Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 087 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 087 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 1555/16 13 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Bożena Wiklak

Wyrok z 13 czerwca 2017, sygn. I ACa 1555 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wykonawcy robót z ich zakończeniem. Między stronami sporna była jednak okoliczność, czy pozwanej rzeczywiście przysługuje wierzytelność podlegająca potrąceniu z wierzytelnością powoda. Jak stanowi przepis art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Strony w umowie zawartej w dniu 6 listopada 2012 r. zastrzegły karę umowną, którą miał zapłacić wykonawca za opóźnienie...
X GC 537/14 12 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi Renata Lewicka

Uzasadnienie z 12 czerwca 2017, sygn. X GC 537 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ara umowna za niewykonanie umowy w terminie została uzgodniona przez strony na wypadek zwłoki dłużnika (pozwanego). Powracając do zagadnienia samej kary umownej jako instytucji prawa cywilnego, stosownie do treści art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna, wbrew swej nazwie, nie jest karą w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz sankcją cywilnoprawną na wypadek niewyko...
VIII C 3855/14 12 czerwca 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartek Męcina

Wyrok z 12 czerwca 2017, sygn. VIII C 3855 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 2.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rezu atu, ma na celu wytworzenie dzieła. W niniejszej sprawie znajdują zatem zastosowanie postanowienia zawartej przez strony umowy o dzieło oraz przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, czyli kary umownej. W § 8 umowy z dnia 25 maja 2014 roku strony zastrzegły obowiązek zapłaty kary umownej w kwocie 2.000 zł. na wypadek niete...
I C 3270/16 12 czerwca 2017 Sąd Rejonowy w Słupsku Katarzyna Niemczyk

Wyrok z 12 czerwca 2017, sygn. I C 3270 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 1.059,58 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ązkowi nie sprostał. Na mocy przepisu art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Na mocy przepisu art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jak stanowi przepis art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego,...
I ACa 62/17 9 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 9 czerwca 2017, sygn. I ACa 62 17

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 100 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...iewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że umowa o zakazie konkurencji bez zapewnienia ekwiwalentu jako naruszająca zasady współżycia społecznego jest nieważna; 2 naruszenie prawa materialnego, a to art. 483 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie skutkujące oddaleniem powództwa. Mając na względzie powyższe zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 100 000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od...
XII Ga 725/16 8 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Krakowie Michał Niedźwiedź

Wyrok z 8 czerwca 2017, sygn. XII Ga 725 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 12 456,61 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dowa naliczyła karę umowną w związku z brakiem odbioru prasy w maju 2015 roku czyli do naliczenia kary umownej doszło na skutek niewykonania zobowiązania pieniężnego. Z tych względów Sąd Rejonowy na podstawie art. 483 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. i par. 5 ust. 3 umowy stron powództwo w tym zakresie oddalił. W apelacji od pkt III w tego wyroku strona powodowa podniosła, że sprzedaż prasy dla pozwanej składała się z kilku różnych świadczeń, a płatność za prasę nie następowała po zamówieniu, lecz po dokonanych zwrotach n...
V ACa 735/16 7 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksandra Janas

Wyrok z 7 czerwca 2017, sygn. V ACa 735 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 67.875 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zgłaszał żadnych zastrzeżeń, co do funkcjonowania linii. W chwili zawierania umowy pozwana nie znała urządzeń tego producenta. Zdaniem Sądu Okręgowego roszczenie znajduje uzasadnienie w treści art. 577 k.c. i art. 483 k.c. oraz §9 paragrafu dziewiątego umowy. Uznano, że zawarta przez strony umowa ma charakter mieszany. Zawiera elementy umowy sprzedaży w części obejmującej dostarczenie urządzeń oraz umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. w zakresie, w jakim pozwana zobowiązała się do wykonania skutecznej instalacji linii to jest...
VI ACa 99/16 7 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Kuracka

Wyrok z 7 czerwca 2017, sygn. VI ACa 99 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...Załączniku 10 do Umowy, tj. określonej w § 37 pkt. 37.9 umowy Sąd wskazł, iż dopiero ta część umowy określała zdarzenia, z zaistnieniem których związana została w w sankcja. Dokonując subsumcji w ramach art. 483 § 1 k.c. Sąd Okręgowy wskazał, że do przesłanek istotnych dla dochodzenia należności z tytułu kary umownej należy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Chodzi jednak o taki przypadek naruszenia przez dłużnika istniejącej więzi zobowiązaniowej, za który on odpowiada. Rozkład cię...
I C 111/17 6 czerwca 2017 Sąd Rejonowy w Człuchowie Mirosława Dykier-Ginter

Wyrok z 6 czerwca 2017, sygn. I C 111 17

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 1776,97 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cznego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, że ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem ograniczającym swobodę umów jest między innymi przepis art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z jego treścią, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Cytowany przepis, z uwagi na zawartą w nim normę prawną, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym...
XI GC 500/17 6 czerwca 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 6 czerwca 2017, sygn. XI GC 500 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 15,00 zł Kwota 649,25 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...eniu samochodu nie stoi na przeszkodzie treść uregulowań Konwencji CMR, ta bowiem nie reguluje odpowiedzialności za opóźnienie w załadunku czy podstawieniu samochodu. Wobec tego strony mogą, stosownie do treści art. 483 § 1 k.c. zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), przy czym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten w...
VIII Ga 139/17 5 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie

Uzasadnienie z 5 czerwca 2017, sygn. VIII Ga 139 17

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...i technicznymi. 29 października 2012 roku powódka wystąpiła z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie zapłaty przez pozwaną spółkę kwoty 145.000 zł kary umownej. Sąd I instancji odwołał się od art. 483 k.c. i § 10 pkt 1 c, w którym strony przewidziały karę umowną za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% ryczałtowej należności za wykonanie prac, ustalonej według § 6 umowy. Przyjęto bezzasadność zarzutu przedawnienia odwołując się do przerwy biegu terminu pr...
XI GC 1070/16 5 czerwca 2017 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Mariusz Zawicki

Wyrok z 5 czerwca 2017, sygn. XI GC 1070 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 10.790 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...2014 roku, sygn. akt V ACa 876 13). Abstrahując od powyższych rozważań, należy zauważyć, że również zarzut pozwanej dotyczący wygaśnięcia zobowiązania na skutek potrącenia okazał się chybiony. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W łączącej strony umowie z dnia 31 lipca 2014 roku uzgodniono możliwość obciążenia wykonawcy (powodów) karą umowną w r...
XVI C 3307/16 5 czerwca 2017 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Gertruda Trzeciak

Wyrok z 5 czerwca 2017, sygn. XVI C 3307 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 12000 złotych Wynik oddalono powództwo Kwota 12000 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
VI ACa 1842/15 5 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Aleksandra Kempczyńska

Wyrok z 5 czerwca 2017, sygn. VI ACa 1842 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

Teza W przypadku odpowiedzialności banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego może dojść do zbiegu ( w rozumieniu art. 443 k.c.) podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ozbawienia go tych środków, jest uprawniony do uzyskania stosownych odsetek, których by nie uzyskał, gdyby nie doszło do zdarzenia wywołującego szkodę. Można w tym miejscu wskazać na konstrukcję kary umownej (art. 483-484 k.c.), której podstawową funkcją jest funkcja odszkodowawcza i nie jest możliwe jej dochodzenie w innej sytuacji, aniżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, co ma zapobiegać m.in. obejściu przepisów o odsetkach ustawowych i wzbogaceniu się poszkodowanego. Podobnie wyklucza się ro...
X GC 56/14 2 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 2 czerwca 2017, sygn. X GC 56 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie zaś z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez gody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej (§ 2). W razie niewykonania l...
X GC 512/15 2 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 2 czerwca 2017, sygn. X GC 512 15

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ny łączyła umowa o roboty budowlane, bądź też umowa o roboty remontowe, do której z mocy art., 658 kc. stosuje się odpowiednio przepisy kc. o umowie o roboty budowlane tj. przepisy art. 647 i nast. kc. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). „, Choć odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest...
XIII Ga 937/16 2 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi Krzysztof Wójcik

Uzasadnienie z 2 czerwca 2017, sygn. XIII Ga 937 16

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zanieczyszczeń w próbkach przewożonych odpadów płynnych, w sposób należyty wykonał umowę wiążącą go z powodem, wobec czego brak było podstaw do nałożenia nań kar umownych za nienależyte jej wykonanie (art. 483 k.c.). Rację ma powód twierdząc w odpowiedzi na apelację, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie pozwala na wyprowadzenie z niego wniosku, iż to nieprawidłowy sposób pobrania próbek przewożonych odpadów płynnych spowodował, że w wynikach laboratoryjnych ujawniono przekroczenie dopuszczalnych progów zaniecz...
VIII C 2012/16 1 czerwca 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartek Męcina

Wyrok z 1 czerwca 2017, sygn. VIII C 2012 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 303,96 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...onego sprzętu w terminie 14 dni. Natomiast pkt. 8.8. szczegółowych warunków promocji „Na M. dla Abonentów” dawał możliwość nałożenia kary umownej za niezwrócenie sprzętu w powyższym terminie. Zgodnie z art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Dlatego też zdaniem Sądu roszczenie powoda w kwocie 300 zł. z tytułu zwrócenia urządzenia po terminie, zasługiwało w całości na uwzględ...
III Ca 1771/16 31 maja 2017 Sąd Okręgowy w Gliwicach Roman Troll

Wyrok z 31 maja 2017, sygn. III Ca 1771 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...starczające samo przekonanie strony o innej niż przyjął sąd wadze poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie, niż ocena sądu. Przesłanką powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej jest wina pozwanej (art. 483 § 1 k.c.) w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania (art. 484 § 1 k.c.). Występuje tu oczywiście konstrukcja winy domniemanej (art. 471 k.c.), co oznacza, że powód obowiązany jest wykazać naruszenie umowy, natomiast pozwana musi zaoferować dowody potwierdzające, że naruszenie umowy wynika z przyczyn, za...
I C 958/14 31 maja 2017 Sąd Okręgowy w Koninie Mariola Klimczak

Wyrok z 31 maja 2017, sygn. I C 958 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 143.854,20 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dni oświadczenia złożonego przez obie strony postępowania, w sposób odpowiadający okolicznościom, w jakich zostało złożone, w szczególności w jakim zamiarze i celu zawarta została umowa. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się...
I C 183/17 31 maja 2017 Sąd Rejonowy w Człuchowie Sylwia Piasecka

Wyrok z 31 maja 2017, sygn. I C 183 17

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 1.716,29 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu trzeba stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące pobierania przez powódkę w związku z zawarciem umowy i jej wykonaniem opłaty, stanowią niedozwolone klauzule umowne. Z zasad doświadczenia życiowego wynika,...
VI GC 919/16 31 maja 2017 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 31 maja 2017, sygn. VI GC 919 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 7 132 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...Od racjonalnego przedsiębiorcy wymagać bowiem należy, że w sytuacji, gdy otrzyma niezasadnie skierowane do niego żądanie zapłaty, podejmie działania mające na celu wyjaśnienie tej sytuacji. Zgodnie z treścią art. 483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Wierzyciel chcąc realizować przysługujące mu roszczenie o zapłatę kary umownej musi wykazać istnienie i treść zobowiązania ł...
VI ACa 278/16 31 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 31 maja 2017, sygn. VI ACa 278 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 100 000 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Nie można uznać, że samoistną przesłanką żądania kary umownej może być samo złożenie przez wynajmującego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Przesłanką roszczenia o zasądzenie kary umownej jest - w zależności od woli stron - niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także pewnych określonych obowiązków z umowy wynikających,...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...eczny z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 687 k.c. Sąd Okręgowy uznał zapis umowy najmu przewidujący możliwość jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Sąd Okręgowy wskazał też, że zgodnie z art. 483 k.c. kara umowna może być zastrzeżona tylko w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego, a zatem istotne znaczenie ma przyczyna odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Jeśli przyczyną odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia było wyłącznie niewykonanie zobowiązania pienię...
I C 56/16 30 maja 2017 Sąd Okręgowy w Warszawie Bożena Chłopecka

Wyrok z 30 maja 2017, sygn. I C 56 16

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 25.000 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...bjęte zamiarem pozwanej w rozumieniu art. 65 § 2 k.c. Natomiast w razie uznania, że „rekompensata” z pkt 14 umowy stanowi karę umowną, nie zostały spełnione ustawowe przesłanki jej zastosowania wynikające z art. 483 § 1 k.c. Zdaniem pozwanej brak na gruncie umowy zobowiązań niepieniężnych ją obciążających, których niewykonanie uzasadniałoby domaganie się zapłaty od niej kary umownej. Pozwana wskazała, że wysokość kary umownej w pkt 12 (powinno być w punkcie 14) umowy została określona nieprawidłowo, ponieważ powinna sta...
VIII Ga 125/17 30 maja 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie Patrycja Baranowska

Wyrok z 30 maja 2017, sygn. VIII Ga 125 17

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1.969,82 zł Kwota 30.599,62 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...enie Sądu I instancji przysługiwała powódce, w sytuacji gdy powódka nie złożyła oświadczenia o potrąceniu w w kwoty, ponadto powódka w żaden sposób nie obciążyła pozwanego przedmiotową karą umowną, c) art. 483 §1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że tylko opóźnienie zawinione, tj. zwłoka po stronie powodowej mogło stanowić podstawę do zapłaty przewidzianej w umowie kary umownej , a sytuacji, gdy strony w umowie zastrzegły kary umowne na wypadek opóźnienia, d) art. 472 k.c. poprzez jego niewłaściwe zast...
I C 787/16 25 maja 2017 Sąd Rejonowy w Człuchowie Anna Wołujewicz

Wyrok z 25 maja 2017, sygn. I C 787 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 230,50 zł · kwota żądania
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące pobierania przez pierwotnego wierzyciela w związku z przygotowaniem umowy i jej wykonaniem opłat, stanowią niedozwolone klauzule umowne. Z zasad doświadczenia...
VI ACa 145/16 25 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Kuracka

Wyrok z 25 maja 2017, sygn. VI ACa 145 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e od chwili, gdy nie spełnia świadczenia w tym oznaczonym terminie i nie jest wymagane dodatkowe wezwanie go do spełnienia świadczenia. Sąd Okręgowy wskazał także na to, że kara umowna, uregulowana w przepisach art. 483 i 484 k.c., jest swoistym zryczałtowanym odszkodowaniem, gdyż jej zastrzeżenie w umowie powoduje, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej). Zasadniczo też kara umowna należy się wierzycielowi w ustalon...
I ACa 1023/16 25 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok SA w Białymstoku z 25 maja 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 1.785.475,94 zł · kwota żądania

Teza Zasadność obciążenia dłużnika sankcją z art. 483 § 1 k.c. będzie istnieć tylko wtedy, kiedy naruszy więź obligacyjną, a więc m.in. gdy uchybi obowiązkom, które nałożono na niego w umowie.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nia. Trzeba podkreślić, że podmiotowo istotny element czynności prawnej, jaki został oznaczony w zdaniu poprzednim, stanowi przejaw odpowiedzialności kontraktowej dłużnika. Zasadność obciążenia go sankcją z art. 483 § 1 k.c. będzie zatem istnieć tylko wtedy, kiedy naruszy więź obligacyjną, a więc m.in. gdy uchybi obowiązkom, które nałożono na niego w umowie. Jak słusznie podniosła powódka w swojej apelacji, aby uznać powyższą przesłankę za spełnioną, nie wystarczył sam bezsporny fakt, że zaprzestała dostaw mleka na rz...
VIII C 2513/16 24 maja 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Anna Bielecka-Gąszcz

Wyrok z 24 maja 2017, sygn. VIII C 2513 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 2.573,27 zł Wynik zasądzono świadczenie - 422,87 zł Kwota 2.573,27 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...stawie ani zasadom współżycia społecznego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, iż ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem jest między innymi art. 483 § 1 k.c., zgodnie z treścią którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi, przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Cytowany przepis, z uwagi na zawartą w nim normę prawną, jest przepisem bezwzględnie obowiązu...
VI ACa 142/16 23 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marcin Łochowski

Wyrok z 23 maja 2017, sygn. VI ACa 142 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 774.810 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ło. Naliczona powodowi kara umowna w kwocie 170.458,290 zł za nieterminowe wykonanie umowy, była, w ocenie Sądu I instancji, zasadna w świetle przepisu art. 483 i 484 k.c., jak również postanowień umowy. W myśl art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, ze naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie zaś z treścią art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy si...