Baza orzeczeń sądowych

...10, OSNP 2012 11-12 135. W wyroku z 7.04.2011 r. Sąd Najwyższy uznał, że podnoszony w takim przypadku przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.). W sytuacji zaistniałej w cytowanej sprawie zachowanie powódki wynikało z oddalenia jej powództwa o zadośćuczynienie jako przedwczesnego. Powódka nie kwestionowała tego orzeczenia przez wniesienie apelacji. Zdaniem sądu apelacyjnego, w rozpoznanej sprawie możliwa i przede wszystkim konieczna jest ocena prawna roszcz...

...kody, gdyż inwestor nie wskazał żadnej szkody ani niebezpieczeństwa powstania szkody. Dlatego obciążenie wykonawcy karą po zakończeniu budowy było sprzeczne z przeznaczeniem prawa do kary umownej i na podstawie art. 5 K.c. powództwo zostało oddalone. Sąd Okręgowy odniósł się następnie do problemu reprezentacji pozwanego. Pismem z 9 grudnia 2013r. pozwany wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 174 § 1 p.2 K.p.c. ze względu na spór co do składu zarządu strony pozwanej. W toku procesu udziały w pozwanej spółce z o.o....

...podarczą i wobec tego okres przedawnienia wynosi 10 lat, lub ewentualnie, w sytuacji ustalenia, że roszczenie powódki ulegało przedawnieniu z upływem trzech lat: 2) obrazę prawa materialnego, a mianowicie przepisu art. 5 k.c. przez jego pominięcie i nie uwzględnienie nadużycia przez pozwaną zarzutu przedawnienia roszczenia powódki. Wskazując na powyższe podstawy zaskarżenia, powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania według norm przepisa...

...z powołanymi przepisami orzekł o oddaleniu odwołania jako bezzasadnego. Apelację od przedstawionego orzeczenia wywiodła ubezpieczona, zaskarżając wyrok w całości. Powołując się na zarzut naruszenia przepisu art. 5 k.c. w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 8, poz. 43 ze zm.) oraz pominięcia zarówno przez organ rentowy, jak i Sąd I instancji, okresu od 9 gru...

...zenia przez powoda, Sąd pierwszej instancji wskazywał, że okoliczności podnoszone w tym zakresie przez pozwanych nie były co do zasady kwestionowane przez powoda, a zarzut ten należy rozpatrywać z punktu widzenia art. 5 k.c., bowiem dotyczy on obowiązku uczciwego, zgodnego z prawem i lojalnego postępowania stron umowy. Sąd Rejonowy uznał, iż żądanie powoda jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż zmierza w rzeczywistości do przerzucenia skutków niewłaściwej, a nawet sprzecznej z prawem działalności byłego zarządu...

...tnik zaprzestał spłaty lub stał się niewypłacalny W tych warunkach obniżenie zasądzonej przez Sąd Rejonowy dopłaty na rzecz wnioskodawczyni stałoby w sprzeczności także z zasadami współżycia społecznego (art. 5 kc). Mając na uwadze wszystkie powyższe rozważania należało apelację oddalić jako nieuzasadnioną na podstawie art. 385 kpc. O kosztach postępowania między stronami za II instancję orzeczono na zasadzie art. 520 § 1 kpc.

...eślonych w wyroku czyniłoby całkowicie nierealnym zaspokojenie roszczenia powoda, z drugiej zaś strony miał na względzie także interes powoda. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez pozwanego zarzutu naruszenia art. 5 k.c. Podkreślił, że w zakresie roszczeń o zachowek przepis ten może być stosowany zupełnie wyjątkowo. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. ustalając, że powód wygrał proces w 76%. Apelację od powyższego orzeczenia złożył powód skarżąc go w zakresie: punktu 2. w zakresie ilości i wysok...

...odsetek, bez weryfikacji zasadności tego żądania – przez wzgląd na wolę uniknięcia konfliktu z Powódką. Dalej pozwany kwestionował wysokość roszczenia, a także podniósł zarzut naruszenia przez Powódkę art. 5 k.c., na skutek nie sygnalizowania Pozwanemu istnienia opóźnień w płatnościach. Dalej wykazywał również, iż wskazane w pozwie liczby dni opóźnień są nieprawidłowe w świetle art. 115 k.c. (o dniach ustawowo wolnych od pracy) [Sprzeciw od nakazu zapłaty z załącznikami, k.1202 – 1241]. W dniu 19 lipca 2013 roku (da...

...cenie wygórowanego charakteru kary umownej. Nie jest to jednak kryterium decydujące, gdyż kara umowna nie pełni wyłącznie funkcji kompensacyjnej. Ponadto pozwany wskazał, że zmniejszenie kary umownej w oparciu o art. 5 k.c. jest niedopuszczalne, gdyż w art. 484 § 2 k.c. przewidziano wyczerpująco przesłanki zmniejszeniu kary. Pozwany wniósł o oddalenie dowodu z opinii biegłego, wskazując, że dowód taki nie może zmierzać do ustalenia okoliczności faktycznych, a jedynie do ich oceny. W sprawie nie został zaś przedłożony materiał do...

...tak – zdaniem Sądu Okręgowego – skorzystanie przez stronę pozwaną z zarzutu przedawnienia pozostawałoby, w realiach sprawy niniejszej, w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i wprost naruszałoby art. 5 kc. Zgłoszony przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia jest natomiast uzasadniony co do roszczenia o odszkodowanie, w wysokości 118.856 zł. za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 25 maja 2008 r. Roszczenie to przedawniało się w dniu 25 maja 2011 r., powodowie zaś zgłosili je w piśmie...

...kładała na nią kary umowne bez zabezpieczenia odpowiedzialności Inwestora; naruszało to również interesy właścicieli lokali. Wreszcie zaskarżona uchwala nr (...) naruszała prawo – materialne i formalne, tj. art.5 k.c. ze względu na konflikt interesów członka zarządu z pełnioną rolą wobec Inwestora oraz w części, w której dotyczyła zbycia wyodrębnionych lokali, w związku z brakiem formy notarialnej (art. 158 k.c.). Naruszono także art.32 ust.2 u.w.l. Zabrakło w programie zebrania punktu porządku obrad dotyczącego podjętej uc...

...tych wszystkich względów, skoro doszło do podniesienia zarzutu przedawnienia, a przekroczenie terminu było bardzo duże, brak było przesłanek do uznania, że zarzut ten naruszał zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Przeciwnie, stabilizacja wzajemnych relacji majątkowych członka i spółdzielni wymaga, aby okres niepewności co do istnienia wzajemnych roszczeń był jak najkrótszy. Ten wzgląd był dostateczny do uwzględnienia apelacji pozwanych bez potrzeby odnoszenia się do pozostałych zarzutów w niej podniesionych. Skutkował...

...to fakt oddziaływał na treść wydanego orzeczenia - art. 140 k.c. poprzez nieuwzględnienie faktu, że prawa własności do pieniędzy przekazanych przez powoda przysługują B. C. zgodnie z zasadami współżycia - art. 5 k.c. poprzez nieuwzględnienie zasad współżycia społecznego w zakresie ustalenia praw własności do środków pieniężnych art. 155 § 1 i 2 k.c. poprzez uznanie, że pieniądze zdeponowane na koncie w Sądzie Rejonowym w Gryficach w sprawie o sygn. akt VI Ns l 07 w przysługującym prawie własności B. C. zostały przeniesi...

...łączyła umowa zawarta na czas nieokreślony i w związku z tym możliwość jej wypowiedzenia bez względu na przyczynę powinna być zawsze dopuszczalna. Zdaniem Sądu żądanie powoda nie jest sprzeczne z treścią art. 5 k.c. – nie narusza zasad współżycia społecznego, ani też nie stanowi nadużycia prawa. W szczególności, że ochrona własności jest zasadą konstytucyjną, a w sprawie nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, które można by przeciwstawić prawu powoda. Jak wskazano już wcześniej, lokatorem w rozumieniu ustawy jest naje...

...nia świadczenia kierować do wybranych przez siebie dłużników. Wybór dokonywany przez wierzyciela nie podlega właściwie żadnym ograniczeniom, oczywiście poza generalną klauzulą nadużycia prawa podmiotowego z art. 5 k.c., które w niniejszej sprawie nie ma podstaw. Skarżąca nie wykazała, jaka to zasada współżycia społecznego została naruszona, skoro wobec zajmującego lokal mieszalny G. Z. zapadł wyrok zasądzający zaległe opłaty eksploatacyjne, zaś skarżąca nabyła w drodze dziedziczenia największy udział w przedmiotowym praw...

...aczającym norm związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności, a tym samym uznanie, że w sprawie nie doszło do zawinionego naruszenia dobra osobistego powoda w postaci godności; 3. naruszenia prawa materialnego art. 5 k.c. poprzez jego niezastosowanie pomimo, że przedmiotem ochrony w sprawie niniejszej były podstawowe prawa przysługujące każdej jednostce ludzkiej w tym również skazanemu. W konkluzji do tak sformułowanych zarzutów powód wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części i uwzględnienie powództwa w całości, przyznanie...

...8 stycznia 2014 r. Sąd nie podzielił przy tym argumentów strony powodowej, że zgłoszenie przez pozwanych zarzutu przedawnienia stanowi sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nadużycie prawa, co zgodnie z art. 5 k.c. nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. W orzecznictwie dominuje pogląd, że sąd jedynie wyjątkowo może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2006 r., IV CK 380 05, Lex nr 179977 oraz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyż...

...otu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany wskazywał, że powód nie wykonał na jego rzecz żadnej skutecznej czynności, powołał się na naruszenie zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.) oraz wyzysk, podniósł nadto zarzut przedawnienia roszczenia. Postanowieniem z dnia 4 lutego 2011r. Sąd Okręgowy odmówił odrzucenia pozwu. Wyrokiem z dnia 30 września 2013r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 119.550 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25 stycznia 2009r. do dnia...

...prawiedliwione, ale aktualnie, jest ono przedwczesne. Powyższe rozstrzygnięcie w całości zaskarżyła apelacją powódka i podnosząc zarzuty, zarówno naruszenia prawa materialnego, jak i prawa formalnego, a także art. 5 k.c., wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, poniesionych przed Sądem pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym. W dniu 25 lutego 2014 r., strony zawarły umowę sprzedaży. De facto, umowa ta odpowiadała treścią żądaniu pozwu (k. 192-196 akt). W z...

.... 300 k.p., art. 58 § 1 w związku z art. 3531 k.c. w związku z art. 300 k.p. oraz art. 8 i 10 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 58 § 2 i 3 k.c. i art. 3531 k.c. w związku z art. 300 k.p., art. 5 k.c. w związku z art. 300 k.p. oraz art. 8 k.p., art. 508 k.c. w związku z art. 300 k.p., art. 392 k.c. w związku z art. 300 k.p., wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kwoty 50.000 zł z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie od pozwanej...

...tała spełniona, w związku z czym Sąd Rejonowy oceniając skutki przedmiotowego oświadczenia woli, prawidłowo odrzucił konstrukcję błędu po stronie pozwanej. Ponoszony przez apelującą zarzut nieuwzględnienia art. 5 k.c. przy wydawaniu wyroku także nie zasługuje na uwzględnienie. Przepis tego artykułu przewiduje brak ochrony prawa, które jest wykorzystywane w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (na które powołuje się apelująca) lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Jednakże pozwana nie wykazała,...

...z nią polskiego paszportu i numeru w ewidencji ludności. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Wyrok powyższy zaskarżyła powódka w całości, zarzucając: 1. Obrazę przepisów prawa materialnego: a. art. 5 k.c. poprzez nieuwzględnienie przy orzekaniu zasad współżycia społecznego, przemawiających za co najmniej równym traktowaniem wspólnoty majątkowej małżeńskiej powódki i B. B. (1) i wspólności łącznej spółki cywilnej (...); b. art. 6 k.c. poprzez błędne przyjęcie, że powódka nie naprowadziła Sądu orzekając...

...drogi, podlega oddaleniu. Zachodzą bowiem w ocenie Sądu I instancji szczególne okoliczności, które pozwalają uznać żądanie powodów za nadużycie prawa, które nie zasługuje na ochronę ze względu na treść art. 5 k.c. Stan, który istnieje w chwili obecnej, umożliwia powodom korzystanie z działki będącej przedmiotem sporu zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tej działki i w takim samym zakresie umożliwia im rozporządzanie nią. Nakazanie stronie pozwanej wydania powodom części działki będącej przedmiotem sporu dopro...

...ły uiszczone ani w całości ani w części, względnie uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Apelująca zarzuciła naruszenie prawa materialnego art. 222 § 1 k.c. w zw. z art. 5 k.c., przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przez nakazanie pozwanej opuszczenia zajmowanego lokalu w sytuacji, gdy przejściowy brak dokonywania opłat czynszowych wynikał z jej bezradności życiowej, a orzeczenie eksmisji pozbawi ją mieszkania w którym zamieszkuje przez większość swojego życia. Zarzuci...

...i Nefrologii Pediatrycznej we W. oraz (...) w Ł. Kliniki (...); 2. w zakresie punktu 2. wyroku obrazę przepisów prawa procesowego, która mogła mieć wpływ na rozstrzygnięcia, a mianowicie art. 102 k.p.c. w zw. z art. 5 k.c. polegające na niezastosowaniu zasady słuszności w sytuacji gdy szczególne okoliczności sprawy, w tym charakter dochodzonych przez powoda roszczeń odszkodowanych i sytuacja materialna powoda za tym przemawiają. W konkluzji tak sformułowanych zarzutów powód wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego...

...no naruszenie przepisu art. 121 pkt 4 kpc, skutkujące uznaniem, że stan faktyczny ustalony w sprawie nie uzasadnia przyjęcia, że bieg przedawnienia uległ zawieszeniu. Wreszcie podniesiono zarzut naruszenia przepisu art. 5 kc, a to na skutek pominięcia, że podniesienie zarzutu przedawnienia było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. W obszernym uzasadnieniu apelacji wskazano, że organ założycielski SP ZOZ w P., tj. Rada Miasta P., by uniknąć dalszego, narastającego zadłużania szpita...

...st bowiem utrwalone stanowisko, zgodnie z którym przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter przepisów prawa publicznego, a zatem dla złagodzenia rygorów prawa ubezpieczeń społecznych nie stosuje się art. 5 k.c. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych niedopuszczalne jest powoływanie się na zasady współżycia społecznego, jako że prawo ubezpieczeń społecznych, w odróżnieniu od przepisów prawa pracy (art. 300 k.p.), nie zawiera normy o charakterze takiej klauzuli generalnej, ani też normy zezwalającej na stosowanie...

...ci powództwa, wynikającej z braku tytułu prawnego do lokalu, podlega oddaleniu, a to z uwagi na jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, oraz społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa własności (art. 5 kc). Nie jest bowiem kwestionowane to, jaki standard przedstawia sporny lokal. Przypomnieć można jedynie, że brak w nim toalety, bieżącej wody, że jest ogrzewany węglem. Mimo to pozwani uiszczają kwoty odpowiadające wysokością czynszowi opłacanemu przez zmarłą, a także opłaty za media. Czynią tak mimo niezwykle nis...

...ła16.461,01 zł. k. 3-8 . W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości, podnosząc zarzut nieważności podwyżki czynszu najmu z dnia 27 grudnia 2010 roku oraz wystąpienia przesłanek z art. 5 k.c. Ewentualnie, gdyby Sąd nie znalazł podstaw do oddalenia powództwa, pozwani wnieśli o: rozłożenie zadłużenia na raty oraz nieobciążanie pozwanych kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwani podnieśli, iż podwyżka czynszu do stawki odpowiadającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu jest bezskuteczna, bowiem osoba...

...iału Cywilnego Odwoławczego wydanego w dniu 5 listopada 2009 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt II Ca 792 09 i upłynął w dniu 20 listopada 2012 r.; 2)naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 118 k.c. w zw. z art. 5 k.c. poprzez niezastosowanie polegające na uwzględnieniu przez Sąd I instancji zgłoszonego przez pozwaną zarzutu przedawnienia w sytuacji, gdy skorzystanie przez pozwaną z przysługującego jej prawa do zgłoszenia zarzutu przedawnienia jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; 3)naruszenie prawa materialnego, a m...