Baza orzeczeń sądowych

...trony jako umowy o dzieło. Zgodnie bowiem z poglądami doktryny oraz utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, o charakterze i typie danej umowy decyduje jej treść i cel, a nie jej nazwa. Zgodnie z treścią art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Należy przyjąć, że wykonanie oznaczonego dzieła jest zwykle określonym procesem pracy lub twórczości o możliwym do wskazania momencie początkowym i końcowym, kt...

...nie. Może on mieć charakter materialny lub niematerialny, zawsze jednak powinien zostać utrwalony Najbardziej znaną umową rezu atu spośród umów zdefiniowanych przepisami kodeksu cywilnego jest umowa o dzieło ( art. 627 i nast. K.c.) Jak podkreślił Sąd Apelacyjny z Rzeszowie w wyroku z 21.12.1993 r., III AUr 357 93 (OSA 1994 6 49) w odróżnieniu od umowy zlecenia umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienia doprowadziły do konkretnego, w przyszłości, indywidualnie oznaczonego rezu atu. Umowa zlecenia , jako umowa staran...

...ą utwór w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym korzystają z ochrony przewidzianej dla przedmiotu umowy o dzieło; - naruszenie art. 734, art. 750 oraz art. 627 kc w zw. z art. 65 § 2 kc i art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez błędną wykładnię postanowień umów zawartych z zainteresowanymi w zakresie essentialia negotii, która polegała na: a. uznaniu, że przedmiotowa umowa nie zawiera rezu atu niezbędnego do zakwalifikowania...

...o świadczenie usług, - art. 734 w zw. z art. 750 k.c. poprzez jego zastosowanie dla oceny świadczonej przez ubezpieczonych pracy, pomimo jednoznacznego określenia przez strony charakteru łączącego je stosunku, - art. 627 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i odmowę uznania świadczonej przez ubezpieczonych pracy za wykonywanie zobowiązania z umowy o dzieło. W uzasadnieniu swojego stanowiska płatnik wskazał, że zakwestionowane przez organ rentowy umowy cywilnoprawne nie są akademickimi przykładami umowy o dzieło, niemniej w spornych s...

...0 zł. Za elaborat w sprawie pomiaru studzienek kanalizacyjnych i naniesienie rzędnych na mapę zwykłe wynagrodzenie wynosi 3.080 zł plus 22%, czyli 3.757,60 zł. Skoro pozwany zapłacił 119.093 zł, to na podstawie art. 627 k.c. jest zobowiązany do zapłaty reszty wynagrodzenia w wysokości 31.064 zł. Według Sądu Okręgowego przyjmujący zamówienie popadli w zwłokę, gdyż ze swojej winy nie dochowali terminu spełnienia świadczenia uzgodnionego na dzień 31 maja 2008 r. Kary umowne zostały zastrzeżone w umowie pozwanego z inwestorem, któr...

...sów prawa procesowego w zakresie w jakim dotykają celowości przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z wyłączeniem treści art. 278 § 1 k.p.c. , którego naruszenie należało połączyć z treścią art.6 k.c. i art.627 k.c., skoro jak twierdzą powodowie wynagrodzenie wynika z umów (umowy) łączących (łączącej) strony. W szczególności niewątpliwie nie wymagają wiadomości specjalnych kwestie dotyczące ustalenia wynagrodzenia, które wynikać ma (mają) z umowy bądź umów łączących strony. W tym ostatnim aspekcie należy zauważy...

...konanie przedmiotu umowy pomniejszone o koszt wykonania zastępczego w kwocie 168.494,20 zł. Ponieważ pozwana zapłaciła już powódce kwotę 25.485,80 zł i w tym zakresie powództwo zostało cofnięte, na podstawie art. 627 k.c., art. 642 k.c. i art. 643 k.c. zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 181.780 zł, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. O odsetkach Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 481 k.c., mając na uwadze, że do realizacji umowy doszło w drodze wykonania zastępczego, zaś dzieło odebrano w dniu 11 stycznia 2...

...i i wartości zarówno wykonanych prac jak również użytych materiałów budowlanych, a także do skuteczności złożenia przez pozwanego i prawidłowości rozpatrzenia przez powódkę reklamacji. Zgodnie z treścią art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło może zostać zawarta w dowolnej formie, w tym w formie ustnej, jak w przedmiotowej sprawie, bowiem przepisy regulujące umowę o dzieło nie przewidują żadnej formy...

...nia, k. 52 – 53. - wezwanie, k. 54. Sąd zważył, co następuje: Powództwo jest bezzasadne. W ocenie Sądu zawartą przez strony umowę zakwalifikować należy jako umowę o dzieło do której zastosowanie znajdują art. 627 i n. k.c. Kwalifikacja taka akceptowana jest przez strony, które wskazują m.in. na zastosowanie przepisów dotyczących tej umowy (np. art. 637 k.c., art. 646 k.c.). Pozwany kwestionuje istnienie roszczenia oraz podnosi zarzut przedawnienia. Zgodnie z art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z u...

...efektem wykonania umów było współtworzenie przez zainteresowanych określonych wydarzeń artystycznych, a nadto skutkujących dokonaniem błędnej kwalifikacji prawnej umów;. II. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 627 k.c. poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe niezastosowanie polegające na wadliwym uznaniu, iż umowy zawarte pomiędzy płatnikiem a zainteresowanymi nosiły znamiona umów o świadczenie usług, co doprowadziło do niewłaściwego zastosowania art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społ...

...art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 13 pkt 2 w w ustawy, a także znajdujące w sprawie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące kolejno umowy o dzieło (art. 627 k.c.) i umowy zlecenia (art.734 -751 k.c.), stwierdził, że wniesione odwołania należało oddalić. Sąd I instancji wskazał, że spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał się do oceny prawnej treści umów zawieranych przez odwołującą z zainteresowanymi - w szczególności czy umowy te należy uznać za umowy o dzieło,...

...ego i stwierdził, że zainteresowana nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresach wskazanych w decyzji z tytułu wykonywanej umowy o dzieło. Sąd odwoławczy podniósł, że art. 627 k.c. definiuje umowę o dzieło jako umowę, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia. Za przedmiot umowy o dzieło uznaje się rezu at ludzkiej pracy lub twórczości. Dla właściwej kwalifikacji przyjmuje się, że dzie...

...eszkaniu pozwanego zamówione przez niego meble. Zawarta przez strony umowa była niewątpliwie umową o dzieło, gdyż zawierała wszelkie elementy przedmiotowo istotne tejże umowy. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 627 k.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. O zakwalifikowaniu umowy do danego typu decyduje jej treść ustalona przez strony. Umowa o dzieło jest umową określonego rezu atu (ma na celu wytworzenie dzieła, tu: mebli). W n...

...W uzasadnieniu odwołań skarżący wskazał, iż chybiona jest konstatacja organu rentowego, jakoby zawierane przez powoda umowy nie spełniały wymogów wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności art. 627 k.c. i następne, gdyż roszczenie o wypłatę umówionego wynagrodzenia powstawało dopiero z chwilą doprowadzenia danej przestrzeni do stanu czystości lub wykonania innej określonej w umowie czynności i osiągnięcia celu. W przypadku omawianych umów istniała możliwość obiektywnego zweryfikowania, czy został osiągni...

...olwiek z wymienionych podstaw nie mogło doprowadzić co pożądanego przez powodową spółdzielnię skutku. Sąd pierwszej instancji prawidłowo przyjął, że strony łączyła umowa o dzieło, uregulowana przepisami art. 627 i nast. k.c. Trafnie także zauważono, iż z uwagi na datę zawarcia umowy do jej oceny znajdą zastosowania unormowania sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), a to zgodnie z art. 51 tegoż aktu normatywnego. W rozpoznawanej sprawie bezsporne pozostawało,...

...odzaju umowę nie wykroczyły poza granice swobody kontraktowej wyznaczone zgodnie z art. 353 1 k.c. m.in. przez kryteria właściwości – natury stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy. Przywołując treść art. 627 k.c. i art. 628 k.c. Sąd meriti zauważył, iż przedmiotem umowy jest zobowiązanie do wykonania określonego dzieła, które może mieć charakter materialny, jak i niematerialny, zaś sama umowa jest umową rezu atu. W wypadku tej umowy niezbędne jest, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do...

...owództwo za nieuzasadnione. Strona powodowa wywodziła swoje roszczenie o zapłatę kary umownej z umowy zawartej pomiędzy stronami w dniu 15 grudnia 2008 r. Umowa łącząca strony była umową o dzieło w rozumieniu art. 627 i n. kc, gdyż umowa zawarta między stronami była umową rezu atu. W § 7 pkt. 2 a) umowy strony postanowiły, że strona pozwana będzie zobowiązana do zapłacenia kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. Wbrew twierdzenio...

...stanowiska płatnika składek, że czynności spawalnicze i monterskie wykonywane w następujących po sobie kolejno okresach przez zainteresowanych oraz odwołującego się M. G. spełniały kryteria, o których mowa w art. 627 k.c. Były to typowe i powtarzalne czynności, które swoim charakterem w żadnej mierze nie odbiegały od czynności wykonywanych na tych samych jednostkach pływających przez pracowników płatnika zatrudnionych w ramach umów o pracę. Sąd meriti wskazał, że P. S. w zeznaniach złożonych przed organem rentowym wprost okre...

...o dzieło. Powyższej okoliczności nie zmienia potoczne określanie wykonanych prac jako „remontu” czy „prac remontowych”, albowiem o rodzaju umowy decyduje charakter wzajemnych świadczeń stron. Stosownie do art. 627 k.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zasadą jest, że przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła (art. 642 § 1 k.c.), rozumianego jako zaofiarowanie dzieła zamawiającemu w sposób...

...zonych niebędących płatnikami składek, potraconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. W dalszej kolejności Sąd Okręgowy przytaczając treść art. 627 k.c., zgodnie z którym przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, wskazał, że przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania określonego dzieła, które może mieć charakter materialny jak i niematerialny, zaś sam...

...rzepisy o zleceniu, podczas gdy prawidłowa analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego powinna prowadzić do wniosku, że umowy zawarte pomiędzy stronami posiadały cechy charakterystyczne dla umowy o dzieło, - art. 627 k.c. poprzez jego niezastosowanie do ustalonego stanu faktycznego i uznanie przez Sąd, że umowy wiążące strony, nie były umowami o dzieło, pomimo, iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał, iż przedmiotem umów było osiągnięcie rezu atu w postaci wykonania konstrukcji stalowych do ekranów akustycznych l...

...ne wielokrotnie, co miesiąc, a ich przedmiotem było za każdym razem sklejenie pudeł. Odwołanie od powyższych decyzji złożył płatnik (...) sp. j. w G. podnosząc zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, art. 627 k.c. i art. 12 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wskazał, że wolą stron było zawarcie umów o dzieło, celem zaś sklejone kartony. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o oddalenie odwołania płatnika. Sąd Okręgowy w Szczecinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń S...

...zafy. Fakt zawarcia obu wymienionych umów był pomiędzy stronami bezsporny. Natomiast spór dotyczył kwestii zgodności obu dzieł z umową, a w dalszej kolejności wysokości zapłaty dokonanej przez powoda. W myśl art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zdaniem M. S. prace zarówno związane z podłogą, jak i szafą zostały wykonane prawidłowo. Jedynie w przypadku wykonania szafy pozwany przyznał, że drzwi są wygięte oraz zgłosi...

...sie ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej z płatnikiem składek umowy o dzieło, podczas gdy zatrudnienie na takiej podstawie nie rodzi obowiązku w zakresie odprowadzania tej składki; 3. art. 627 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i należyte zastosowanie, polegające na przyjęciu, iż zatrudnienie osób w celu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla osób zgłoszonych do Wojewody (...) stanowi umowę starannego działania, podczas gdy prawidłowa ocena obowiązków wykonywanych przez ubezpieczonego winna prowadz...

...lił odwołania podzielając ocenę prawną organu rentowego. Apelację od wyroku wywiódł płatnik składek, zaskarżając go w całości i zarzucając naruszenie tak przepisów prawa materialnego (a to art. 750 k.c., art. 627 k.c., art. 642 k.c., art. 641 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c., art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) jak i przepisów prawa procesowego (a to art. 227 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c.) W konsekwencji skarżący wniósł o zmianę wyroku i u...

...4 r. jako umowę o dzieło. Zgodnie bowiem z poglądami doktryny oraz utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, o charakterze i typie danej umowy decyduje jej treść i cel, a nie jej nazwa. Zgodnie z treścią art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Należy przyjąć, że wykonanie oznaczonego dzieła jest zwykle określonym procesem pracy lub twórczości o możliwym do wskazania momencie początkowym i końcowym, kt...

...pomiędzy stronami umowy było osiągnięcie uzgodnionego przez strony rezu atu, to umowa ta ma charakter umowy o dzieło, a więc należy do niej odpowiednio stosować przepisy dotyczące umowy o dzieło. Stosownie do art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przy czym w myśl art. 643 k.c. zamawiający zobowiązany jest do odebrania dzieła, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swoim zobowiązaniem. W świetle zgromadzonego...

...ę od wyroku wywiódł pozwany zaskarżając go w całości. Zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj. art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2 i art.20 ust. l ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 627 k.c. oraz § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. wniósł o jego zmianę i oddalenie odwołań, względnie uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Uzasadniając swoje stanowisko skarżący podniósł, że w sprawie z odwołania E. T. zainteresowani otrzymywa...

...różny może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem że nie budzi on wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy zasadniczy w tej materii przepis art. 627 k.c. wskazuje tylko na potrzebę "oznaczenia dzieła" i dopuszcza określenie świadczenia ogólnie w sposób nadający się do przyszłego dookreślenia na podstawie wskazanych w umowie podstaw lub bezpośrednio przez zwyczaj bądź zasady uczciwego obrotu (art. 56 k.c.). Przy dziełach skomplikowanych, poza określeniem wszystk...

...umowy o dzieło, które stanowią dowód złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli, z których wynika, że ich wolą było zawarcie umów o dzieło. Sąd Okręgowy omówił regulacje dotyczące umowy o dzieło (art. 627 k.c.) oraz umowy o świadczenie usług (art. 750 k.c.). Na tej podstawie Sąd I instancji uznał, że strony łączyły umowy o dzieło. Nie bez znaczenia według Sądu orzekającego pozostała w tej sprawie regulacja, o której stanowi art. 65 § 2 k.c., w myśl której należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel...