Baza orzeczeń sądowych

...ku, III CKN 116 97 – OSNC nr. 11 poz. 184 z 1997 roku). Zarzut potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Przepisy kodeksu cywilnego nie stawiają szczególnych wymagań co do formy oświadczenia woli o potrąceniu, dlatego należy uznać, że oświadczenie to może być złożone w każdy sposób, zarówno w postaci elektronicznej, ustnej jak i pisemnej. Ważny element stanowi fakt dojścia oświadczenia o potrąceniu do drug...

...ia za wycięte przez powoda drzewa stanowiące własność pozwanego. Faktu wycięcia drzew i ich wartości powód nie kwestionował. W ocenie Sądu spełnione zostały przesłanki potrącenia 498 § 1 k.c. w związku z art. 499 k.c. i na skutek dokonanego potracenia wierzytelności stron umorzyły się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Należna zatem powodowi kwota z tytułu uzupełniania zachowku stanowi ostatecznie 112 142zł. ( 113 422zł. - 1280zł.). Sąd podzielił stanowisko pozwanego, że żądanie przez powoda zachowku jest sprze...

...trąceniu- w tym przypadku strona powodowa także nie sprecyzowała sposobu wyliczenia odsetek; potrącenie kwoty 145.700 zł było możliwe już od 01.01.2013 r. (por. § 3 umowy pożyczki- k. 83), a zatem stosownie do art. 499 k.c. wywołało skutek od tej daty- w konsekwencji strona pozwana nie może zaliczyć tej wpłaty na poczet odsetek wynikających z tytułu wykonawczego- w tytule wykonawczym odsetki były naliczane od daty późniejszej (19.03.2013 r.); b.235.500 zł (kapitał) wynikającej z umowy pożyczki z 1 września 2012 r.; pożyczka był...

...4 r., ale wypowiedzenie odniosło skutek dopiero po 3 miesiącach zgodnie z artykułem 7 ust. 2 umowy, zatem umowa wygasła 23.07.2014 r. Wspólnik złożył Spółce trzy oświadczenia o potrąceniu (art. 498 § 1 kc i 499 kc) w pismach z 7.11.2013r., 6.05.2014r. i 13.06.2014. Skoro Wspólnikowi przysługiwało wynagrodzenie za okres do 23.07.2014r., to wszystkie trzy oświadczenia Wspólnika o potrąceniu wynagrodzenia, obejmujące okres do maja 2014r. (i część dywidendy za 2012r. ) wywołały skutek umorzenia ceny (art. 498 § 2 kc), a w konsekwenc...

...ł w dniu 17 stycznia 2017 r., a zatem przed upływem terminu przedawnienia. Wobec powyższego, na podstawie art. 647 k.c. powodowi należne było wynagrodzenie w kwocie 1.269.705,71 zł. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 499 k.c. oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe, powodowi przysługiwały od pozwanego również odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie skutecznie potrąconej przez pozwanego kwoty 1.150.584,67 zł od chwili wymagalności należności o zapłatę wynagrodzenia (strona 6. p...

...kosztów wymiany okien. Z tego też względu zgodnie z art. 498 § 2 k.c. na skutek złożonego oświadczenia o potrąceniu obie wierzytelności umorzyły się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Zgodnie z art. 499 k.c. oświadczenie miało moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Należność dochodzona pozwem z mocy prawa uległa zatem umorzeniu w części 1.471,96 zł. Ostatecznie Sąd zasądził od pozwanych kwotę 18.450,37 zł, obejmującą należność główna, odsetki oraz koszty dochodzenia należności. W...

...i wierzycielem drugiej strony, - jednorodzajowości świadczeń stanowiących przedmiot obu wierzytelności, - wymagalności wierzytelności postawionych do potrącenia, - zaskarżalności tych wierzytelności. Według art. 499 k.c. potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Wierzytelność pozwanej, zgodnie z jej oceną, przysługuje pozwanej względem powoda z tytułu nieuzasadnionego posługiwania się przez niego służbową kartą płatni...

...11 r. A. i A. P. (1) oświadczyli, że w związku ze zbyciem nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej powodowi w dniu 27 kwietnia 2011 r. - zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 1 umowy i art. 499 k.c. - dokonują potrącenia z uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości położonej w B. (księga wieczysta o nr (...)) tytułem należnych wymagalnych należności, tj. niespłaconej części kwoty pożyczki, odsetek od nieterminowej spłaty jak również poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem jej zwrotu. Załączyli r...

...ki z tytułu nienależytego wykonania umowy (art. 471 k.c.), ewentualnie zarzutu wygaśnięcia w tej części (umorzenia) dochodzonej należności na skutek potrącenia dokonanego jeszcze przed procesem (art. 498 § 2 i art. 499 k.c.; zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476 12, LEX nr 1314394). W niniejszej sprawie zarzuty tego rodzaju nie zostały jednak podniesione przez pozwanego. Przy przyjęciu natomiast założenia, że w treści pisma pozwanego z dnia 2 lutego 2017 r. ( zob. k. 24 i 72 akt) należałoby upatry...

...ścią materialnoprawną, a dokonuje się ono poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywołuje skutek w postaci wzajemnego umorzenia się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 i art. 499 k.c.). Oświadczenie o potrąceniu może być złożone poza postępowaniem toczącym się z powództwa wierzyciela wzajemnego i podlega ogólnym przepisom, co do sposobu i chwili złożenia – będzie ono skuteczne jedynie wówczas gdy dotrze do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią (art...

...ności wzajemnej; 4. przepisu art. 325 k.p.c. polegające na nie orzeczeniu w sentencji wyroku o żądaniu w zakresie odsetek ustawowych pomimo uwzględnienia zarzutu ich przedawnienia; 5. przepisu art. 498 k.c. w zw. z art. 499 k.c. poprzez nie uwzględnienie oświadczeń o potraceniu z dnia 26.10.2015r. i z dnia 18.10.2017r. z jednoczesnym brakiem wskazania przyczyny dla powyższego. Wskazując na powyższe, wnosiła o: ⚫ zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez zmianę wyroku w zaskarżonej części i uwzględnienie powództwa w całości tj....

...ne. Podkreśla się, że zarzut potrącenia wymaga stosownego sprecyzowania, nie można go zgłosić „w ogóle”, tylko w odniesieniu do określonej wierzytelności. Zarzut potrącenia jest oświadczeniem wymaganym w art. 499 k.c., składanym powodowi w celu umorzenia się wzajemnych wierzytelności i zarazem żądaniem skierowanym do sądu, aby uznając jego skuteczność, uwzględnił to umorzenie wierzytelności powoda i w takim zakresie oddalił jego powództwo. Dla osiągnięcia skutku pozwany powinien zatem zindywidualizować swoją wierzytelno...

...powoda wzajemnego potrącenia jego ewentualnych zobowiązań względem pracodawcy. Jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania połączonym z zaspokojeniem wierzyciela jest właśnie potrącenie, które stosownie do art.499 kc dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie, a zgodnie z art.498§1 kc polega ono na tym, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pienią...

...lenia dotyczące faktów powoływanych prez storny w związku z zarzutem potrącenia. Dokonując oceny prawnej powództwa Sąd powinien wreszcie ocenić roszczenie powoda i zarzut pozwanego w kontekście art. 498 k.c. i art. 499 k.c. Tradycyjnie przyjmuje się, że w postepowaniu cywilnym dopuszczalne jest podniesienie procesowego zarzutu potrącenia jako zarzutu ewentualnego (zgłaszanego „na wypadek” nieuwzględnienia - prezentowanych przez pozwanego jako pierwszorzędne - merytorycznych zarzutów zmierzających do wykazania nieistnienia wierzyteln...

...o potrąceniu wierzytelności. Należy zaznaczyć, że pozwana N. P. nie złożyła w prawidłowy sposób stronie powodowej takiego oświadczenia, co do kwoty 20.609,53 zł oraz 1.500 zł. Powyższe wynika z dyspozycji art. 499 k.c., zgodnie z którym potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. W świetle natomiast art. 61 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposó...

...nia ( zob. k. 27 akt) Należy wskazać, że „potrącenie umowne” (z którym mamy niewątpliwie do czynienia w cytowanym postanowieniu umownym) stanowi instytucję odmienną od potrącenia ustawowego (art. 498 k.c. i art. 499 k.c.), którego warunki zostały określone przez ustawodawcę w sposób restryktywny. Znajduje ona oparcie w zasadzie swobody umów (art. 353 1 k.c.), strony mogą zatem w sposób odmienny niż to przyjęto w kodeksie cywilnym, ukształtować podstawy potrącenia, skutki czy sposób potrącenia. W ustawie brak jest bowiem postan...

... do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 1 i 2 kc) Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 kc) Sąd uznał, iż wystawienie noty księgowej z dnia 9 marca 2016 r. nie doprowadziła do wygaśnięcia roszczenia powoda co do kwoty 6890 zł wskutek potrącenia a jedynie była dorozumianym wezwaniem do zapłaty: wskazywała źródło zobowiązania i żądanie zapłaty w terminie do dnia płatności faktur przez pozwanego. N...

...o do przyjęcia, że powodowie wykazali, że opóźnienie w realizacji prac było wynikiem okoliczności, za które nie odpowiadali oraz że pozwany nie wykazał kosztów wykonania zastępczego, art.65 k.c. w związku z art.499 k.c. poprzez jego niezastosowanie, co doprowadziło do przyjęcia, że pozwany nie dokonał skutecznie potrącenia wierzytelności przysługującej powodom z faktury VAT nr (...) z naliczoną im karą umowną, a to z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w numerze faktury. W oparciu o powyższe zarzuty pozwany wniósł o zmianę...

...potrącenia obciąża zgłaszającego na ogólnych zasadach (art. 6 k.c.), zatem samo zgłoszenie w formie zarzutu procesowego nie oznacza jeszcze, że nastąpiły materialnoprawne skutki określone w art. 498 k.c. i w art. 499 k.c. (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2010r. V CSK 43 10 LEX nr 677907). Z powyższego wynika, że to pozwana winna była udowodnić szkodę, którą miała ponieść na skutek niewykonania umowy przez powoda, objętą oświadczeniem o potrąceniu. Pozwana jednak szkody tej nie wykazała, gdyż poza twierdzenia...

...ę nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Od potrącenia, jako czynności materialnoprawnej, odróżnić trzeba zarzut potrącenia będący czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową, polegającą na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na...

... od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny zryczałtowanej brutto, tj. kwoty 596.042,22 zł. Jednocześnie na podstawie art. 499 k.c. w zw. z § 26 w ust. 4 umowy zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu kary umownej z przysługującą wykonawcy wierzytelnością wynikającą z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 298.021,11 zł, do wysokości wierzytelności niższej. W wyniku potrącenia...

...t faktura VAT wystawiona przez pozwanego duńskiej spółce nie zawiera rozróżnienia tego podatku, zatem pozwany nie był stratny na tych transakcjach z uwagi na odzyskanie VAT. Mając na uwadze zasadę wynikającą z art. 499 k.c., zgodnie z którą oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe, Sąd dokonał rozliczenia wzajemnych wierzytelności, przyjmując, że co do kwoty 16.737,84 zł do umorzenia wierzytelności doszło 2 października 2015 r. i do tego dnia pozwany może naliczać odsetki, natom...

...dniu 15 lipca 2012 r. W konsekwencji od tego dnia rozpocząłby się bieg terminu przedawnienia, wynoszącego trzy lata jako właściwego dla roszczeń ze stosunku pracy. Oznacza to, że w świetle art. 502 k.c. w zw. z art. 499 zd. 2 k.c. potrącenie byłoby dopuszczalne, jeśli skutek potrącenia nastąpiłby z mocą wsteczną najpóźniej w dniu 15 lipca 2015 r. W tej dacie jednak powódka jeszcze nawet nie zgłosiła przedmiotowego roszczenia odszkodowawczego wobec pozwanego, który zresztą w tym okresie nadal pełnił funkcję członka jej zarządu...

...ie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. W myśl art. 499 k.c. – potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Nadto, aby mogło dojść do potrącenia, spełnione być muszą łącznie cztery przesłanki: wzajemność wierzytelności, jednorodzajowość świadczeń, wymagalno...

...umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). W świetle art. 498 k.c. potrącenie jest jednostronnym oświadczeniem woli o charakterze kształtującym, które, po dotarciu do adresata, powoduje samo przez się umorzenie obu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej, a zatem stanowi formę spłaty długu, niezależną - co do zasady - od woli wierzyciela....

...są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed i innym organem państwowym (§ 1). Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (§ 2). Przy tym w art. 499 k.c. przewidziano, iż potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potracenie stało się możliwe. Istotnym jest, że aby oświadczenie o potrąceniu mogło odnieść łączone z nim skutki umorzenia wierzytelności (art. 498 § 2 k.c.) muszą współis...

...epis § 2 przewiduje, że wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Z kolei w myśl art. 499 k.c., oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. W ocenie Sądu Rejonowego, z technicznego punktu widzenia oświadczenie pozwanego o potrąceniu zostało powodowi prawidłowo złożone. Pozwany doręczył bowiem powodowi fakturę VAT, w której jako sposób płatności wskazał kompensatę w...

...ną dotyczyły prawnej oceny stwierdzonych w sprawie faktów. Strona skarżąca w zarzutach apelacyjnych wskazała na naruszenie przez Sąd I instancji w dokonanej przez niego ocenie prawnej: art. 498 § 1 i 2 k.c. oraz art. 499 k.c. przejawiające się w niewłaściwym ich zastosowaniu w sytuacji, gdy pozwana udowodniła istnienie potrąconego roszczenia oraz złożyła skutecznie oświadczenie o potrąceniu (zarzut 1.1.) oraz art. 71 w zw. z art. 90 ustawy prawo przewozowe w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez ich niewłaściwą wykładnię i w konsekwenc...

...trzygnięcie oraz poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, przywołanie jedynie treści przepisów art. 484 k.c. i art. 476 k.c. bez wyjaśnienia podstawy prawnej obejmującej art. 498 § 1 i 2 w zw. z art. 499 k.c.; III) przepisów prawa materialnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności: 1) art. 498 § 1 i 2 w zw. z art. 499 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w przedmiotowej sprawie, podczas gdy materialnoprawne oświadczenie o potrąceniu zostało złożone przez pozwanego przed wytoczeniem powództwa, a...

...kreślić przy tym należy, że co do zasady procesowy zarzut potrącenia oparty jest na twierdzeniu o wygaśnięciu dochodzonej pozwem wierzytelności na skutek materialnoprawnej czynności z art. 498 k.c. w związku z art. 499 k.c. Oczywistym jest, że oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., może być złożone przed lub poza procesem, a także przedstawione jednocześnie z podniesieniem procesowego zarzutu potrącenia. Czynność ta musi być jednak bezwzględnie dokonana, by nastąpił skutek w postaci wygaśnięcia wzajemnych w...