Baza orzeczeń sądowych

...błędne zastosowanie art. 646 k.c. polegające na przyjęciu, że dochodzone przez powoda roszczenia z tytułu kar umownych podlegają 2 - letniemu terminowi przedawnienia, a nie terminowi 10 – letniemu wskazanemu w art. 118 k.c.; 3 naruszenie prawa materialnego - art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw. z ust. 1 pkt a) zapisu o karach umownych zawartego w umowie o roboty budowlane z dnia 28 czerwca 2008 r. poprzez błędne przyjęcie, że kara umowna należy się od wykonawcy za każdy dzień zwłoki w nieterminowym wykonaniu umowy, tylko wtedy, gdy wykonawc...

...u, wydanym w sprawie I CSK 161 10. Zasadny zdaniem Sądu okazał się natomiast zarzut pozwanego przedawnienia roszczenia dochodzonego przeciwko niemu przez powódkę w niniejszym postępowaniu. Sąd podał, że w myśl art. 118 kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Sąd Rejonowy wskazał, iż podzielił stanowisko pozwanego, który podnosił, że termin przedawnienia rozpocz...

...własności lokali (Dz. U. 2000r., nr 80, poz. 903) i stwierdził, że zaliczki na fundusz remontowy przybierają postać świadczeń okresowych i że roszczenia z tego tytułu przedawniają się w terminie trzyletnim (art. 118 k.c.), po czym ocenił, że roszczenia powódki uległy przedawnieniu co do kwoty 5.030,83 zł, a w pozostałym zakresie uznał roszczenie powódki za niewykazane. O kosztach procesu orzekał na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r. w sprawie opłat za czynności...

...wód nie żąda w niniejszym procesie żadnych należności. W rozpoznawanej sprawie nie ma między stronami rozbieżności co do tego, iż roszczenia strony powodowej przedawniają się z upływem lat trzech, zgodnie z art. 118 k.c. Nie ma też wątpliwości, że początek biegu terminu przedawnienia określa się zgodnie z art. 120 k.c. – początek ten wyznacza dzień wymagalności roszczenia. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest roszczeniem bezterminowym. Wymagalność roszczeń bezterminowych, jak i początek biegu przedawnienia tych roszczeń...

...eń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami”, przez co Sąd w sposób niedopuszczalny złamał zasadę zakazu rozszerzającej wykładni wyjątków (art. 751 k.c. zawiera normy szczególne wobec art. 118 k.c.), b) przyjęciu, iż pojęcie „nauka” funkcjonujące na gruncie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw reżimu prawnego szkolnictwa wyższego jest tożsamym z ogólnym (i ogólnikowym) pojęciem „nauka” użytym w przepisie art. 751 pkt 2 k.c., podczas gdy ustawodawca zarówno w ustawie z 1990 roku, jak i...

...należytego wykonania obowiązków pracowniczych. Sąd podniósł, iż prawną podstawą odpowiedzialności powódki jest przepis art.405 i nast. k.c., a zatem w sprawie ma zastosowanie termin przedawnienia określony w art. 118 k.c. Odpowiedzialność na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia stanowi bowiem odrębną podstawę odpowiedzialności pracowniczej. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że brak podstaw do odwoływania się do art. 291 k.p., który (w § 1) przewiduje 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Niezależnie od tego jed...

...zonej uzasadniającego odrzucenie pozwu na podstawie art. 199§1pkt.2 k.p.c. W podobnie krytycznym tonie należało ocenić zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia zgłoszonego przez powoda roszczenia. Zgodnie z art.118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zdaniem Sądu zgłoszone przez powoda roszczenie z uwagi na jego związek z prowadzeniem działalności gospoda...

...enia roszczeń wskazując, że termin wymagalności kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie przez pozwanego umowy zawartej na czas oznaczony to dzień 1.07.2009r. i przedawnienie tego roszczenia nastąpiło zgodnie z art. 118 k.c. – jako roszczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej – po 3 latach od tej daty, czyli w dniu 1.07.2012r., podczas gdy powód wniósł pozew w dniu 14.09.2012r. (sprzeciw, k. 8-9). Z uwagi na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty przez pozwanego postanowieniem z dnia 8.12.2012r. Sąd Rejonowy Lublin-...

...leżne świadczenie, nie było uzasadnione. Przesądzając zatem charakter prawny żądania powoda, Sąd wyjaśnił, że także roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, przedawnia się według reguł ogólnych z art. 118 kc, co oznacza, iż jeśli jest związane z działalnością gospodarczą ulega przedawnieniu w krótszym, trzyletnim terminie przedawnienia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 roku, V CK 24 02, OSNC 2004 10 157). Jak potwierdził później Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca 2012 roku (III CSK 282 11, Lex nr 121...

...rawy zobowiązany powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu świadczenia nienależnego od dnia 01.01.2008r. Termin przedawnienia roszczenie o zasądzenie odsetek, jako świadczenia okresowego, wynosi jednak trzy lata (art. 118 kc). Wobec powyższego zasadnym było uwzględnienie żądania o zasądzenie odsetek jedynie na okres trzech lat wstecz przed dniem wniesienia pozwu. Legitymacja bierna pozwanych nie była przedmiotem sporu pomiędzy stronami a wywodzić ja należy z sukcesji praw i obowiązków, których pozwani stali się podmiotami wskutek dzi...

...ermin realizacji umowy został wskazany na datę 31 marca 2002 roku. Wnioskiem z dnia 21 marca 2012 roku o zawezwanie do próby ugodowej powódka przerwała 10 – cio letni termin przedawnienia. W myśl bowiem przepisu art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat dziesięć. Postanowieniem z dnia 15 października 2012 roku powódka została zwolniona od kosztów sądowych w całości, gdyż utrzymuje się z emerytury i alimentów od męża w wysokości około 1000 złotych . Pomiędzy powódką a jej mę...

...onkretnie umową o świadczenie usług edukacyjnych, z której roszczenia jako niemające szczególnego uregulowania dotyczącego terminów przedawnienia, przedawniają się na zasadach ogólnych tj. zgodnie z treścią art. 118 kc, czyli po upływie 10 lat, nie zaś jak przewiduje to art. 751 pkt 2 kc z upływem 2 lat. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: apelacja nie zasługuje na uwzględnienie. Mając na uwadze dyspozycję art. 505 13 § 2 kpc Sąd drugiej instancji ograniczył uzasadnienie wyroku jedynie do wyjaśnienia jego podstawy prawnej z pr...

...z czynność prawną art. 119 k.c. . Ponieważ strony zawierając umowę nawiązały stosunek nienazwany (art. 353 1 k.c.) brak jest przepisów szczególnych określających inne terminy przedawnienia niż wymienione w art. 118 k.c. Zróżnicowanie terminów przedawnienia określonych w art. 118 k.c. nie zależy ani od charakteru podmiotu, któremu roszczenie przysługuje, ani od charakteru rozstrzyganej sprawy cywilna czy gospodarcza , a wyłącznie od kwalifikacji roszczenia z punktu widzenia jego związku z określonym rodzajem działalności tak S...

...odnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Stosownie do art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. A contrario art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy niewymieniony w art. 4...

...enia z łączącej strony umowy kredytu wynosi 3 lata. Strona pozwana, która dochodzi wierzytelności, jako bank zajmuje się bowiem obrotem instrumentami finansowymi w sposób zorganizowany i profesjonalny. Wedle zaś art. 118 kc termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Wierzytelność strony pozwanej z umowy kredytu stała się wymagalna w dniu 27 listopada 2008 r. Wypowiadając dnia 21 października 2008 r. (k. 20-21) umowę kredytu, strona pozwana wezwała bowiem powodów do spłaty...

...ą zarzut przedawnienia odsetek, uznając go w całości za bezzasadny. Roszczenie o odsetki kapitałowe ustalone przez strony jako zapłata za korzystanie z kapitału, przedawniają się z upływem 3-letniego terminu z art. 118 k.c. Uwzględniając datę postawienia wskazanego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności z dniem skutecznego wypowiedzenia umowy przez bank – wrzesień 2010 r., w dniu wytoczenia powództwa 29 maja 2013 r. nie doszło do przedawnienia roszczeń odsetkowych w żadnej części. . Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał za z...

...ącego bieg przedawnienia. Sąd Rejonowy argumentację powyższą podzielił. Wobec faktu, że strony wiązała umowa o roboty budowlane w kwestii terminu przedawnienia zastosowanie znajdują ogólne zasady określone w art. 118 k.c. Nadto, jako, że roszczenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązywał będzie trzyletni termin przedawnienia. Zgodnie z art. 120 § 1 k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czy...

...a się jednakowych określeń, a różnych pojąć nie oznacza się tymi samymi określeniami”, przez co Sąd złamał zasadę zakazu rozszerzającej wykładni wyjątków (art. 751 k.c. zawiera normy szczególne wobec art. 118 k.c.), a także stwierdzeniu, że czynności „zawodowego trudnienia się i „utrzymywania zakładów przeznaczonych na cele” związane z nauką nie stanowi działalności gospodarczej, podczas gdy zarówno trudnienie się zawodowo tymi czynnościami, jak i utrzymywanie zakładów na ten cel przeznaczonych oznacza prowadzenie...

...y się do najdalej idącego zarzutu tj. przedawnienia. Roszczenie z tytułu czynszu jest roszczeniem o świadczenie okresowe, które przedawnia się z upływem trzyletniego terminu przedawnienia określonego w przepisie art. 118 k.c. Skoro więc powód dochodził zapłaty czynszu za maj 2012 r. to należy przyjąć, że roszczenie to przedawniłoby się w maju 2015 r. Pozew zaś w sprawie niniejszej został złożony 20 grudnia 2013 r., tym samym nie można mówić o przedawnieniu roszczenia. Na marginesie wskazać należy, że ten sam okres przedawnieni...

...rącenia w ocenie Sądu Apelacyjnego, był uzasadniony. Jednocześnie Sąd stanął na stanowisku, że do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, na tle łączących strony umów, winien mieć zastosowanie wynikający z art. 118 k.c. ogólny termin przedawnienia wynoszący 10 lat. (dowód: wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28 października 2011 r., sygn. akt I ACa 1069 11 wraz z uzasadnieniem k. 85-93) Na skutek złożonej przez pozwanego skargi kasacyjnej, Sąd Najwyższy wyrokiem z 30 stycznia 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V CSK 113 12,...

...ego imieniu, przy jednoczesnym stwierdzeniu że wpłat z tytułu zwrotu zaliczek przez pozwanego w roku 2010 i 2011 w imieniu pozwanego dokonywali rodzice pozwanego, 2). naruszanie przepisów prawa materialnego, a to: - art. 118 k.c. w związku z artykułem stoi 123 § 1 pkt 2 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie wskutek uznania, że: -zarzut przedawnienia roszczenia powoda jest skuteczny, a dochodzone pozwem roszczenie przedawniło się w dniu 31 grudnia 2009r. a gdyby nawet przyjąć że podczas bezpośrednich rozmów między stronami w roku 200...

...011r., a pozew został złożony 30.08.2013r. Nawet gdyby przyjąć, że upłynął przedmiotowy termin, to i tak nie upłynął termin przedawnienia wynikający z bezpodstawnego wzbogacenia. Wynosi on bowiem 10 lat – art. 118 kc. W końcu należy dodać, że w ogóle powoływanie się na przedawnienie, upływ terminów w przedmiotowej sprawie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 kc). Burmistrz Gminy B. miał obowiązek działać z urzędu i z urzędu zwrócić nadpłatę podatku w ciągu trzech miesięcy po złożeniu przez pow...

...naczenie, albowiem roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła, co wynika z art. 646 k.c., zaś roszczenia z umowy o roboty budowlane na zasadach ogólnych z art. 118 k.c. Odesłanie z art. 656 § 1 nakazujące stosować odpowiednio do umowy o roboty budowlane część unormowań dotyczących umowy o dzieło jest bowiem przepisem szczególnym i nie może być interpretowane w sposób rozszerzający. Roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania umowy o roboty budowla...

...atę było wymagalne już co najmniej 31.01.2008r. (k. 6). Oznacza, że powód z tego rodzaju roszczeniami wystąpił po upływie trzech lat od ich ewentualnej wymagalności, a co za tym idzie uległy one przedawnieniu (art. 118 kc). Z podanych wyżej względów zbędnym jest odnoszenie się do dalszych zarzutów apelacji dotyczących naruszenia przepisów prawa procesowego i błędu w ustaleniach faktycznych związanych z tym czy powód pośredniczył w sprzedaży nieruchomości należących także do innych poza pozwanym członków rodziny L., czy znal...

...nie z art. 224-225 i art. 230 k.c. Termin przedawnienia takiego roszczenia nie może być ustalony na podstawie art. 229 k.c. Żądanie powoda nie jest objęte dyspozycją art. 677 k.c., a zatem ma do niego zastosowanie art. 118 k.c. i ulega ono przedawnieniu w terminie trzech lat, jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W dacie wniesienia pozwu roszczenie to było przedawnione w części dotyczącej odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w czerwcu 2007 r., to jest co do kwoty 1.404,71 zł. Żądanie zapłaty obejmujące okres...

...ię jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami”, przez co Sąd dokonał wykładni rozszerzającej przepisu art. 751 pkt 2 k.c. (art. 751 k.c. zawiera normy szczególne wobec art. 118 k.c.); b) przyjęciu, iż pojęcie „nauka” funkcjonujące na gruncie ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 roku i innych ustaw reżimu prawnego szkolnictwa wyższego jest tożsamym z ogólnym (i ogólnikowym) pojęciem „nauka” użytym w przepisie art. 751 pkt 2 k.c., podczas gdy ustawodawca zarówno w ustawie z 1990 roku,...

...y podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia objętego pozwem, skoro pozew ten został wniesiony w dniu 23 lipca 2012 r., a zatem przed upływem ogólnego 3 letniego terminu przedawnienia określonego w art. 118 k.c. Bezzasadny jest również zarzut niewykazania przez powódkę istnienia majątku spadkowego w związku z regulacją art. 319 k.p.c. oraz art. 1031 § 2 zdanie pierwsze k.c. W świetle pierwszego z powołanych wyżej przepisów, jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych, albo do wysoko...

...oprzez nieudzielenie pozwanemu występującemu bez fachowego pełnomocnika niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych oraz brak zwrócenia przez Sąd uwagi na możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu, - art. 118 k.c. oraz art. 883 § 1 k.c. co doprowadziło do braku ograniczenia odpowiedzialności pozwanego z tytułu umowy pożyczki. W oparciu o tak sformułowane zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania (k. 193 – 194). W odp...

...ch umów pożyczki, których treść została potwierdzona umową zawartą między stronami w dniu 28 marca 2003r. Strona pozwana podniosła zarzut przedawnienia zarówno należności głównej, jak i odsetek. Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata. W związku z tym, iż przepisy regulujące umowę pożyczki nie wprowadzają szczególnego terminu przedawnieni...

...ia majątkowe ulegają przedawnieniu. Poza sporem pozostaje, iż roszczenie przysługujące uczelni wyższej w stosunku do studenta o zapłatę czesnego za świadczone usługi edukacyjne ma charakter majątkowy. Przepis art. 118 k.c. stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W kontekście treści powołanego art. 118 k.c. należy także rozstrzygnąć czy przedmiotowe ros...