel-Jasińska

Wyrok z 7 września 2016, sygn. V ACa 885 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
.... 471 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznego, tj. tego, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które pozwany odpowiedzialności nie ponosi; h) art. 471 k.c. w zw. z art. 493 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznego, w którym świadczenie pozwanego stało się niemożliwe (zakładając z ostrożności że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które pozwany ponosi odpowiedzialność), przy czym powód nie udowodnił przesłanek odpowiedzialności pozwanego a p...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 409/16 15 lipca 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 15 lipca 2016, sygn. I ACa 409 16

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...niemożliwość świadczenia zaistniała dopiero po powstaniu zobowiązania, konsekwencje prawne, jakie wywołuje ten stan, określają przepisy regulujące skutki niewykonania zobowiązania – art. 471 i 475 k.c. oraz art. 493 i 495 k.c. Sąd I instancji podał, iż podziela pogląd wyrażony w uzasadnieniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 września 2015 roku, sygn. akt I ACz 1431 15 (oddalającego zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia roszczenia w niniejszej sprawie), zgodnie z którym przyjąć należy, i...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 191/16 30 czerwca 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 30 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Z art. 483 § 1 k.c. wynika bowiem, że kara umowna jest związana z odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. W klauzulach umownych przewidujących karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy nie chodzi bowiem o swego rodzaju sankcję finansową wobe...

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...ku obligacyjnego uprawnienia prawnokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych – art. 491 i art. 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635 , art. 636 § 1 i art. 640 k.c.). W klauzulach umownych przewidujących karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy nie chodzi bowiem o swego rodzaju sankcję finansową wobec dłużnika z umowy wzajemnej za samo skorzystanie przez stronę przeciwną z uprawnienia do odstąp...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 159/16 23 czerwca 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mieczysław Brzdąk

Wyrok z 23 czerwca 2016, sygn. I ACa 159 16

Teza umowa kupna-sprzedaży ruchomości oznaczonej co do tożsamości ma charakter zobowiązująco-rozporządzający. Tym samym i rozwiązanie tej umowy, w sytuacji gdy nie została wykonana w całości, rodzi skutki obligacyjne i rzeczowe.

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...S. (1) oświadczył jej że nie zapłaci za samochód, lecz tylko to, że poprosił ją, by w celach uniknięcia obowiązku zapłaty podatku, oddać samochód do komisu. Również nie zostały spełnione okoliczności z art. 493§1 kc. Nie zostało wykazane, by w okresie pomiędzy zawarciem umowy kupna-sprzedaży, a umowy komisu jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana. Dodać należy, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem niemożność wykonania zobowiązania...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1227/15 8 czerwca 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 8 czerwca 2016, sygn. I ACa 1227 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...ę, co skutkowało niezasądzeniem zadośćuczynienia w całości lub części, 5)art. 488 § 1 k.c. poprzez pominięcie, że umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ma charakter wzajemny, 6)art. 491 § 1 k.c. i art. 493 § 1 k.c . poprzez ich pominięcie, zwłaszcza w aspekcie wezwania powoda pozwanej do poprawy zasięgu i umożliwienia korzystania z sieci (telefonu) i możliwości odstąpienia, 7)art. 7 pkt. 2 i pkt. 5; art. 23 ust. 1; art. 26 ust. 1 pkt. 1-3; art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych, poprzez ich błędną wykładnię, a co z...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 52/16 18 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Borowska

Wyrok z 18 maja 2016, sygn. I ACa 52 16

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...u współdziałania ze strony zamawiającego w wykonaniu umowy oraz celowe działanie pozwanego uniemożliwiające jej wykonanie. Okoliczności te - zdaniem powoda - uzasadniać miały odstąpienie od umowy na podstawie art. 493 § 1 k.c., który stanowi, że jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. Niemożliwość...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 898/15 13 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Maryla Domel-Jasińska

Wyrok z 13 maja 2016, sygn. V ACa 898 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...sobie trzeciej, świadczenie pozwanego, polegające na wydaniu towaru, stało się niemożliwe. Niemożliwość świadczenia wzajemnego, będąca skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zobowiązany (art. 493 k.c.), bo tak Sąd Okręgowy ocenił zbycie przez pozwanego towaru osobie trzeciej, mimo ciążącego zobowiązania w postaci wydania przedmiotu umowy sprzedaży powodowi, uprawniała powoda do dokonania wyboru pomiędzy roszczeniem odszkodowawczym, za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania, a odstąpieniem od umowy. Sąd...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI GC 404/16 9 maja 2016 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Mariusz Zawicki

Wyrok z 9 maja 2016, sygn. XI GC 404 16

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...e. Takie zachowanie, zasadnie, pozwany odczytał jako zmierzające do obniżenia ceny, na co pozwany nie mógł sobie pozwolić. W tej sytuacji pozwany skutecznie od umowy odstąpił stosownie do treści art. 552 k.c. i art. 493 § 1 k.c. Wobec skutecznego odstąpienia od umowy brak jest podstawy do naliczania kary umownej albowiem w takiej sytuacji strony, stosownie do cytowany norm, miały obowiązek dokonania wyłącznie wzajemnego rozliczenia w zakresie transakcji faktycznie wykonanych. Gdyby uznać te okoliczności za niewystarczające, przy przyję...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I CSK 306/15 29 kwietnia 2016 Sąd Najwyższy Józef Frąckowiak

Wyrok SN z 29 kwietnia 2016, sygn. I CSK 306 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...r. uchwałę Sądu Najwyższego z 11 września 1997 r., III CZP 39 97, OSNC 1997, nr 12, poz. 191). Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza – przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. – cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Wątpliwości interpretacyjne, które nie dają się usunąć w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli, powinny być rozstrzygnięte na niekorzyść strony, która zredagowała tekst je wywołujący (in dubio contra proferentem). Ryzyko nie...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
III APa 3/16 19 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Krystian Serzysko

Wyrok z 19 kwietnia 2016, sygn. III APa 3 16

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...2 k.c. w zw. z art. 300 k.p. poprzez niedostrzeżenie, iż zapłata na rzecz powoda udziału w zyskach, odbywała się w oparciu o stosowaną pomiędzy spółkami (...) konstrukcję świadczenia na rzecz osoby trzeciej (art. 493 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.), a co za tym idzie w zakresie, w jakim S. S. składała powodowi i (...) Sp. z o.o. coroczne oświadczenie o obliczeniu i wypłacie na rzecz powoda udziału w zyskach, znajdował zastosowanie przepis art. 493 § 2 k.c.,który wykluczał cofniecie oświadczenia w tym zakresie; 3) przepisów art. 84...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 109/14 1 marca 2016 Sąd Rejonowy w Gryfinie Magdalena Dąbrowska

Zarządzenie z 1 marca 2016, sygn. I C 109 14

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...łało zamierzonego skutku, a zatem było nieskuteczne. Prawo odstąpienia od umowy ma strona w przypadku zwłoki kontrahenta w wykonaniu zobowiązania (art.491 i art.492 k.c.), w przypadku niemożliwości świadczenia (art.493 k.c.), jak również z przyczyn wadliwego wykonywania dzieła (art.636 k.c.) lub stwierdzenia istotnych wad dzieła nie dających się usunąć (art.637§2 k.c. w brzmieniu z dnia realizacji umowy i oświadczenia powódki o odstąpieniu od umowy). Dwa pierwsze przypadki nie znajdą zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem świa...
#Sąd Rejonowy w Gryfinie #I Wydział Cywilny #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
V ACa 936/15 12 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 12 lutego 2016, sygn. V ACa 936 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...obligacyjnego uprawnienia prawo kształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art.395 § 1 k.c. i art.492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych – art.491 i 493 k.c. oraz szczególnych np. art.560 § 1 k.c., art.635 k.c.,636 § 1 k.c. i art. 640 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy powstaje dopiero w wyniku wykonania tego uprawnienia kształtującego. Na skutek odstąpienia od umowy w sytuacjach objętych hipotezą art. 494 k.c. następuje- na podstawie...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
II C 157/12 10 lutego 2016 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi K. Turbiński

Wyrok z 10 lutego 2016, sygn. II C 157 12

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...nia 2 sierpnia 2010 roku W. K. (2) wniosła o zasądzenie od pozwanych L. P. (1) i B. P. (1) kwoty 39.200 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; jako podstawę tego żądania wskazano art. 493 kc. Wskazała także, iż w razie niepodzielenia przez Sąd stanowiska reprezentowanego przez powódkę, a ernatywnie wnosi o zasądzenie od pozwanych L. P. (1) i B. P. (1) kwoty 13.697,19 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż w dniu 1 grudnia 2006...
#Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi #II Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I CSK 125/15 15 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Antoni Górski

Wyrok SN z 15 stycznia 2016, sygn. I CSK 125 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...każdego wypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających sprzedawcy dostarczenie samochodu, a więc także sytuacji, w której są to okoliczności wywołane postępowaniem sprzedawcy. Uznał, że - w świetle art. 493 § 1 k.c. - postanowienie to wprowadza konsumenta w błąd, skoro wskazuje, że to sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, zaś kupującemu przysługuje - co najwyżej - prawo do zwrotu zaliczki, a nie przewiduje, że może on mieć prawo do odszkodowania. Zasadne jest wobec tego założenie, że kwestionowane postan...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I CSK 1083/14 15 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Antoni Górski

Wyrok SN z 15 stycznia 2016, sygn. I CSK 1083 14

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...r. uchwałę Sądu Najwyższego z 11 września 1997 r., III CZP 39 97, OSNC 1997, nr 12, poz. 191). Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza – przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. – cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Wątpliwości interpretacyjne, które nie dają się usunąć w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli, powinny być rozstrzygnięte na niekorzyść strony, która zredagowała tekst je wywołujący (in dubio contra proferentem). Ryzyko nie...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
II PK 299/14 12 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Beata Gudowska

Wyrok SN z 12 stycznia 2016, sygn. II PK 299 14

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...tosowanie w sytuacji gdy działania przełożonego służbowego strażaka nie będące wykonywaniem władzy publicznej, wyrządziły mu szkodę; (-) art. 111a zdanie drugie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zw. z art. 493 k.c. poprzez ich błędną wykładnię skutkującą ich niezastosowaniem, podczas gdy strona powodowa wykazała, że pozwany swojego zobowiązania nie wykonał, zaś z uwagi na zwolnienie ze służby świadczenie pierwotne na rzecz powoda nie może zostać zrealizowane; (-) art. 97c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej poprzez...
#Sąd Najwyższy #Izba Pracy #Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
II C 2860/14 11 stycznia 2016 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Zarządzenie z 11 stycznia 2016, sygn. II C 2860 14

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
..., że niemożliwym z winy pozwanej stało się zawarcie umowy właściwej tj. umowy sprzedaży miejsca postojowego w formie aktu notarialnego, powodowie odstąpili od umowy i wezwali do zwrotu kwoty 14.980 zł zgodnie z art. 493 § 1 k.c. i art. 494 k.c. (pozew k. 3-7) W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powodów na rzecz pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu strona pozwana potwierdziła, że strony zawarły umowę przedwstępną, przy czym podniosła,...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #II Wydział Cywilny #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I ACa 1285/15 30 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 30 grudnia 2015, sygn. I ACa 1285 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...nane za nienależyte wykonanie przez nią zobowiązania umownego. Powyższa czynność prawna nie skutkowała utratą bytu prawnego przez pozwanego, czyniąc świadczenie powódki niemożliwym do wykonania. Stosownie do art. 493 § 1 k.c. jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może według swojego wyboru albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania albo od umowy odstąpić. Nie zaszła także zdaniem Sądu niemo...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I CSK 1005/14 17 grudnia 2015 Sąd Najwyższy Agnieszka Piotrowska

Wyrok SN z 17 grudnia 2015, sygn. I CSK 1005 14

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...onych na niego mocą porozumienia obowiązków, w szczególności w zakresie wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej, pozwany dokonał skutecznego odstąpienia 6 od przedmiotowego porozumienia. Uprawnienie to wynikało z art. 493 § 1 k.c. i art. 491 § 2 k.c. Zatrzymana przez pozwanego kwota stanowiła legalne i prawidłowe następstwo bezczynności powoda w zakresie zabezpieczenia oraz gwarancji wynikających z umowy, stanowiącej niewykonanie świadczenia wzajemnego, które miało nastąpić w pierwszej kolejności przed świadczeniem drugiej strony. W...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
V GC 508/15 16 grudnia 2015 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie J. Dams

Wyrok z 16 grudnia 2015, sygn. V GC 508 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...enił, iż na początku sierpnia 2013r. pozwana skutecznie odstąpiła od umowy wskutek złożonego przez siebie w piśmie z dnia 6 sierpnia 2013r. oświadczenia. Podstawę prawną takiego odstąpienia stanowił przepis art.493 § 2 k.c. (ew. art.485 § 2 k.c.). Wobec takiego ustalenia brak było podstawy do obciążenia pozwanej przez operatora należnościami z faktury nr (...) z dnia 21 września 2013r. (strona powodowa nie wykazała dokładnie przedmiotu zafakturowanych należności, przy czym w okresie tym zawiesiła już pozwanej możliwość wykon...
#Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1079/15 4 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 4 grudnia 2015, sygn. I ACa 1079 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...m, który został odsunięty na oznaczony termin przyszyły, nie można uznać, zgodnie art. 491 § 1 k.p.c., za skuteczne wyznaczenie drugiej stronie umowy dodatkowego terminu na jej wykonanie. Uznając, że art. 492 i art. 493 k.c., czyli przepisy, które mogą stanowić podstawę skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez wyznaczenia drugiej stronie dodatkowego termin na jej wykonanie, nie mają w tej sprawie zastosowania, Sad Okręgowy podzielił stanowisko pozwanej przez uznania, że do rozwiązania umów łączących strony do...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 558/15 3 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 3 grudnia 2015, sygn. I ACa 558 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...wykładni umowy jej celem; dotyczy to zresztą wszelkich oświadczeń woli składanych innej osobie. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. A w wyroku z dnia 9 października 2014 r., sygnatura akt I CSK 320 14 wskazał, że dyrektywy interpretacyjne zawarte w art. 65 k.c. odnoszą się zarówno do wszystkich kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k.c.). Następstw...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 824/15 2 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 2 grudnia 2015, sygn. I ACa 824 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...gowego - o powstaniu po stronie pozwanego stanu niemożliwości dalszych świadczeń wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosili powodowie. To uprawniało pozwanego do odstąpienia od umowy na podstawie art. 493 § 1 k.c. Zejście pozwanego z budowy, zwłaszcza po ostrzeżeniach kierowanych w stosunku do powodów, może być kwalifikowane jako skorzystanie z uprawnienia wynikającego z powołanej regulacji. Nawet gdyby uznać, że nie doszło do powstania niemożliwości świadczenia ze strony pozwanego, to w zaistniałej sytuacji pozwan...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IX C 2583/14 30 listopada 2015 Sąd Rejonowy w Opolu Joanna Zapała-Garbacz

Wyrok z 30 listopada 2015, sygn. IX C 2583 14

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...owi w styczniu 2014 r. wraz z odsetkami ustawowymi. Pozwany w piśmie z dnia 19 sierpnia 2014 r. odmówił wypłaty żądanej kwoty i podtrzymał swoje stanowisko. Powód wskazał podstawę prawną swojego żądania tj. art. 493 § 2, 494 k.c. domagając się zwrotu zaliczki w wysokości 600 zł oraz różnicy w cenie wykupionych wczasów tj. kwoty 2.443 zł. Pozwana (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. w odpowiedzi na pozew z dnia 24 grudnia 2014 r. wniosła o oddalenie powództwa w całości ponadto o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów proce...
#Sąd Rejonowy w Opolu #IX Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III CZP 83/15 20 listopada 2015 Sąd Najwyższy Marian Kocon

Uchwała SN z 20 listopada 2015, sygn. III CZP 83 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...uchomości wskazanego w art. 491 § 1 k.c. w sytuacji gdy kupujący uiścił jedynie część umówionej ceny, zaś z zapłatą pozostałej części ceny pozostaje w zwłoce, a nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 493 § 2 k.c.?" podjął uchwałę: Dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne (art. 491 § 1 k.c.). 2 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 14 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w T. uwzględnił w c...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #uchwała SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 849/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 10 listopada 2015, sygn. I ACa 849 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...pod boiskami sportowymi; 6 naruszenie art. 647 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że powodowi przysługuje brakująca część wynagrodzenia za roboty budowlane w kwocie 88 648, 19 zł; 7 naruszenie art. 493 k.c. k.c. przez niezastosowanie i przyjęcie, że powód nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy za okres 37 dni roboczych; 8 naruszenie art. 498 k.c. przez jego niezastosowanie i przyjęcie nieskuteczności potrącenia przez pozwanego kary umownej w kwocie 88 648, 19 zł, naliczonej za nieter...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 247/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 10 listopada 2015, sygn. V ACa 247 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...onosi pozwany. Po zaprzestaniu prac przez powoda i opuszczeniu placu budowy, pozwany zatrudnił kolejnego wykonawcę, który z powodzeniem wykonał resztę prac zamówionych uprzednio u powoda, co oznacza że hipoteza z art. 493 k.c. nie ma zastosowania w sprawie. Powód nie wykazał także, aby wykonanie przez niego zobowiązań po ustalonym terminie nie miało znaczenia z uwagi na właściwość zobowiązania lub zamierzony cel umowy znany pozwanemu. Przeciwnie, powód nawet w piśmie z dnia z dnia 12 lutego 2008r., w którym zawarł oświadczenie o od...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 355/15 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 30 września 2015, sygn. I ACa 355 15

Podstawa prawna
art. 493 kc Niemożliwość jednego ze świadczeń
...ecznictwie poglądem z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej (tak. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.11.2014 r., III CSK 320 13, LEX nr 1622128). W sprawie niniejszej celem uregulowania zawartego w § 3 pkt 3 umowy było rozłożenie pomiędzy obydwie strony kosztów napraw i remontów hali sportowej, która ze względ...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie