Baza orzeczeń sądowych

...ją się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (§ 2). Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Od potrącenia jako czynności materialnoprawnej, odróżnić trzeba zarzut potrącenia będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie...

...roku - 185,64 zł, w lipcu 2014 roku - 185,64 zł, w sierpniu 2014 roku - 392,38 zł, natomiast zaliczka na fundusz inwestycyjny za lipiec 2014 roku - 206,03 zł. Pozwana składała oświadczenia o potrąceniu w trybie art. 499 k.c. wierzytelności przysługującej powódce z tytułu opłat za lokal mieszkalny numer 10 i 14 za okres od miesiąca września 2013 roku do sierpnia 2014 roku. We wrześniu 2014 roku zaległość pozwanej tytułem zaliczek na opłatę eksploatacyjną i fundusz remontowy za lokal numer (...) od lutego 2014 roku do sierpnia 2014...

...iem, niezależnym od woli uprawnionego do wierzytelności objętej potrąceniem, jest umorzenie się obydwu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.), ze skutkiem czasowym określonym w art. 499 zdanie drugie k.c., tj. od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Zgodnie z regulującymi potrącenie przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie o potrąceniu może być złożone - w okresie trwania fazy kompensacyjnej - w każdym czasie, zarówno przed, jak i po wszczęciu postępowania sądowego (w toku postępowania...

...należy uznać za stronę przegrywającą postępowanie. Jak wskazał Sąd Okręgowy w Toruniu w postanowieniu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie VI Gz 255 17 odmiennego stanowiska nie uzasadnia to, że stosownie do art. 499 zd. 2 k.c. oświadczenie stało się skuteczne od chwili kiedy potrąceni stało się możliwe, bowiem przepis ten dotyczy skutku materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu, a nie wpływa na ustalenie strony przegrywającej sprawę, a tym samym na rozstrzygnięcie o kosztach procesu na podstawie art. 98 k.p.c. Sąd nie znalaz...

...potrącenia dokonuje się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie i dopiero wówczas wywoła ono skutek w postaci wzajemnego umorzenia się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 i art. 499 k.c.). Oświadczenie o potrąceniu może być złożone poza postępowaniem toczącym się z powództwa wierzyciela wzajemnego i podlega ogólnym przepisom, co do sposobu i chwili złożenia, będzie ono skuteczne jednak jedynie wówczas gdy dotrze do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią (...

...ępowania, podobnie jak przed Sądem pierwszej instancji, spór między stronami ograniczał się jedynie do zasadności zgłoszonego przez pozwaną zarzutu potrącenia wierzytelności (art. 498 § 1 i § 2 k. c. w zw. z art. 499 k.c.) z tytułu kar umownych kwocie 584.333,69 zł za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy. W niniejszym procesie nie było przedmiotem sporu, że wykonawca ( (...) Sp. z o.o.) nie wykonał prac w zakreślonym umową terminie (do 10 listopada 2013 r.), jak również i to, że właśnie na wypadek nieterminowego...

...K 356 08), w którego uzasadnieniu wyjaśniono, iż od potrącenia jako czynności materialnoprawnej, odróżnić trzeba zarzut potrącenia będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą – w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 KC – odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową, polegającą na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się n...

..., jako zbędne. Sąd I instancji wskazał też, że od potrącenia jako czynności materialnoprawnej, odróżnić trzeba zarzut potrącenia będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową, polegającą na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na...

...ależytym wykonaniem umowy przez powoda w październiku 2014 roku doszło do wyrządzenia jej szkody w kwocie 13 427,91 złotych i w tym zakresie jej oświadczenie o potrąceniu było skuteczne. Zgodnie zaś z treścią art. 499 k.c. zdanie drugie, oświadczenie (o potrąceniu) ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Pozwana A. K. wezwała powoda W. S. do zapłaty m. in. kwoty 13 427,91 złotych tytułem naprawienia szkody wyrządzonej kradzieżą stolika z pulpitem delegata pismem z dnia 21 września 2015 roku wyznaczając mu...

...d uznał zatem za skuteczne potrącenie kary dokonane przez pozwaną w wysokości 400 tys. zł, co skutkuje zasądzeniem na rzecz powódki pozostałej dochodzonej kwoty, tj. 182.894,71 zł. W myśl art. 498 § 2 kc oraz art. 499 kc umorzeniu uległy bowiem pozostałe wierzytelności powódki względem pozwanej, od chwili kiedy to potrącenie było możliwe. Kierując się treścią art. 451 § 3 kc, Sąd meriti przyjął, iż umorzeniu uległy najdawniej wymagalne zobowiązania pozwanej względem powódki. Umorzeniu uległy też odsetki od tychże zobowi...

...ądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Tak tez w niniejszej sprawie pozwana złożyła oświadczenie powódce (art. 499 k.c.) i skutkiem tego oświadczenia było wzajemne umorzenie należności z tytułu faktury wystawionej przez powódkę pozwanej oraz z tytułu noty obciążeniowej wystawionej przez pozwaną powódce. Dlatego też zdaniem Sądu Rejonowego powództwo jest nieuzasadnione i podlega oddaleniu. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu, za...

...pełnomocnikowi powodów. W aktach brak natomiast dowodu, aby pismo z zarzutem potrącenia zostało wysłane na adres powodów. W orzecznictwie i doktrynie jednolicie przyjmuje się, że oświadczenie, o którym mowa w art. 499 k.c. ma charakter kształtujący prawo, gdyż bez niego - mimo współzaistnienia ustawowych przesłanek potrącenia (art. 498 § 1 k.c.) - nie dochodzi do wzajemnego umorzenia wierzytelności. Nie ulega również wątpliwości, że oświadczenie o potrąceniu staje się skuteczne dopiero z chwilą, gdy doszło do wierzyciela wza...

...ści niższej. Potrącenie ( compensatio) polega na umorzeniu wzajemnych wierzytelności przez zaliczenie – wartość jednej wierzytelności zalicza się na poczet drugiej. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności. Natomiast skuteczność i ważność potrącenia zależy od kilku elementów, w ramach których należy odróżnić zaistnienie przesłanek do potrącenia...

...owoda, nie jest wystarczające. Pozwana nie udowodniła, że strona powodowa w taki sposób naruszyła obowiązek poufności, który umożliwia jej skuteczne dochodzenie kary umownej i tym samym zarzut oparty na treści art. 499 k.c. i art. 498 k.c. nie mógł być uwzględniony. Mając powyższe względy na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 483 i 484 k.c. uwzględnił powództwo, a o kosztach orzekł na podstawie art. 108 1 k.p.c. w związku z art. 98 k.p.c. Apelację od tego wyroku wywiodła pozwana zaskarżając go w całości i zarzucając mu: I. na...

...07 zł. Nie było to negowane przez pozwaną, która jednak powoływała się na umorzenie tej wierzytelności na skutek potrącenia, które z kolei było kwestionowane przez powódkę. Odnotować należy, że zgodnie z art. 499 k.c. potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. W sprawie niniejszej strony nie przedłożyły oświadczenia pozwanej o potrąceniu, jednakże były zgodne co do tego, że pozwana takie oświadczenie złożyła. Niemnie...

...i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. W myśl § 2 przywołanej normy - wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Norma art. 499 k.c. stanowi, że potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie. Rzeczą sądu było zatem ustalenia skuteczności potrącenia. Do złożenia oświadczenia o potrąceniu materialnoprawnego nie doszło (brak materialnego oświadczenia o potrące...

...rzepis art. 505 4 § 2 k.p.c. daje podstawy do uwzględnienie powództwa nawet w sytuacji kiedy dochodzone pozwem roszczenie uległo umorzeniu w wyniku skutecznie złożonego oświadczenia o potrąceniu (art. 498 § 2 i art. 499 k.c.). Co prawda sytuacja taka może rodzić między stronami kolejny spór albowiem nie jest wykluczone, że pozwany skorzysta z drogi procesu w celu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 § 1 pkt 2, niemniej jednak w ocenie Sadu Okręgowego wykładnia art. 505 4 § 2 k.p.c. zaproponowana przez Są...

...ia w sprawie. Na tym tle należało ustalić, czy istniały podstawy faktyczne dla przyjęcia, że zobowiązanie powodów stwierdzone spornymi tytułami wykonawczymi wygasło wskutek potrącenia wierzytelności. Przepis art. 499 k.c. stanowi, że potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. W myśl art. 498 § 1 k.c. dopuszczalność potrącenia ustawowego uwarunkowana jest spełnieniem łącznie następujących przesłanek: 1. wzajemność wierz...

...rzymały je osoby uprawnione do reprezentacji stron ( od strony czynnej i biernej), nie ulega wątpliwości, iż oświadczenie o potrąceniu złożone jako kolejne , już w toku procesu, takie wymogi spełnia, a na mocy art.499 kc wywołuje moc wsteczną, tj. m.in. w zakresie żądania przez powoda odsetek za opóźnienie. Natomiast powód zapłacił czy to poprzez bezpośrednią zapłatę, czy to skuteczne potrącenie wobec podwykonawcy E. z tytułu skutecznego nabycia roszczenia regresowego na podst. 647 1 § 5 kc, które nabył do podwykonawcy w chwil...

...umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). W piśmie z dnia 18 lipca 2016r. pozwana wskazała, iż obciąża powódkę kwotą 600 euro – 200 euro z tytułu opóźnienia przy załadunku i 400 euro z tytułu opóźnienia przy rozładunku. Jednocześnie w piśmie poinformowano, że obciążenie zostanie odliczone od wystawionej przez powódkę faktury za transport....

...określony za bezskuteczne i wystąpiła z żądaniem odszkodowania, jest niezasadne. Należy bowiem odróżnić czynność prawną potrącenia, czyli zdarzenia prawa materialnego o skutkach wskazanych w art. 498 § 2 i art. 499 k.c., od zarzutu potrącenia, czyli powołania się przez stronę w procesie na fakt dokonania potrącenia i wynikające z niego skutki prawne. Zarzut potrącenia, jako czynność procesowa, polegająca na powołaniu się na pewien fakt i wynikające z niego skutki prawne, podlega normom procesowym regulującym kwestię, do kiedy...

...jest wymagalne i oświadczenie o potraceniu mogło zostać złożone w apelacji. Jeśli nawet uznać, że pozwana wykazała, że nie tylko wysłała powódce ale również doręczyła jej wezwanie do zapłaty zgodnie z art. 499 k.c. w zw. z art. 61 k.c. to oświadczenie pełnomocnika procesowego pozwanej zawarte w apelacji o potrąceniu wzajemnych wierzytelności nie jest skuteczne. Nie budzi wprawdzie wątpliwości, iż pełnomocnik procesowy pozwanej, zgodnie z treścią pełnomocnictwa (k. 440) był umocowany do składania także materialnoprawnych o...

...przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w niniejszej sprawie w postępowaniu nakazowym w dniu 6 grudnia 2016 r., w których zaskarżył w całości przedmiotowy nakaz i w trybie art. 499 k.c. potrącił wierzytelność z tytułu kompensaty, wynikającej z not księgowych w łącznej kwocie 626,61 zł (wykaz not dołączono do zarzutów), a nadto zarzucił błędne określenie terminu początkowego naliczania odsetek od niezapłaconych w terminie faktur, a tym samym zawyżenie wskazanej w pozwie kwoty skapitalizow...

...magalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonywa się, wedle art. 499 k.c., przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Należy wyjaśnić, że podniesienie przez pozwaną zarzutu potrącenia i przedstawienie oświadczenia o potrąceniu z 25 kwietnia 2014 r. skutkuje oceną, że pozwana w sposób niewłaściwy uzna...

...go błędną interpretację polegającą na przyjęciu, iż w świetle okoliczności sprawy pozwany nie wykazał, że doszło do zmiany dłużnika na podstawie umowy stron; 5. naruszenie przepisu art. 498 k.c., a także art. 499 k.c. poprzez jego niezastosowanie polegające na nie uwzględnieniu przez sąd zarzutu potrącenia w sytuacji, gdy zarzut ten został podniesiony skutecznie oraz dowiedziony przez pozwanego w toku postępowania; 6. naruszenie art. 328 w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez brak rozstrzygnięcia wniosków dowodowych zgłoszonych przez po...

...ł. Natomiast samo doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi procesowemu, nie uprawnionemu do odbierania materialnoprawnych oświadczeń woli nie stanowi skutecznego złożenia oświadczenia o potrąceniu. Zgodnie z art. 499 k.c. potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Przewidziany w art. 91 k.p.c. zakres umocowania z mocy ustawy nie uprawnia pełnomocnika procesowego do złożenia materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu. Oświadczenie woli mocodawcy o udzieleniu pełnomocnictwa do złożenia takiego oświadcze...

...eniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku), wymagalności i zaskarżalności. Wykonanie prawa potrącenia polega na złożeniu drugiej stronie oświadczenia o charakterze prawokształtującym (art. 499 zdanie pierwsze k.c.), którego skutkiem, niezależnym od woli uprawnionego do wierzytelności objętej potrąceniem, jest umorzenie się obydwu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.), ze skutkiem czasowym określonym w art. 499 zdanie drugie k.c., tj. od chwili, kiedy potrącenie stało się...

...kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 100 zd. 2 k.p.c. obciążając nimi w całości pozwanego. Powódka zaskarżył niniejszy wyrok w części oddalającej powództwo i wyrokowi temu zarzuciła obrazę art. 499 k.c. przez nierozważnie, iż potrącenie powódki niezależnie od daty jego dokonania ma charakter wsteczny od daty kiedy stało się możliwe, zaś możli­we stało się gdy doszło do długu powódki i to z chwilą powstania tego długi niezależnie od daty potrącenia. Wskazując na powyższe wniosła o zmianę wyroku przez...

...art. 411 pkt. 4 kc. poprzez przyjęcie, iż przepis ten odnosi się również do stanu faktycznego, w którym żądanie zwrotu dokonuje się po tym, jak ewentualne świadczenie stało się wymagalne, 8) art. 498 § 1 i art. 499 kc. w zw. z art. 123 kc. poprzez ich niezastosowanie i nieuznanie, że pozwany dokonał uznania roszczenia powoda, podczas gdy dokonanie nieskutecznego potrącenia stanowi uznanie długu. Mając to na uwadze powód wniósł o: 1) zmianę zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 9.05.2017r., sygn. akt IV P 14 17,...

...uje się również jako umorzenie dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności w następstwie złożenia oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą – w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. – umorzenie wzajemnych wierzytelności. Natomiast skuteczność i ważność potrącenia zależy od kilku elementów, w ramach których należy odróżnić zaistnienie przesłanek do potrącenia (określ...