Baza orzeczeń sądowych

...rze i piśmiennictwie wskazuje się, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.). Kara umowna, stanowiąc surogat odszkodowania, podlega jednak pewnym modyfikacjom i uproszczeniom wypływającym zarówno z charakteru samej kary umownej, jak i jej celu, którym z jednej strony jest dyscyplinowanie stron stosunku obligacyjnego do wypełnienia wzajemnych świadczeń zgodnie z jego treścią, a z drugiej u...

...tę zadłużenia jest wymagalna i zaskarżalna. Powinna być zatem uwzględniona przez sąd. W takim przypadku bank może jednak ponosić wobec pożyczkobiorcy odpowiedzialność odszkodowawczą w reżimie ex contractu (art. 471 i n. k.c.). Ciężar dowodu co do wysokości szkody i adekwatnego związku przyczynowego spoczywa wówczas na kredytobiorcy (art. 6 k.c.). Brak jest również podstaw do podzielenia zarzutów pozwanej w zakresie trybu i sposobu wypowiedzenia łączącej strony umowy pożyczki. Sąd Okręgowy podziela bowiem pogląd zgodnie z któ...

...ł -za wizytę w CSK UM w Ł.. Odnośnie do postulowanego przez powódkę żądania zwrotu kosztów przeprowadzonego przez niego leczenia wskazać należy , że zwrot tych kosztów jest uzasadniony również na podstawie art. 471 k.c. Nie może budzić wątpliwości, że w lutym 2017 r.. strony zawarły ustną umowę na świadczenie usług stomatologicznych, która ma charakter umowy rezu atu. Zbieg roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz wyrządzoną czynem niedozwolonym regul...

...ięcia usterki (opinia uzupełniająca – k. 860 - 861 akt). Jak z tego wynika z kwoty 70 916,26 zł dochodzonej tytułem wykonania zastępczego – stanowiącej w istocie odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy (art. 471 k.c.) – uwzględnieniu nie podlegała jedynie kwota 9 000 zł (koszt wykonania zadaszenia basenu zewnętrznego). Za zasadne Sąd uznał więc zasądzenie z tegoż tytułu należności w kwocie 61 916,26 zł (70 916,26 – 9 000). Za uzasadnione Sąd uznał również żądanie zasądzenia dochodzonej części kary umownej za bra...

...s. 1074; M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2011, art. 435, nb 26). W pierwszej kolejności chodzi o osoby, za które odpowiada ex delicto (np. na podstawie art. 427, 429, 430 k.c.) lub ex contractu (np. art. 471, 474 k.c.), przy czym nie ma znaczenia, czy zachodzą wszystkie przesłanki tej odpowiedzialności (np. powierzenie czynności profesjonaliście zwolni od odpowiedzialności na podstawie art. 429 k.c., lecz nie ma znaczenia dla wyznaczenia kręgu podmiotów "osób trzecich", na użytek art. 435 k.c.). Tym samym nie miała znaczen...

...wiadomienia, zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po przeprowadzeniu zmiany (M. Bączyk (w:) S. Włodyka (red.), Prawo..., s. 845). Twierdzi się nadto, że kredytobiorca i zabezpieczyciel mogliby na podstawie art. 471 k.c. zgłosić wobec banku roszczenie odszkodowawcze w związku z brakiem wspomnianego zawiadomienia lub w razie zawiadomienia ich w niewłaściwym czasie (tamże) ( tak J. Molis [w:] Prawo bankowe. Komentarz, Tom I i II, red. F. Zoll, Kraków 2005, art. 76). Pogląd powyższy w całości podzielił Sąd Okręgowy przyjmując w s...

...przecieku była zewnętrzna i nie wynikała z wady w wykonaniu przedmiotu umowy. Ciężar wykazania okoliczności wyłączających odpowiedzialność gwarancyjną czy też odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. ciąży na wykonawcy. Również zeznania pozwanego K. H. zasługiwały na uwzględnienie jedynie w części. Pozwani nie przedłożyli korespondencji, o której mówił pozwany, z której miało wynikać, że wezwano powodów do dokończenia prac związanych z wykonaniem zielonych dachów. Zatem zeznania co do tego, że kore...

...usiało być podniesienie zarzutu potrącenia dochodzonej pozwem należności z tytułu wynagrodzenia z ewentualną wierzytelnością mogącą mu przysługiwać względem powoda z tytułu nienależytego wykonania umowy (art. 471 k.c.). Wbrew zatem zarzutom apelacji powoda w rozpatrywanej sprawie zaistniały podstawy, które pozwoliłoby Sądowi a quo na poddanie merytorycznej ocenie zasadność ewentualnych roszczeń odszkodowawczych pozwanych względem powoda z tytułu wad wykonanych przez powoda robót. Wbrew stanowisku skarżącego, obniżenie należn...

...m zakres prac miała wykonać pozwana (365.000 – 261.098,56 = 103.901,44 zł). Szkoda przewyższająca wartość kar umownych wynosi 77.791,59 zł (103.901,44 – 26 109,85). Roszczenie powódki było więc w świetle art. 471 k.c. w całości uzasadnione. Pozwana, żądając oddalenia powództwa powoływała się również na art. 5 k.c. twierdząc, że żądanie powódki jest nadużyciem prawa. Wskazał Sąd Okręgowy, że wyrażona w art. 5 k.c. klauzula generalna niedopuszczalności czynienia ze swego prawa użytku sprzecznego z zasadami współży...

...technicznej wymagałaby opinii biegłego , jako dotycząca wiadomości specjalnych , o co powód nie wnosił. Ciężar dowodu w przypadku art. 415 kc w całości spoczywa na powodzie , gdyż nie zawiera on domniemania z art. 471 kc. Samo twierdzenie , iż stosowanie kompensatorów jest elementem podstawowym i koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania instalacji co cwu , nie jest dowodem , iż tak jest w rzeczywistości , gdyż powód nie powołuje na tą okoliczność żadnych dowodów. Wskazywał na to już sąd I instancji. Zaskarżone orzeczenie nie...

...wną za zwłokę w terminowym usunięciu wady przedmiotu umowy o roboty budowlane, naliczaną za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne w pierwszym dniu po upływie terminu do usunięcia wady (art. 120 § 1 w zw. z art. 471 k.c.) ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2006 r., II CSK 90 06, OSNC 2007, Nr 6, poz. 92). Kara taka nie może być zatem skutecznie naliczana po upływie terminu przedawnienia na wykonanie przez dłużnika zobowiązania polegającego na usunięciu wad stwierdzonych w wykonanych robotach budowlanych w okresie rę...

...z art. 799 k.c. spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. W rozpoznawanej sprawie powódka na podstawie art. 471 k.c. dochodziła od pozwanej zapłaty roszczeń odszkodowawczych w związku z zapłatą not obciążeniowych za zlecenia, przy których uczestniczyła pozwana. Podstawą roszczeń powódki o zapłatę kwoty dochodzonej pozwem, stanowiącej koszt not, jakimi powódka została obciążona, jest art. 471 k.c., zgodnie z którym dłu...

...awę, a nie sam fakt rozpoczęcia procesu w określonym trybie. W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy kompleksowo przeprowadził postępowanie dowodowe i dla rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o przepisy o rękojmi lub o art. 471 kc nie ma potrzeby uzupełniania postępowania dowodowego. Z tego względu Sąd Okręgowy uznał, że Sąd Rejonowy naruszył art. 505 1 § 3 kpc, albowiem skierowanie sprawy do postępowania zwykłego sprawnie i kompleksowo rozstrzygnęłoby całkowicie spór pomiędzy stronami. Co więcej samo rozstrzygniecie Sądu Rejonowego w...

...w związku z oddaniem dzieła, tj. za niewykonanie dzieła, wykonanie wadliwe albo z opóźnieniem, albo niezwrócenie zamawiającemu materiałów lub nieodebranie dzieła (art. 633, 635, 636, 637 § 2, 643 w związku z art. 471 k.c.). Zatem sam SN we wskazanym orzeczeniu przyjął możliwość przedawnienia kary umownej zastrzeżonej w umowie o dzieło, m.in. w przypadku gdy stanowi ona zryczałtowane odszkodowanie, zgodnie z art. 646 k.c.. Kolejno SN uznał, że tylko w takich przypadkach możliwe jest ustalenie początku wymagalności roszczeń odszko...

...ści, pomimo że umowa kredytu jest nieważna lub co najmniej powodowie nie są związani abuzywną klauzulą zmiany oprocentowania, co powoduje, iż świadczenia powodów uiszczone na rzecz pozwanego są nienależne, i) art. 471 k.c. oraz 361 § 2 k.c. poprzez błędne uznanie, że powodowie na skutek nienależytego wykonania umowy przez pozwanego w zakresie zmian oprocentowania, nie ponieśli szkody. II. Naruszenie przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy: a) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę ma...

...rysowego, gdy brak faktur za naprawę - w wariancie optymalnym, nie zaś koszt określony przez biegłego K. K. w wysokości 12.098,28 zł brutto obliczony niezgodnie z obowiązującym strony § 17 OWU AC. c) naruszenie art. 471 k.c. oraz art. 361§ 2 k.c. poprzez wadliwą wykładnię polegającą na ustaleniu, że poniesienie kosztów opinii prywatnej mieści się w zakresie szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania ze stosunku umownego, pomimo tego że nie pozostawało w adekwatnym związku przyczynowym z tą szkodą i poszkodowany nie doznał s...

...ponad podlegającą zwrotowi kwotę 60.000 złotych muszą znajdować oparcie w zawinionym działaniu pozwanego, bowiem jak już wskazywano powyżej, naprawienie szkody następuje na zasadach ogólnych. Zgodnie bowiem z art. 471 k.c., dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik odpowiada w takim wypadku za niezachowanie należytej staranno...

...ch z rękojmią, strona umowy, broniąc się przed zasadnością roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie jej przedmiotu, może również wskazywać na szkodę, którą poniosła w wyniku niewłaściwego jej wykonywania (art. 471 k.c.). Strona pozwana w niniejszej sprawie ograniczyła się natomiast do sformułowania ogólnikowego twierdzenia w przedmiocie zaistnienia szkody, nie podejmując się chociażby próby wskazania jej wysokości. Poza tym, nawet gdyby doszło do spełnienia wszystkich przesłanek z powyższego przepisu, zarówno na etapie przedp...

...odowej) zapłaty kwoty 7800 zł z tytułu kosztów wykonania zastępczego, wynikających z nienależytego wykonania przez pozwanego wzajemnego (stronę powodową) projektu sygnalizacji i automatyki oddymiania. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Do przesłanek odpowiedzialności kontraktowej dłużnika należy zatem w...

...usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu na podstawie art. 750 kc. Wobec tego kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy usługi normują przepisy art. 471-486 kc a nie art. 415 kc. Zgodnie zatem z art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Powołany przepis statuuje domniemanie winy dłużnika w niewykonaniu lub ni...

...eniężnego, do którego odnosi się kara umowna. Na wierzycielu nie ciąży natomiast powinność wykazania okoliczności świadczących o odpowiedzialność dłużnika, bowiem korzysta on z domniemania wynikającego z art. 471 k.c. określającego odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika. Obalenie domniemania ponoszenia przez dłużnika odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązanie spoczywa na nim. Z kolei wykazanie zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niezależ...

...ozwany dokonywał jedynie poprawek, usterek, które ujawniły się już po zgłoszeniu robót do odbioru, a które to usterki były wynikiem działania osób trzecich, a nie pozwanego, 3) art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 471 k.c. poprzez ich zastosowanie w niniejszej sprawie i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kary umownej pomimo braku wystąpienia dwóch podstawowych przesłanek uprawniających powoda do domagania się od pozwanego zapłaty kary umownej, a mianowicie - opóźnienia pozwanego w zakończeniu wykonywania robót budowlanych, gdy...

...e pozwoliła na dokonanie istotnych ustaleń faktycznych. W ramach rozważań prawnych Sąd Rejonowy wywiódł, że powództwo podlegało oddaleniu w całości. Podstawę prawną roszczenia stanowił art. 734 § 1 k.c., art. 471 k.c. oraz art. 822§1k.c. Sąd Rejonowy w pierwszej kolejności dokonał analizy, że w ramach obowiązującej polisy wskazany ubezpieczyciel zobowiązany był do pokrycia szkód powstałych wskutek niewłaściwego wykonania umowy zlecenia, jaka łączyła ją z powyżej wskazanym adwokatem R. W.. Rozwijając powyższe wskazał,...

...2. pierwotna, czyli istniejąca w chwili zawarcia umowy, później bowiem zaistniała niemożliwość świadczenia nie skutkuje nieważnością umowy, lecz może uzasadniać odpowiedzialność kontraktową na podstawie art. 471 k.c., 3. nieprzemijająca. Nieważność pierwotną świadczenia pozwany wiązał z tym, że powódka wiedziała, że nie miał on żadnych szans na uzyskanie bezwarunkowej promesy bankowej, tym samym jego wniosek konkursowy zostanie bezwzględnie odrzucony, a pomimo tego podjęła się przygotowania dla niego takiego wniosku. W...

...laracji z niższym podatkiem jak za grunty leśne w celu uzyskania decyzji administracyjnej określającej wyższy wymiar podatku dla gruntów obciążonych służebnościami przesyłu, 1.9. prawa materialnego w postaci art. 471 k.c. w zw. z art. 305 1 k.c. w zw. z art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1463 z późn. zm.) w zw. z art. 6 k.c. w zw. z § 5 ust. 1 i 6 w umowie o ustanowienie służebności przesyłu z 31 października 2014 r. akt notarialny repertorium A numer (...), umowie o ustanowienie słu...

...kwoty 915 zł, na którą składają się koszt wykonanego przez A. T. (1) pomiaru geometrii kół – 65,04 zł, koszt naprawy układu hamulcowego – 550 zł, koszt wykonanej opinii prywatnej – 300 zł, jest przepis art. 471 k.c. w konsekwencji odstąpienia powoda od umowy. Sąd Rejonowy wskazał, że odsetki od kwoty 25000 zł zasądził na art. 481 § 1 k.c. od dnia 23 października 2018 roku, to jest dnia („daty”), w której pozwani dowiedzieli się o odstąpieniu przez powoda od umowy sprzedaży. Sąd Rejonowy wskazał, że odsetki od kwoty 9...

...Zatem miał pełną wiedzę o działaniach banku. Z uwagi na to, że pozwani nie spełnili swojego świadczenia wobec banku, Sąd orzekł, jak w pkt 1 a wyroku, na podstawie art. 353 k.c., art. 354 k.c., art. 487 k.c. i 471 k.c. w zw. z uregulowaniami zawartymi w umowie o kredyt, a także w zw. z art. 69 prawa bankowego i art. 876 k.c. O odsetkach od zasądzonej kwoty kapitału Sąd orzekł, jak w punkcie 1 a wyroku, zasądzając je w wysokości ustawowych odsetek maksymalnych za opóźnienie - zgodnie z żądaniem pozwu - na podstawie art. 481 § 1 k.c....

...i oraz ustanawia obowiązek dokładania owej staranności. Niedostosowanie się przez dłużnika do opisanych wyżej wymagań sprawia, że dojdzie do nienależytego wykonania zobowiązania lub niewykonania całkowitego (art. 471 kc). Każda bowiem rozbieżność pomiędzy prawidłowym spełnieniem świadczenia a rzeczywistym zachowaniem się dłużnika rodzi odpowiedzialność kontraktową. Nienależyte wykonanie zobowiązania ma bowiem miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik...

...eń o potrąceniu. Kara umowna należy się wierzycielowi wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 k.c.), czyli - w braku odmiennych unormowań prawnych lub uzgodnień stron - gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 k.c.), a więc z jego winy w jakiejkolwiek postaci. Stosownie do tego, w razie zastrzeżenia kary umownej...

...dność kontrahenta ( (...) sp. z o.o.) poprzez zwrócenie uwagi na m.in. krótką historię spółki, niewielki kapitał zakładowy, czego pozwany nie zrobił. Swoje roszczenie odszkodowawcze powód opiera na przepisie art. 471 k.c., wskazując, że na skutek nienależytego wykonania przez pozwanego umowy doradztwa, powód poniósł szkodę w wysokości 234.000 zł, stanowiącą sumę należności podatkowych wpłaconych ostatecznie przez powoda. Pozwany P. P. wniósł o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego oraz o zwrot od powoda na jego r...